Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице первого проректора Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании доверенности №66 от 01. 09. 2011г., с одной
|
Скачать 154.49 Kb.
|
ДОГОВОР № _____на поставку товара г. Новосибирск «___» __________ 2011 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице первого проректора Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании доверенности №66 от 01.09.2011г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГОТТИ», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Зориной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-110/ 0351100001711000294 на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 17.11.2011г., заключили путем подписания электронной цифровой подписью настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор поставки товаров (далее – договор) о нижеследующем: 1.Предмет договора 1.1. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – компьютерного, мультимедийного, копировально-множительного оборудования и комплектующих, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость. 1.2. Поставщик поставляет компьютерное, мультимедийное, копировально-множительное оборудование и комплектующие (далее по тексту – оборудование или товар) 23 наименований, наименование, качественные характеристики, количество и цена которого приведены в спецификации, являющейся приложением №1 к настоящему договору. 2.Цена договора и порядок оплаты 2.1. Цена договора определяется общей стоимостью товара, поставляемого по настоящему договору, и составляет 1 411 296 (один миллион четыреста одиннадцать тысяч двести девяносто шесть) рублей, в том числе НДС. 2.2. Оплата цены договора производится Заказчиком после поставки и принятия всего объема товара и подписания сторонами товарных накладных, в течение 10-ти банковских дней со дня предоставления Поставщиком документов на оплату (счета, счет-фактуры, товарной накладной). 2.3.При изменении потребности в количестве поставляемого товара в ходе исполнения настоящего договора Заказчик по согласованию с Поставщиком праве изменить объем поставляемого товара и соответственно цену договора, но не более чем на 10% от общего объема и цены заключенного договора. При этом цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. 2.4.Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара, стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузку и разгрузку, расходы по доставке на склад заказчика, расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин. 2.5. Заказчик производит оплату товара за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3. Права и обязанности сторон 3.1. Права и обязанности Поставщика: 3.1.1. Поставщик обязан передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, предоставить сертификаты соответствия или декларации соответствия, обязательные для данного вида товара, свидетельства о поверке на средства измерения и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.1.2. Поставщик обязан поставить оборудование Заказчику по месту его нахождения собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. 3.1.3. Поставщик обязан устранять недостатки товара по количеству и комплектности в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров по количеству и комплектности, несет Поставщик. 3.1.4. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить некачественный товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего договора. 3.1.5.Поставщик должен обеспечить функционирование в режиме 24час.х 7 дн. специализированного ресурса технической поддержки на русском языке, на котором будет представлена необходимая информация по способу связи с техническим персоналом Поставщика для решения возникших вопросов. 3.2. Права и обязанности Заказчика: 3.2.1. Заказчик обязан принять товар и оплатить его стоимость на условиях настоящего договора. 3.2.3. Заказчик вправе получать от Поставщика объяснения, связанные с поставкой товара, обусловленного договором. 4. Условия поставки и приемки товара. 4.1. Поставщик обязуется поставить оборудование на материальный склад Заказчика по месту его нахождения в течение 7 (семи) календарных дней со дня заключения договора. 4.2. При обнаружении несоответствия товара условиям настоящего договора по количеству, комплектности и номенклатуре в момент его передачи, Поставщиком совместно с представителем Заказчика составляется акт о выявленных расхождениях и делается соответствующая отметка в товарной накладной. Составленный таким образом акт является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику. 4.3. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае выявления товара ненадлежащего качества, некомплектности товара, Заказчик уведомляет Поставщика посредством направления письменного, факсимильного сообщения или телеграммы в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, с обязательным указанием какого рода несоответствия выявлены. В этом случае Поставщик обязан выполнить при получении указанного уведомления одно из следующих действий:
4.4.Если Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления уведомления не выполнил действий, указанных в подпунктах А) или B), претензии Заказчика по качеству товара считаются принятыми Поставщиком. 4.5. В случае выявления товара ненадлежащего качества (или комплектности), Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на качественный, либо привести товар в надлежащее качество (или укомплектовать товар) в сроки, согласованные сторонами. В этом случае товар считается не отгруженным до подписания акта устранения претензий. 4.6. Документом, подтверждающим факт приемки товара, служит товарная накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика. 4.7. Поставщик обязан предоставлять Заказчику вместе с товаром следующие документы:
4.8. Переход права собственности на поставляемый товар от Поставщика к Заказчику наступает с момента передачи его Заказчику. 5.Требования к качеству поставляемого товара, гарантии качества 5.1. Качество поставляемого товара - системных блоков должно соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ 26329-84 (п.п. 1.2.,1.3), ГОСТ Р 51318.22-99,ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99,ГОСТ 28139-89 и подтверждаться соответствующим сертификатом, выданным уполномоченным органом в установленном порядке. 5.2.Поставляемое оборудование должен быть новым, а в комплект поставки должны входить все необходимые кабели и переходники, а также диски с драйверами и сопутствующим программным обеспечением. 5.3.Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается не менее гарантийного срока производителя, и составляет 36 месяцев, которые начинают исчисляться с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика соответствующей товарной накладной. Гарантийное обслуживание поставляемого оборудования осуществляется без затрат со стороны Заказчика. 5.4.Гарантийное обслуживание (ремонт или замена) оборудования осуществляется на месте установки оборудования с выездом специалиста к Заказчику в течение 3 часов (в рабочее время) с момента подачи заявки Заказчиком, на диагностику и устранение неисправностей на территории Заказчика. 5.5. В случае невозможности устранения неисправности на месте, Поставщик собственными силами производит вывоз неисправной гарантийного оборудования, его ремонт в течение не более 14 календарных дней, и установку на рабочее место, при этом Поставщик также несет все расходы по демонтажу, монтажу оборудования и транспортные расходы. 5.6.Запасные части, устанавливаемые на оборудование в течение гарантийного обслуживания, должны быть сертифицированы на совместимость с основным оборудованием. 5.7. Поставщик обязан предоставить контактную информацию (телефон и адрес электронный почты) по которым представители грузополучателя могут решить вопросы гарантийного обслуживания поставляемых товаров по рабочим дням с 10 до 18 по местному времени 5.8.При не возможности использования товара, в отношение которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не исчисляется до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не могли использовать из-за обнаруженных в нем недостатков. 6. Ответственность сторон 6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. 6.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества или комплектности, и не устранения недостатков в соответствии с п.4.5. настоящего договора, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественного (или неукомплектованного) товара за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств, но не более стоимости самого товара. 6.3.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, а также в случае недопоставки товара, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.. 6.4.В случае нарушения обязательства, предусмотренного п.2.2 настоящего договора, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. 6.5. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. 6.6.Возмещение причиненных убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов власти. 7.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 8.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области. 8.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарный дней с дня ее получения. 9.Срок действия договора и прочие условия. 9.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии договора и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 9.2. Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной подписью (ЭП). 9.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который подписывается сторонами не в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта. 9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 9.5.Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 10.Юридические адреса сторон
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
Заказчик Поставщик ___________________ А.Л.Манаков __________________ Т.Н.Зорина |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора-проректора... «Национальный исследовательский университет «мэи» (фгбоу во «ниу «мэи»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора-проректора... |
|
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по ахр снегирева... «Национальный исследовательский университет «мэи» (фгбоу во «ниу «мэи»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Новоселова Алексея... Эа-31/ 0351100001715000062., на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 12. 08. 2015г., заключили путем подписания... |
|
Проект договор №260. 1-24/06-265 Акционерное общество «Рязанский Радиозавод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Новоселова Алексея... Эа-12/ 0351100001714000028., на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 29. 04. 2014г., заключили путем подписания... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Новоселова Алексея... Новосибирского уфас россии №08-8815 от 26. 08. 14, полученное заказчиком 09. 09. 14 заключили путем подписания электронной подписью... |
|
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по научной работе... «Национальный исследовательский университет «мэи» (фгбоу во «ниу «мэи»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по... |
 |
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея... Эа-20/ 0351100001712000042, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 10. 05. 2012г., заключили... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея... Федеральным законом от 18. 07. 2011г. №223-фз и Положения о закупке заказчика путем проведения электронного аукциона № эа- 9/223-... |
|
Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице действующего на основании... «Самаранефтегаз» (оао «Самаранефтегаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора – главного... |
|
Основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью... «Балтийский завод Судостроение» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора – Директора... |
|
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по общим вопросам... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега... По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – ультразвукового многоканального дефектоскопа,... |
|
Ооо «Газпром геологоразведка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Давыдова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (Наименование... |
|
Именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице управляющего директора... Ао «Алданзолото» грк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице управляющего директора Носкова Алексея Петровича, действующего... |
|
Ооо «Транснефть-Логистика» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице... Ооо «Транснефть-Логистика» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора Липартия Гурама Ражденовича,... |