Инструкция участникам конкурса

Скачать 0.52 Mb.

Название	Инструкция участникам конкурса
страница	1/3
Тип	Инструкция

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Инструкция

1 2 3

«Утверждаю»
Директор ООО «Жилуправление №8»

_______________ Л.В. Калинина
«______»__________2013г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению конкурса по выбору подрядных организаций для выполнения работ по ремонту крыши (кровли) многоквартирных домов

г. Салават

2013 год

Содержание документации

I.	Инструкция участникам конкурса
II.	Информационная карта
III.	Проект договора подряда
IV.	Образцы документов

Инструкция участникам конкурса

1. Общие положения.
1.1. Цель проведения конкурса – выбор подрядных организаций для выполнения работ по ремонту крыши(кровли) многоквартирных домов.

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика – указаны в Информационной карте конкурса.

1.3. Источник финансирования – указан в Информационной карте конкурса.

1.4. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена договора подряда – указана в Информационной карте конкурса.

1.5. Вид работ и место их выполнения – указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Сроки выполнения работ – указаны в Информационной карте конкурса.

1.7. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – указаны в Информационной карте конкурса.

1.8. Порядок формирования цены договора подряда – указан в Информационной карте конкурса.

1.9. Форма, сроки и порядок оплаты работ – указаны в Информационной карте конкурса.
2. Порядок и сроки предоставления документации
2.1. Информация о проведении открытого конкурса размещена на официальном сайте официальном сайте ООО «Жилуправление №8» www.geu8.ru.

2.2. Участники конкурса, использующие извещение о проведении конкурса и документацию, размещенные на сайте www.geu8.ru, идентификация которых Заказчиком невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в документацию, размещенные на сайте www.geu8.ru.

2.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию о конкурсе, размещенную на сайте www.geu8.ru
3. Участники конкурсного отбора
3.1. В конкурсе могут участвовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, иные лица, осуществляющие деятельность по выполнению работ, имеющие предусмотренную действующим законодательством документацию для проведения работ, производственную базу (техническую оснащенность), квалифицированный штатный состав.

3.2. Участник конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе.

3.3. Участники конкурса:

 вправе предварительно знакомиться с объектами на выполнение работ;

 представляют заявку на участие в конкурсном отборе;

 представляют и регистрируют у Заказчика на участие в конкурсном отборе, отражая в представляемой документации правдивую и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурса.
4. Требования к участникам конкурса.
4.1. К участникам конкурса предъявляются следующие требования:

- квалификационные данные и профессиональная компетенция инженерно-технических работников по проведению работ по ремонту крыши(кровли) многоквартирного дома;

- наличие производственной базы (техническая оснащенность);

- стабильность финансового состояния;

- соответствие участников конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

- документы, подтверждающие отсутствие банкротства и ликвидации участника конкурсного отбора;

- справка из ИМНС об отсутствии задолженностей;

- бухгалтерский баланс;

- форма №2 (отчет о прибылях и убытках);

- наличие аттестации рабочих мест;

- свидетельство о вхождении в СРО;

- выписка из единого государственного реестра;

- копия устава;

- свидетельство о регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановки на учет юридического лица в ИФНС;

- сертификат соответствия ISO 9001-2008.
5. Подача заявок на участие в конкурсе
5.1. Порядок, даты начала и окончания подачи зявок на участие в конкурсе.

5.1.1. Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня размещения на сайте www.geu8.ru извещения о проведении конкурса.

5.1.2. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок «22» июля 2013 года.

5.1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками конкурса по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.

5.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 5.1.2 настоящей Инструкции, регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу Заказчика.

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале регистрации.

5.1.5. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса(лота).

5.1.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе, должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык).

