Инструкция участникам конкурса
|
Скачать 0.52 Mb.
|
III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Лот№1,2
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Салават, РБ "___" _______ 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Жилуправление №8», далее именуемое «Заказчик», в лице директора Калининой Л.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны заключили следующий настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить следующие виды работ по ремонту крыши (кровли) многоквартирного дома, расположенного по адресу: РБ, г. Салават,ул. ______________д.______(далее - «Объект») согласно рабочей документации, иные условия, указанные в конкурсной заявке.
1.2. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации, в соответствии с проектно-сметной документацией, а также согласно действующему законодательству, требованиями СНиП и другими условиями договора.
1.3. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту крыши(кровли) многоквартирного дома собственными силами или с привлеченными силами из своих материалов в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. Работы должны выполняться в соответствии с заданием Заказчика, проектно-сметной документацией, протоколом согласования цены по ремонту крыши(кровли) многоквартирного дома и графиком выполнения работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.5. Для выполнения указанных настоящим Договором работ Заказчик обязуется передать Подрядчику в установленном порядке проектно-сметную документацию в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора.
1.6. Все обусловленные настоящим Договором работы должны быть закончены до «____»___________________________ 2013 г. и сданы Заказчику по акту - приемки Объекта в эксплуатацию после выполнения работ.
1.7. Оплата выполненных работ производится в течение не более 30 (Тридцати) банковских дней после подписания Акта первичного допуска в эксплуатацию коммерческого узла учёта. Оплата производится после представления Подрядчиком следующих документов:
- счета;
- счета-фактуры;
-справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
Вместе с Актами сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан представить копии накладных и сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы и изделия.
2. Стоимость работ
2.1.Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет (________________) рублей копеек, включая НДС (18 %).
2.2.Указанная в п.2.1 стоимость работ является твердой договорной, соответствует проектно-сметной документации и изменению не подлежит ни при каких условиях.
2.3.Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих работ или необходимых для этого расходов.
2.4.Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.
3.2.Календарные сроки выполнения работ по Договору определены сторонами:
- начало работ: ________2013 года;
- окончание работ: ________2013 года.
4.Обеспечение работ материалами и оборудованием
4.1.Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до подписания акта-приемки выполненных работ.
4.2.Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
5. Права и обязанности Подрядчика
5.1.Работы по настоящему договору Подрядчик обязан начать и завершить в соответствии с согласованным графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору.
5.2.Подрядчик обязан сдать Объект Заказчику в установленный срок в соответствии с требованиями СНиП, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.3. Подрядчик обязан обеспечить:
выполнение работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
качество выполненных работ при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.4.Подрядчик вправе по мере выполнения работ оформлять соответствующие промежуточные акты - приемки выполненных работ и не позднее 15 числа текущего месяца представлять их Заказчику на рассмотрение и оплату.
5.5.Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. Перед началом производства работ по настоящему договору Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы, механизмы и оборудование, а в случае их изменения в процессе производства работ, известить об этом Заказчика.
5.6. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов и оборудования будут соответствовать ГОСТу, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.7.Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с действующими строительными нормами, обычно предъявляемыми к соответствующим видам работ.
5.8.Подрядчик обязан информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с подрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес подрядчика.
При этом Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными подрядчиками, за координацию их действий.
5.9.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
5.10. Заключить договор страхования средства строительных рисков.
5.11.Подрядчик обязан обеспечить выполнение на территории Заказчика необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, а также производить вывоз, размещение и обезвреживание отходов влияющих на окружающую среду и утилизацию подготовленных к погрузке твердых бытовых отходов, образующихся от проводимых работ.
5.12.При осуществлении работ производить ежедневно уборку строительного мусора и отходов, не загромождать коридоры, лестничные площадки и пожарные выходы.
5.13.Подрядчик обязан вывезти до подписания акта приемки выполненных работ на Объекте временные сооружения, строительные машины и оборудование, транспортные средства, инвентарь, строительные материалы другое имущество, принадлежащее Подрядчику и образовавшийся при выполнении работ по оборудованию 2 (Двух) тепловых пунктов и 2 (Двух) узлов холодного водоснабжения многоквартирного дома приборами учёта и автоматического регулирования тепловой энергии строительный и иной мусор.
