Приложение № 5
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
(ФОРМА)
Предложение о цене каждого наименования Товара, РАБОТЫ, УСЛУГИ
Наименование Товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена за единицу товара, в тч. НДС
|
Итого
|
Холодильник __________8
|
шт.
|
14
|
|
|
Электрическая варочная поверхность_____________
|
шт.
|
22
|
|
|
ИТОГО (руб.):
|
|
|
В т.ч. НДС __% (в руб.):
|
|
|
ВСЕГО: _____________ рублей (_______________), в том числе НДС ___ % в размере ________________ рублей (_________________).
Приложение № 6
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
(ФОРМА)
РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
И ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
(расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование предоставляются в составе котировочной заявки при предоставлении участником закупки котировочной заявки, содержащей предложение с демпинговой ценой Договора (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора,
указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме)
(дополнительно к расчету предлагаемой цены Договора и ее обоснованию, участник закупки вправе представить гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить Товар по цене, указанной в котировочной заявке))
РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 7
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №____________
г. Санкт-Петербург «____» ________ 20__ г.
Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Кадочникова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности от 29.05.2016 № 6.13-08.1/2905-03 и Положения о Санкт-Петербургском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», с одной стороны, и ____, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании ____, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», на основании Протокола ____ № _____ от ____ о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить бытовую технику: холодильники и варочные поверхности (далее - Товар) в здание НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 21 корп.1 на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку.
1.2. Наименование, количество, характеристики и стоимость каждой единицы Товара, поставляемого по Договору, указаны в Спецификации (Приложение А), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.
2. Цена по Договору и порядок расчётов
2.1. Общая цена Договора составляет ____ (___) руб., в том числе НДС 18% ___ (___) руб. / НДС не облагается (основание: _____) (нужное заполнить, ненужное исключить).
2.2. Общая цена Договора, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, включает в себя транспортные расходы по доставке Товара до Заказчика, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора.
2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Товара в течение срока действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.
2.4. По настоящему Договору Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки Товара на основании подписанных Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки Товара.
2.5. Оплата за поставку Товара производится безналичным расчетом в рублях на основании выставляемого Поставщиком счета, оформленного в соответствии с подписанной Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены и представлены Поставщиком в сроки и порядке, установленные налоговым законодательством.
2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов количество предусмотренного Договором Товара в случае:
- выявления потребности в дополнительном Товаре, на поставку которого заключен Договор;
- выявления потребности в дополнительном товаре, не предусмотренном Договором, но связанного с Товаром, на поставку которого заключен Договор;
- прекращения потребности в Товаре, на поставку которого заключен Договор.
2.6.1. При поставке дополнительного количества Товара, на поставку которого заключен Договор, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены Договора.
2.6.2. При внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в Товаре, предусмотренном Договором, Заказчик обязан изменить цену Договора в порядке, указанном в п. 2.6.1 Договора.
2.6.3. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в части такого Товара должны определяться как частное от деления общей цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
2.7. В случае необходимости увеличения более чем на 10 (десять) процентов количества Товара и цены Договора, такие изменения допускаются исключительно в порядке, предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
2.8. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.
2.9. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
2.10. В случае возникновения у Поставщика, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, обязанности произвести уплату неустойки (штрафа, пеней), предусмотренных пунктами 6.2., 6.3. настоящего Договора, окончательная оплата стоимости поставленного Товара производится Заказчиком только после поступления на расчетный счет Заказчика сумм неустойки (штрафа, пеней) в полном объеме.
3. Качество Товара
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации завода-изготовителя, действующей на момент поставки, и подтверждено паспортом или сертификатом качества.
3.2. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной, или в пределах ресурса Товара установленных производителем и Международным стандартом ISO/IEC 19752..
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не подвергавшийся ранее восстановлению, произведенным не ранее 2016 г.
3.3. В случае выявления в течение гарантийного срока, срока годности, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, брака Товара, возникшего по вине Поставщика или завода-изготовителя, Поставщик обязан в срок, указанный в акте устранения недостатков, произвести замену Товара на товар надлежащего качества. Все расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.
3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, установленного п. 6.3. настоящего Договора, а также вправе по своему выбору:
3.4.1. Инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты;
3.4.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.
3.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо третьих лиц, либо непреодолимой силы.
4. Условия поставки, приемка Товара
4.1. Поставка Товара осуществляется единой партией в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
4.2. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 21 корп.1.
4.3. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в следующие сроки: 5 (пять) рабочих дней с момента поставки Товара.
4.4. При приемке Товара Заказчик:
- проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Договора и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;
- проверяет полноту и правильность оформления документации поставщика на предмет соответствия условиям настоящего Договора;
- проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
- проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, а также рассматривает экспертные заключения специализированных организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными правовыми актами;
- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
4.5. При выявлении несоответствий или недостатков Товара, препятствующих его приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков Сторонами оформляется акт устранения недостатков.
4.6. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной. Датой приемки Товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара.
4.7. Некачественный (некомплектный) Товар считается непоставленным.
4.8. При обнаружении недостатков поставляемого Товара после его приемки, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и сроках его замены на Товар надлежащего качества или допоставки Товара.
Если Поставщик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки Товара.
4.9. Заказчик, принявший Товар без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки.
4.10. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки Товара.
5. Обязательства Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Товар по адресу, в количестве и сроки, указанных в заявке Заказчика.
5.1.2. Поставщик за 24 (двадцать четыре) часа до даты поставки Товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, дату отгрузки, примерное время прибытия Товара на место назначения. Сообщение может быть направлено Заказчику путём использования факсимильных или электронных средств связи, при этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения.
5.1.3. Подписать и передать Заказчиком товарную накладную, акт сдачи-приемки Товара в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар Поставщиком.
5.2.2. Оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков поставки Товара или его замены Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,5% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.
6.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора.
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты неустойки, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств федерального бюджета.
6.5. Основанием для начисления неустойки по настоящему Договору является направление в адрес Заказчика письменной претензии. Не выставление письменной претензии Заказчику лишает Поставщика права начислять неустойку по п. 6.4. настоящего Договора.
6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.
6.7. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются путем соблюдения обязательного претензионного порядка. Претензия подлежит рассмотрению получившей претензию стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня её получения. В случае недостижения сторонами соглашения (неполучение ответа на претензию, отказ от удовлетворения указанных в претензии требований), разногласия подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала их действия и прекращении соответственно.
8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
9. Сроки действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон:
- в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в случаях и в порядке, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.5. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.7. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна удостовериться в получении Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.
10.8. Поставщик не имеет права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, статья 317.1 Гражданского кодекса РФ к правоотношениям Сторон по настоящему Договору не применяется.
10.9. При оплате Товаров, предусмотренных настоящим Договором, за счет средств, указанных в п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем Товаров могут быть изменены по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным п. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
10.10. К Договору прилагаются:
Приложение А - Спецификация.
11. Банковские реквизиты и адреса Сторон
11.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.
Заказчик:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Юридический адрес: 190008,
Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников,
д. 16
Тел.: 8(812)644-59-11, факс 8(812)714-30-23
ОГРН 1027739630401
ИНН 7714030726 КПП 783902001
Получатель НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Банк получателя Северо-Западный ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
К/с 30101810500000000653
Р/счет 40503810655040000001
ОКАТО 40262561000 ОКПО 49012747
ОКВЭД 80.30.1
Директор
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
_________________ /Кадочников С.М./
м.п.
|
Поставщик:
|
|