5.1.7. Все документы, представленные участниками конкурса, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника конкурса.
6. Состав документов на участие в конкурсе
6.1. В состав документов на участие в конкурсе входят:

Заявка на участие в конкурсе (форма 1);
Заполненная анкета участника конкурса с приложением необходимых документов (форма 2);
Сведения об административно-техническом и производственном персонале участника конкурса (форма 3);
Техническая оснащенность участника конкурса (форма 4);
Доверенность (форма№5);
Проект договора подряда (Раздел IV)

7. Изменение и отзыв заявок на участие в конкурсе

7.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения комиссией заявок. Подача изменений и отзывов заявок производятся представителями участника конкурса на основании документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени участника конкурса.

7.2. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием:

7.2.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурсе.

7.2.2. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в отборе, фиксируются заказчиком в протоколе, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсе.

8. Порядок формирования цены договора подряда
8.1. Цена договора подряда определена в Информационной карте конкурса и включает в себя расходы и затраты подрядчика, указанные в Информационной карте и заявке конкурсанта с последующим указанием в договоре подряда (Раздел IV), являющегося неотъемлемой частью настоящей документации.

8.2. Цена договора подряда, предлагаемая участником конкурсного отбора в заявке на участие в конкурсе не может превышать начальную(максимальную) цену, указанную в лотах.

8.3. Цена договора подряда должна быть выражена в российских рублях.
9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
9.1. Комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренном документацией месте и время.

9.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до указанного в информационной карте времени окончания приема заявок на участие в конкурсе.

9.3. Комиссия имеет право запросить у участника или из других источников дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющую сведения, приведенные в заявке (в рамках действующего законодательства).

9.4. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие участников конкурса требованиям, установленным в Инструкции участникам конкурса.

9.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение:

о допуске к участию в конкурсе участника;
об отклонении заявки на участие в конкурсе.

9.6. Решение комиссии об отклонении заявок участников конкурсе с обоснованием такого решения указываются в протоколе вскрытия конвертов.

9.7. По результатам заседания комиссии составляется протокол вскрытия конвертов по проводимому конкурсу, который размещается на сайтах www.salavat.ru, www.geu8.ru.
10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

Определение победителя конкурса.
10.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок в целях определения победителя в соответствии с требованиями документации. При определении победителя комиссия проводит оценку и сопоставление заявок на основе системы показателей, указанных в документации, с использованием балльного метода оценки.

10.2. Конкурс признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки, либо все заявки отклонены.

10.3. Организацией, определенной победителем по итогам конкурса, признается участник конкурса, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ и который набрал большее количество баллов.

10.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участнику конкурса отказывается в участии в конкурсе в случае:

за представление недостоверной информации;
за неисполнение ранее заключенных договорных отношений в рамках государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по оборудованию тепловых пунктов многоквартирного дома приборами учёта и автоматического регулирования тепловой энергии жилищного фонда в Республике Башкортостан;
если участник по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не соответствует требованиям, установленным в документации по конкурсному отбору;
если участник признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;
если участник не представил в установленные срок документы, подтверждающие его квалификацию в соответствии с требованиями документации по конкурсному отбору;
если участник находится в состоянии банкротства или ликвидации.

10.5. Если в документах, входящих в состав заявки имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

10.6. По результатам заседания комиссии составляется протокол оценки и сопоставления заявок по проводимому конкурсу, который размещается на сайте www.geu8.ru.

10.7. Победителем конкурса признается заявка, которая набрала большее количество баллов и ей присваивается №1. Участнику конкурса, предложившему лучшие после победителя условия, присваивается №2.

10.8. После утверждения протокола о результатах конкурса копии предоставляются участникам конкурса по их требованию.
11. Заключение договора
11.1. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах конкурса направляет победителю уведомление (форма 6) в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

11.2. Если организация, признанная победителем по итогам конкурса, в установленный документацией срок не подписывает договор, то заказчик вправе считать ее уклонившейся от заключения договора и вправе предложить заключить договор участнику конкурса с присвоенным №2.