6. Права и обязанности Заказчика
6.1.Передать Подрядчику документацию, необходимую для проведения работ по ремонту крыши(кровли) многоквартирного дома в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
6.2.Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.
6.3 Заказчик осуществляет контроль и надзор за:
ходом и качеством выполняемых работ;
соблюдение сроков их выполнения;
соблюдением технологий производства работ и рациональностью использования Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.4. Заявлять Подрядчику об отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатках, обнаруженных в работе.
7. Переход рисков
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приемки Заказчиком несет Подрядчик.
8. Сдача-приемка работ
8.1.Сдача выполненных работ происходит по мере выполнения этапов работ и оформляется соответствующими актами - приемки работ, согласованных с представителем собственников многоквартирного дома.
8.2.Подрядчик не позднее 30 числа текущего месяца представляет Заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает Подрядчику мотивированный отказ в приемке выполненных работ.
8.3.Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности сдачи этапов выполненных работ.
8.4.Заказчик назначает своего представителя на Объекте ремонта, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.
8.5.Приемка Объекта после завершения работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания Договора.
8.6.Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в пункте 1.6. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по ремонту крыши(кровли) многоквартирного дома.
8.7. Приемка Объекта производится в течение 5 (пяти) дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
8.8.В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора Подряда, ухудшившими результат работ или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:
- за свой счет и своими силами устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты в течение 15 дней с момента обнаружения отступлений от договора или иных недостатков;
- возмещение своих расходов на устранение недостатков своими силами и средствами.
9. Гарантии качества по сданным работам
9.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
9.2. Подрядчик гарантирует:
надлежащее качество используемых материалов, конструкций и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
9.3. Гарантийный срок на выполненные работы и нормальной эксплуатации Объекта устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания сторонами акта - приемки готового к эксплуатации Объекта после ремонта.
9.4.Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта, с указанными в ПСД, и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.3. настоящего договора, и несет ответственность за отступление от них.
9.5.Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
9.6.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика и вправе обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
10. Оплата работ и взаиморасчеты
10.1. Оплата выполненных работ производится после представления и согласования актов - приемки выполненных работ и подписанных со стороны Заказчика в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами вышеуказанных актов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в объеме средств, имеющихся на расчетном счете, закрепленном для финансирования работ по ремонту крыши (кровли) многоквартирного дома.
10.2.При наличии денежных средств Заказчик вправе производить авансовые платежи на проведение работ в размере не более тридцати процентов от суммы настоящего договора.
11. Контроль и надзор Заказчика за исполнением договора
11.1.Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
11.2.Заказчик осуществляет надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора и проектно-сметной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
11.3.Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются Подрядчиком за свой счет в установленные законодательством сроки.
12. Имущественная ответственность
12.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных договором, по вине Подрядчика - пени в размере 1 % от общей стоимости настоящего договора за каждый день просрочки;
за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ, предусмотренных п. договора - пени в размере 1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.
- за нарушение сроков поставки оборудования и материалов, предусмотренных договором, по вине Подрядчика - пени в размере 1 % от общей стоимости настоящего договора за каждый день просрочки
за невыполнение условий п.5.8., 5.9. договора по надлежащему санитарному состоянию прилегающей непосредственно к Объекту территории и освобождение от строительного мусора после выполнения работ - пени в размере 1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки;
12.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
12.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств согласно условиям договора.
13. Разрешение споров между сторонами
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
13.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между Сторонами в порядке, указанном в п.п. 13.1 и 13.2 договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.
14.Страхование рисков
14.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на объекте.
14.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, а также доказательства вступления договора в силу.
14.3.Страхование не освобождает Подрядчика, а в случаях, предусмотренных законом и договором Заказчика, принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
15. Расторжение договора
15.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика;
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком работ;
аннулирования свидетельства СРО на деятельность, связанную по выполнению работ.
других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.
15.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях;
систематической задержки Заказчиком осуществления расчетов за выполненные работы, или задержки их более, чем на 60 дней;
остановки Заказчиком выполнение работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 дней.
16. Особые условия
16.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик представляет Заказчику заверенную копию свидетельства СРО на право осуществления строительной деятельности и производства ремонтно-строительных работ, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.2. Ущерб, нанесенный третьим лицам по вине Подрядчика при выполнении им работ по договору, возмещается Подрядчиком.
16.3. При выполнении договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
16.4.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
16.5.Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
16.6.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16.7.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
17. Перечень документов, прилагаемых к договору
17.1.Приложение № 1 Техническое задание.
17.2.Приложение №2 График выполнения работ по ремонту крыши(кровли) многоквартирного дома по адресу: г. Салават, ул. _________д. _____
18. Реквизиты и подписи сторон
2. Наименование, почтовый адрес и номер контактного телефона заказчика: ООО «Жилуправление № 8» 453266, РБ, г.Салават, ул.Калинина, 83а, тел.,факс 33-97-90 |
3. Источник финансирования заказа: средства собственников. |
4. Предмет конкурса (по лотам): право заключения договора на выполнение работ по ремонту крыши(кровли) многоквартирных домов (Раздел 1V). Предмет конкурсного отбора состоит из 2 (двух) лотов. ЛОТ № 1 Выполнение работ по ремонту крыши (кровли) с устройством покрытия из пенополиуретана (ППУ) и полимочевины по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, д. 9. Начальная (максимальная) цена договора: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. ЛОТ № 2 Выполнение работ по ремонту крыши (кровли) с утеплением керамзитом по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул.30 лет Победы, д. 21. Начальная (максимальная) цена договора: 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей. |
5. Место, условия и сроки выполнения работ: - места выполнения работ: Лот №1 – Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, д.9; Лот №2 – Республика Башкортостан, г.Салават, ул.30 лет Победы, д.21 - условия выполнения работ отражены в проекте договора подряда (Раздел 1V); - сроки выполнения работ – с даты заключения договора подряда до «20» октября 2013 года или согласно указанной конкурсантом даты в конкурсном предложении, но не позднее «20» октября 2013 года. |
6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: гарантийный срок на оборудование и материалы – до 2лет; на выполненные работы - 5 лет со дня подписания Акта сдачи-приемки законченных работ. |
7. Сведения о расходах, включенных в цену работ, порядок определения цены договора подряда: цена договора подряда включает в себя: цена договора подряда включает в себя: изготовление ПСД, выполнение работ, стоимость материалов, технадзор выполнения работ. |
8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата по настоящему договору производится Заказчиком посредством перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно счету-фактуре на оплату выполненных подрядчиком работ. Расчеты осуществляются по факту выполнения работ, подтвержденному актами (формы №КС-2, №КС-3). Условия оплаты: безналичный расчет, без предоплаты по факту выполнения работ в течение 30-ти календарных дней со дня предоставления Заказчику документов, подтверждающих фактически выполненные работы. |
9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: Оценка заявок на участие в конкурсном отборе проводится с использованием балльного метода оценки. Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее количество баллов. Для определения победителя учитываются следующие показатели: 9.1 гарантийный срок на материалы 2 года и менее – 0 баллов; 2-10 лет – 10 баллов; 10 -20 лет – 20 баллов. 9.2. срок выполняемых работ 30 дней и менее – 30 баллов; 31-45 дней – 15 баллов; 46 и более – 0 баллов. 9.3 наличие у конкурсанта опыта работы по конкурсному виду ремонта - 10 баллов; 9.4. дополнительные предложения: 9.4.1. гарантийный срок на техническое обслуживание 11 месяцев и менее – 0 баллов; 12 – 23 месяца – 15 баллов; 24 месяцев – 30 баллов; 9.4.2. иные предложения – 20 баллов |
10. Место предоставления конкурсной документации: 453266, РБ, г.Салават, ул.Калинина, 83а тел.33-67-24, 2 этаж, каб. .№6 с 8 часов 30 минут до 17. часов 30 минут, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут |
|
11. Состав документов на участие в конкурсном отборе. В состав документов на участие в конкурсном отборе входят:
|
12. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: Заявки на участие в конкурсе подаются по установленной форме по адресу: 453266, РБ, г.Салават, ул.Калинина, 83а, кабинет №6 в срок со дня размещения на сайте www.geu8.ru до 15 часов 00 минут «22» июля 2013 года по местному времени года в порядке, предусмотренном настоящей документацией. |
13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками – в 15 часов 00 минут «22» июля 2013 года по местному времени по адресу: 453266, РБ, г.Салават, ул. Калинина, 83а, Красный уголок в порядке, установленном настоящей документацией. При вскрытии конвертов могут присутствовать представители подрядных организаций, собственники жилых помещений и представители средств массовой информации. |
14. Рассмотрение заявок и признание участниками конкурса: 22 июля 2013 года с размещением протокола на сайте www.geu8.ru |
15 Оценка и сопоставление заявок : 22 июля 2013 года с размещением протокола на сайте www.geu8.ru |
«Заказчик» ООО «Жилуправление №8» ИНН 0266027000 КПП 026601001 ОГРН 1060266009649 ОКПО 94277274; ОКВЭД 70.32.1 р/с 40702810100120000662 в ОАО «УралСиб» г. Уфа к/с 30101810600000000770 БИК 048073770 Адрес: 453266, РБ, г. Салават, ул. Калинина, д.83а, тел.: (3476) 33-97-90 Директор ООО «Жилуправление №8» __________________/ Калинина Л.В. / "___"____________ 2013 г. |
«Подрядчик»
"___"____________ 2013 г. |
Приложение №1
Лот 1
Техническое задание
на комплекс работ по ремонту крыши (кровли) с устройством покрытия из пенополиуретана (ППУ) и полимочевины многоквартирного дома
по адресу: 453266, г. Салават, ул. Губкина, д. 9
Общая часть
Предмет договора: комплекс работ по ремонту крыши (кровли) с устройством покрытия из пенополиуретана (ППУ) и полимочевины многоквартирного дома по адресу: 453266, г. Салават, ул. Губкина, д. 9
Календарные сроки выполнения работ:
Начало работ: в течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора.
Окончание работ: «____»______________2013г.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %).
1.4. Порядок оплаты: оплата производится в течение не более 30 (Тридцати) банковских дней после подписания Акта выполненных работ. Оплата производится после представления Подрядчиком следующих документов:
- счета;
- счета-фактуры;
-справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
Вместе с Актами сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан представить копии накладных и сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы и изделия.
2. Объемы работ
на комплекс работ по ремонту крыши (кровли) с устройством покрытия из пенополиуретана (ППУ) и полимочевины многоквартирного дома
по адресу: 453266, г. Салават, ул. Губкина, д. 9
2.1 Требования к выполнению работ
Условия выполнения работ:
- Изготовление проектно-сметной документации.
- выполнение строительных работ.
2.2 Технические характеристики:
- общая площадь ремонта:
Ул.Губкина, д.9 - 3609 кв.м.
2.3. используемый материал для проведения работ:
– пенополиуретан – технические характеристики:
Параметры |
Значение |
Единица измерения |
Метод испытания |
Плотность (в ядре) |
41 |
кг/м³ |
DIN EN ISO 845 |
Напряжение при сжатии |
0,18 |
Н/мм² |
ДИН 53 421 |
Деформация при сжатии |
10 |
% |
ДИН 53 421 |
Прочность на изгиб |
0,3 |
Н/мм² |
ДИН 53 423 |
Прогиб |
19 |
мм |
ДИН 53 423 |
Водопоглощение после 168 ч |
2,1 |
об.% |
ДИН 53 428 |
Теплопроводность при 10°С |
0,022 |
Вт/мК |
ДИН 52 612 |
Коэффицент паропроницаемости |
60 |
ДИН 52 615 |
|
Формоустойчивость под нагрузкой |
2,8 |
% |
ДИН 18 159 |
Содержание закрытых ячеек |
95 |
% |
ISO 4590 |
Характеристика огнестойкости |
В 2 |
ДИН 4102 часть 1 |
- полимочевина: технические характеристики:
1. Состав |
смесь полиэфирполиаминов, удлинителей цепи, пигментов, целевых добавок, ароматический полиуретановый преполимер |
2. Соотношение компонентов «1» и «2» |
1,0 : 1,0 (объемное) |
3. Содержание нелетучих веществ |
100 % |
4. Плотность смеси компонентов(при +20°С) |
1,08 кг/л |
5. Время гелеобразования нанесенного слоя |
15 с |
6. Время отверждения «до отлипа» |
40-60 с |
7. Время отверждения покрытия(при +20°С) |
пешеходные нагрузки –2 ч транспортные нагрузки – через 24 часа |
8. Комплектная упаковка |
в стальных бочках 440 кг (нетто) (215 кг – компонент «1», 225 кг – компонент «2») |
9. Адгезионная прочность |
бетон - не менее 2,5 Н/мм2 сталь (абразиво-струйная обработка) – не менее 4,0 Н/мм2 |
10. Предел прочности при растяжении (выдержка в течении 3 суток) |
не менее 20 МПа |
2.4. дополнительное условие:
Технические характеристики оборудования:
Максимальное давление – 240 бар,
Максимальная производительность – 7,6л/мин
Мощность нагревателей – 15,3 кВт.
Максимальная длина шлангов – 94 м.
Питание – 380 В,
Общее потребление 23 кВт.
Вес 198 кг
3. Общие требования
3.1. Подрядчик самостоятельно выполняет весь объем работ или с привлечения субподрядных организаций.
3.2. Календарные сроки выполнения работ:
Начало работ: в течение 3 (трех) дней с момента заключения Контракта.
Окончание работ: «20» октября 2013 г.
На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3.3. Гарантийный срок на выполняемые работы – 5 лет с момента подписания Акта приема-сдачи выполненных работ в полном объеме.
3.4. Победитель конкурса при заключении контракта должен представить Смету на выполнение работ. Смета должна быть рассчитана Подрядчиком по СпЦ-91-04 и Территориальным единичным расценкам (ТЭР) в соответствии с объемами работ, указанными в п. 2 настоящего Технического задания.
3.5. Представитель Подрядчика на время действия контракта должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.
3.6. Подрядчик несёт полную ответственность за организацию и проведение работ, в т.ч. соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по контракту.
3.7. Подрядчик должен производить работу в соответствии с требованиями нормативных документов для данного вида работ.
3.8. Подрядчик обязан до подписания контракта предоставить Заказчику Проект производства работ, в котором должны быть указаны:
- календарный план-график производства работ с указанием сроков работ, подлежащих ежедневному выполнению;
- краткая пояснительная записка, в том числе мероприятия по обеспечению безопасности условий работы;
- технологическая последовательность выполнения работ (технологическая карта) на этапах работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания;
- список изделий и материалов, которые предполагается использовать при выполнении работ.
3.9. Подрядчик при выполнении работ обязан предоставить копии платежных документов на весь используемый для ремонта материал.
3.10. Заказчик оставляет за собой право технического контроля в соответствии с нормативно-техническими документами.
3.11. Приемка выполняемых работ производится в соответствии с требованиями законодательства с составлением акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2.
Лот 2
Техническое задание
на комплекс работ по ремонту крыши (кровли) с утеплением керамзитом многоквартирного дома
по адресу: 453266, г. Салават, ул.30 лет Победы, д. 21
Общая часть
Предмет договора: комплекс работ по ремонту крыши (кровли) с утеплением керамзитом многоквартирного дома по адресу: 453266, г. Салават, ул.30 лет Победы, д. 21
Календарные сроки выполнения работ:
Начало работ: в течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора.
Окончание работ: «____»______________2013г.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей включая НДС (18 %).
1.4. Порядок оплаты: оплата производится в течение не более 30 (Тридцати) банковских дней после подписания Акта выполненных работ. Оплата производится после представления Подрядчиком следующих документов:
- счета;
- счета-фактуры;
-справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
Вместе с Актами сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан представить копии накладных и сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы и изделия.
2. Объемы работ
на комплекс работ по ремонту крыши (кровли) с утеплением керамзитом многоквартирного дома
по адресу: 453266, г. Салават, ул.30 лет Победы, д. 21
2.1 Требования к выполнению работ
Условия выполнения работ:
- Изготовление проектно-сметной документации.
- выполнение строительных работ.
2.2 Технические характеристики:
- общая площадь ремонта:
Ул.30 лет Победы, д.21 – 2280 кв.м.
2.3. используемый материал для проведения работ:
- керамзит, унифлекс
2.4. дополнительное условие:
– производство работ с утеплением
3. Общие требования
3.1. Подрядчик самостоятельно выполняет весь объем работ или с привлечения субподрядных организаций.
3.2. Календарные сроки выполнения работ:
Начало работ: в течение 3 (трех) дней с момента заключения Контракта.
Окончание работ: «20» октября 2013 г.
На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3.3. Гарантийный срок на выполняемые работы – 5 лет с момента подписания Акта приема-сдачи выполненных работ в полном объеме.
3.4. Победитель конкурса при заключении контракта должен представить Смету на выполнение работ. Смета должна быть рассчитана Подрядчиком по СпЦ-91-04 и Территориальным единичным расценкам (ТЭР) в соответствии с объемами работ, указанными в п. 2 настоящего Технического задания.
3.5. Представитель Подрядчика на время действия контракта должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.
3.6. Подрядчик несёт полную ответственность за организацию и проведение работ, в т.ч. соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по контракту.
3.7. Подрядчик должен производить работу в соответствии с требованиями нормативных документов для данного вида работ.
3.8. Подрядчик обязан до подписания контракта предоставить Заказчику Проект производства работ, в котором должны быть указаны:
- календарный план-график производства работ с указанием сроков работ, подлежащих ежедневному выполнению;
- краткая пояснительная записка, в том числе мероприятия по обеспечению безопасности условий работы;
- технологическая последовательность выполнения работ (технологическая карта) на этапах работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания;
- список изделий и материалов, которые предполагается использовать при выполнении работ.
3.9. Подрядчик при выполнении работ обязан предоставить копии платежных документов на весь используемый для ремонта материал.
3.10. Заказчик оставляет за собой право технического контроля в соответствии с нормативно-техническими документами.
3.11. Приемка выполняемых работ производится в соответствии с требованиями законодательства с составлением акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2.
Приложение №2
Календарный план-график производства работ
-
-
№ п/п
Наименование
Начало работ
Окончание работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
Заказчик: |
Подрядчик: |
ООО «Жилуправление №8» г. Салават |
________________ ________________ |
______________________________ |
__________________ ________________ |
(И.О. Фамилия подписавшего, должность) |
(И.О. Фамилия подписавшего, должность) |
IV. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ
Форма 1
Заявка
Похожие:
 |
Инструкция участникам размещения заказов Общие положения Предмет... Наименование официального сайта, на котором осуществляется размещение всей требуемой информации о проведении данного открытого конкурса,... |
 |
Инструкция участникам размещения заказов Общие положения Предмет... Наименование официального сайта, на котором осуществляется размещение всей требуемой информации о проведении данного открытого конкурса,... |
|
Инструкция участникам конкурса №127 на право заключения договора,... Заказчик намерен провести конкурс по выбору поставщиков на поставку продукции по следующему предмету: инструмент |
|
Инструкция участникам конкурса №143 на право заключения договора... Заказчик намерен провести конкурс по выбору поставщика на поставку продукции по следующему предмету:– Агрегаты насосные, насосы (либо... |
|
1конкурс 42 Направление Участникам Конкурса предложения предоставить... Участниками Конкурса с материалами и информацией по Конкурсу, предоставляемой в Информационном Помещении, проведения Открытых Консультаций,... |
|
Конкурсная документация Требования к участникам конкурса, содержанию, составу заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению |
|
Инструкция участникам общие сведения Законодательное регулирование... Инструкции участникам конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения... |
|
Инструкция участникам общие сведения Законодательное регулирование... Инструкции участникам конкурса любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения... |
|
1. Конкурсная документация. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов Предметом конкурса для заключения договора купли-продажи на автомобиль skoda rapid с техническими характеристиками, предусмотренным... |
|
Положение о проведении московского вокального Московского вокального фестиваля-конкурса исполнителей популярной музыкив рамках проекта "смотри на юг" (далее – Фестиваль-конкурс),... |
|
Инструкция участникам предмет конкурса, общие сведения, начальная... Для проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по оснащению устройствами... |
|
Инструкция участникам закупки термины, используемые в конкурсной документации Открытого конкурса на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|
Инструкция участникам конкурса №61 на право заключения договоров... Заказчик намерен провести конкурс по выбору поставщика на поставку продукции по следующему предмету: насосное оборудование |
|
Инструкция по подготовке заявок Информационная карта конкурса Пдо является приложением к извещению о проведении конкурса, опубликованном на интернет-сайте Регионального фонда yarmkd76. ru, и... |
|
Конкурс кафедр «лидер качества» Настоящее положение определяет условия организации и порядок проведения ежегодного конкурса кафедр университета «лидер качества»,... |
|
Инструкция участникам конкурса на право заключения договора на выполнение... Участникам конкурса на право заключения договора на выполнение комплекса работ по созданию «Автоматизированной системы управления... |