Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №84 от 15. 11. 2011г., с одной
|
Скачать 155.56 Kb.
|
ДОГОВОР № _____на поставку товаров г. Новосибирск «___» __________ 2012 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 84 от 15.11.2011г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Демар-Центр», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Ботвинника Дениса Ефимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-20/ 0351100001712000042, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 10.05.2012г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на поставку товаров (далее –договор) о нижеследующем: 1.Предмет договора 1.1. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара - комплектующих для промышленных компьютеров, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость. 1.2. Поставщик поставляет комплектующие для изготовления промышленного компьютера – 15 наименований, которые должны соответствовать следующим требованиям: - должны быть совместимы между собой по электрическим параметрам, по габаритам и присоединительным размерам; - должны быть новыми, в заводской упаковке, не восстановленными, не прошедшими ремонт; - комплектующие, требующие установки драйвера, должны иметь установочный диск с соответствующим программным обеспечением. 1.3.Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых комплектующих для промышленных компьютеров (далее по тексту – товар) указаны в спецификации – приложение №1 к договору. 2.Цена договора и порядок оплаты 2.1. Цена договора определяется общей стоимостью товара поставляемого по настоящему договору, и составляет 752 173 (семьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят три) рублей, в том числе НДС. 2.2. Оплата цены договора производится Заказчиком после поставки и принятия всего объема товара и подписания сторонами товарных накладных, в течение 10-ти банковских дней со дня предоставления Поставщиком документов на оплату (счет, счет-фактура, товарная накладная). 2.3.При изменении потребности в количестве поставляемого товара в ходе исполнения настоящего договора Заказчик по согласованию с Поставщиком праве изменить объем поставляемого товара и соответственно цену договора, но не более чем на 10% от общего объема и цены заключенного договора. При этом цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. 2.4.Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара, стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузку и разгрузку, расходы по доставке заказчику, расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин. 2.5. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект. 2.6. Заказчик производит оплату товара за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3. Права и обязанности сторон 3.1. Права и обязанности Поставщика: 3.1.1. Поставщик обязан передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.1.2. Поставщик обязан поставить товар Заказчику по месту его нахождения собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. 3.1.3. Поставщик обязан устранять недостатки товара по количеству и комплектности в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров по количеству и комплектности, несет Поставщик. 3.1.4. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить некачественный товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего договора. 3.2. Права и обязанности Заказчика: 3.2.1. Заказчик обязан принять товар и оплатить его стоимость на условиях настоящего договора. 3.2.3. Заказчик вправе получать от Поставщика объяснения, связанные с поставкой товара, обусловленного договором. 4. Условия поставки и приемки товара, гарантии качества товара 4.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу ул. Дуси Ковальчук, 187 корпус 3 аудитория 1002 в течение 112 (сто двенадцати) календарных дней со дня заключения договора. 4.2. При обнаружении несоответствия товара условиям настоящего договора по количеству, комплектности и номенклатуре в момент его передачи, Поставщиком совместно с представителем Заказчика составляется акт о выявленных расхождениях и делается соответствующая отметка в товарной накладной. Составленный таким образом акт является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику. 4.3. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае выявления товара ненадлежащего качества, некомплектности товара, Заказчик уведомляет Поставщика посредством направления письменного, факсимильного сообщения или телеграммы в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, с обязательным указанием какого рода несоответствия выявлены. В этом случае Поставщик обязан выполнить при получении указанного уведомления одно из следующих действий:
4.4.Если Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления уведомления не выполнил действий, указанных в подпунктах А) или B), претензии Заказчика по качеству товара считаются принятыми Поставщиком. 4.5. В случае выявления товара ненадлежащего качества (или комплектности), Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на качественный, либо привести товар в надлежащее качество (или укомплектовать товар) в сроки, согласованные сторонами. В этом случае товар считается не отгруженным до подписания акта устранения претензий. 4.6. Документом, подтверждающим факт приемки товара, служит товарная накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика. 4.7. Поставщик обязан предоставлять Заказчику вместе с товаром следующие документы:
4.8. Переход права собственности на поставляемый товар от Поставщика к Заказчику наступает с момента передачи его Заказчику. 4.9. Завод-изготовитель устанавливает гарантийный срок на поставляемый товар – 6 месяцев, который начинает исчисляться с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика соответствующей товарной накладной. Гарантийное обслуживание товара осуществляется силами Поставщика и за его счет. При не возможности использования товара, в отношение которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не исчисляется до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не могли использовать из-за обнаруженных в нем недостатков. 5. Ответственность сторон 5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. 5.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества или комплектности, и не устранения недостатков в соответствии с п.4.5. настоящего договора, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественного (или неукомплектованного) товара за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств, но не более стоимости самого товара. 5.3.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, а также в случае недопоставки товара, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного или поставленного с нарушением срока товара за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 5.4.В случае нарушения обязательства, предусмотренного п.2.2 настоящего договора, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 5.5. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. 5.6.Возмещение причиненных убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов власти. 6.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 7.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области. 7.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его у регулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарный дней с дня ее получения. 8.Срок действия договора и прочие условия. 8.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии договора и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 8.2. Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной подписью (ЭП). 8.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который подписывается сторонами в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта. 8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 8.5.Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 9.Юридические адреса сторон
Приложение №1 к договору Спецификация
Итого: 752 173 (семьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят три ) рубля, в том числе НДС . Заказчик Поставщик _______________ С.А.Бокарев __________________ Д.Е.Ботвинник Электронная подпись Электронная подпись |
Похожие:
 |
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея... Федеральным законом от 18. 07. 2011г. №223-фз и Положения о закупке заказчика путем проведения электронного аукциона № эа- 9/223-... |
 |
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея... Фз и Положения о закупке заказчика, путем проведения электронного аукциона № эа-223-13/ 31502327108., на основании протокола ... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея... Эа-32/ 0351100001713000051, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 23. 03. 2013г., заключили,... |
|
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора-проректора... «Национальный исследовательский университет «мэи» (фгбоу во «ниу «мэи»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора-проректора... |
|
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по общим вопросам... |
|
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по ахр снегирева... «Национальный исследовательский университет «мэи» (фгбоу во «ниу «мэи»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице первого проректора Манакова... По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – компьютерного, мультимедийного, копировально-множительного... |
|
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по научной работе... «Национальный исследовательский университет «мэи» (фгбоу во «ниу «мэи»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по... |
|
Договор № на экспертизу промышленной безопасности газопотребляющего оборудования Соболева Сергея Ивановича, действующего на основании Генеральной доверенности №12-768 от 21. 07. 2011г., с одной стороны и, именуемое... |
|
Договор № / Ооо «техноснаб-тлк», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице директора Искандырова Антона Александровича, действующего на основании... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега... По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – ультразвукового многоканального дефектоскопа,... |
|
2013 ООО «рн пурнефтегаз» Общества, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «пнг нефтепромсервис» в лице Управляющего Столярова Сергея Викторовича... |
|
Действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное... Ао «уап «Гидравлика»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Денисова Сергея Александровича, действующего... |
|
Пао «Транснефть», в лице, действующего на основании доверенности от именуемое в дальнейшем Пао «Транснефть», в лице, действующего на основании доверенности от именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и |
|
В лице генерального директора Дербенева Сергея Германовича, действующего... Дербенева Сергея Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ао «Роснефтефлот», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Новоселова Алексея... Эа-31/ 0351100001715000062., на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 12. 08. 2015г., заключили путем подписания... |