11.3. Договор подряда может быть заключен не ранее чем через три и не позднее, чем через десять дней со дня публикации протокола оценки и сопоставлении заявок участников конкурса.
12. Разрешение разногласий
12.1. Участник конкурса вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправильные действия его должностных лиц и (или) решения, образованной им комиссией. Предметом обращений не может быть решение комиссии по отклонению всех заявок на участие в конкурсе.

12.2. Заказчик в течение 3 дней со дня обращения участника направляет ему решение, которое должно содержать:

обоснование мотивов принятого решения;
меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного удовлетворения жалобы.

13. Соблюдение конфиденциальности
13.1. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений содержащихся в заявках участников конкурса.

13.2. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок на участие в конкурсе не подлежит разглашению участникам конкурса и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель конкурса.

ЛОТ№1

РБ, г. Салават, Ул.Губкина, д.9 – цена договора: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
ЛОТ №2
РБ, г. Салават, Ул.30 лет Победы, д.21 – цена договора: 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ ремонту крыши(кровли) многоквартирных домов

Наименование, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурсного отбора –

ООО «Жилуправление № 8»

453266, РБ, г.Салават, ул.Калинина, 83а,

Электронная почта: geu8@mail.ru

контактное лицо: юрисконсульт Асылбаева Гузель Вакилевна

тел.33-67-24, факс.33-97-90

1 2 3

	Инструкция участникам размещения заказов Общие положения Предмет... Наименование официального сайта, на котором осуществляется размещение всей требуемой информации о проведении данного открытого конкурса,...		Инструкция участникам размещения заказов Общие положения Предмет... Наименование официального сайта, на котором осуществляется размещение всей требуемой информации о проведении данного открытого конкурса,...
	Инструкция участникам конкурса №127 на право заключения договора,... Заказчик намерен провести конкурс по выбору поставщиков на поставку продукции по следующему предмету: инструмент		Инструкция участникам конкурса №143 на право заключения договора... Заказчик намерен провести конкурс по выбору поставщика на поставку продукции по следующему предмету:– Агрегаты насосные, насосы (либо...
	1конкурс 42 Направление Участникам Конкурса предложения предоставить... Участниками Конкурса с материалами и информацией по Конкурсу, предоставляемой в Информационном Помещении, проведения Открытых Консультаций,...		1конкурс 42 Направление Участникам Конкурса предложения предоставить... Участниками Конкурса с материалами и информацией по Конкурсу, предоставляемой в Информационном Помещении, проведения Открытых Консультаций,...
	1конкурс 42 Направление Участникам Конкурса предложения предоставить... Участниками Конкурса с материалами и информацией по Конкурсу, предоставляемой в Информационном Помещении, проведения Открытых Консультаций,...		Конкурсная документация Требования к участникам конкурса, содержанию, составу заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению
	Инструкция участникам общие сведения Законодательное регулирование... Инструкции участникам конкурса любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения...		Инструкция участникам общие сведения Законодательное регулирование... Инструкции участникам конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения...
	1. Конкурсная документация. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов Предметом конкурса для заключения договора купли-продажи на автомобиль skoda rapid с техническими характеристиками, предусмотренным...		Положение о проведении московского вокального Московского вокального фестиваля-конкурса исполнителей популярной музыкив рамках проекта "смотри на юг" (далее – Фестиваль-конкурс),...
	Инструкция участникам предмет конкурса, общие сведения, начальная... Для проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по оснащению устройствами...		Инструкция участникам закупки термины, используемые в конкурсной документации Открытого конкурса на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	Инструкция участникам конкурса №61 на право заключения договоров... Заказчик намерен провести конкурс по выбору поставщика на поставку продукции по следующему предмету: насосное оборудование		Инструкция по подготовке заявок Информационная карта конкурса Пдо является приложением к извещению о проведении конкурса, опубликованном на интернет-сайте Регионального фонда yarmkd76. ru, и...

Инструкция участникам конкурса

Похожие: