Документация по проведению открытого запроса предложений

Скачать 0.68 Mb.

Название	Документация по проведению открытого запроса предложений
страница	1/7
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы

1 2 3 4 5 6 7

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

«Фрязинская Теплосеть»

________В.А.Корытцын

01 июня 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право выполнения работ по капитальному ремонту водогрейного котла ДКВР-1О/13 № 2 (зав. № 7944) 1962 года выпуска в котельной по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.45

2012 год

1. Общие сведения
1.1. Заказчик: Закрытое акционерное общество «Фрязинская Теплосеть»(ЗАО «Фрязинская Теплосеть») проводит открытый запрос предложений на право выполнения работ по капитальному ремонту водогрейного котла ДКВР 10/13 № 2 (зав. № 7944) 1962 года выпуска в котельной № 13 по адресу: г. Фрязино ул.Вокзальная д.45.

1.2. Извещение о проведении запроса предложений и настоящая документация размещены на сайте предприятия www.zaoft.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ДКВР 10/13 № 2 (зав. № 7944) 1962 года выпуска в котельной № 13 по адресу: г. Фрязино ул.Вокзальная д.45.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 3 295 282 (Три миллиона двести девяносто пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 00 копеек. Цена договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

1.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

1.6. Место выполнения работ: 141191, Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная д.45.

1.7. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – не позднее 3 (трех) дней после подписания договора, окончание работ – 50 календарных дней со дня начала работ. Срок выполнения работ должен быть подтвержден графиком производства работ, утвержденным Заказчиком.

1.8. Срок и условия оплаты работ: оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными актами сдачи-приемки работ, форм №№ КС-2, КС-3, ОС-3 с приложением счетов и счетов-фактур. Оплата производится в течение 30 банковских дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

1.9. Обеспечение заявки: не предусмотрено.

1.10. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

1.11. Срок, место, порядок предоставления Документации: со дня размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zaoft.ru. ЗАО «Фрязинская Теплосеть». Документация по запросу предложений предоставляется бесплатно, по адресу Заказчика в закупочной комиссии, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни.

1.12. Место подачи Предложений, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи Предложений: По месту нахождения Заказчика в приемную Генерального директора секретарю с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни с 01 июня 2012 г. по 24 июня 2012 г.

1.13. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов закупочной комиссией с Предложениями: 25 июня 2012 г. в 09:00 (время московское) по месту нахождения Заказчика: Московская область, г.Фрязино, ул 60 лет СССР д.4 стр.1.

1.14. Дата, время и место рассмотрения Предложений: с 10:00 25 июня 2012 г. до 10:00 28 июня 2012 г. по месту нахождения Заказчика.

1.15. Дата, время и место подведения итогов запроса предложений: с 10:00 28 июня 2012 г. до 12:00 28 июня 2012 г. по месту нахождения Заказчика.

Сведения о предоставлении преференций – не установлены.

1.16. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой комиссия по закупкам на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора на поставку продукции, выполнения работ, оказания услуг.

1.17. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

1.18. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на сайте предприятия www.zaoft.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.19. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее - Предложение) и документы согласно размещенным на официальном сайте извещению и документации о проведении открытого запроса предложений (далее – Документации).

1.20. Документация размещается в сети Интернет одновременно с извещением.

1.21. Подача Альтернативных предложений не предусмотрена.

1.22. Заказчик вправе внести изменения в Документацию о проведении запроса предложений с размещением на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений на участие в запросе предложений.
2. Требования, предъявляемые к участникам закупки

2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

обладать гражданской правоспособностью;

обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора, в случае если такое требование предусмотрено документацией о закупке или законодательством;

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

1 2 3 4 5 6 7

Похожие:

	Документация по проведению запроса предложений Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника...		Документация по проведению запроса предложений открытый запрос предложений... Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет побудителя...
	Документация по проведению запроса предложений открытый запрос предложений... Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет побудителя...		Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений
	Документация по проведению запроса предложений открытый запрос предложений... Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет побудителя...		Документация о проведении запроса предложений Настоящая документация определяет порядок проведения открытого запроса предложений (далее по тексту: запрос предложений), требования...
	Документация о проведении запроса предложений Настоящая документация определяет порядок проведения открытого запроса предложений (далее по тексту: запрос предложений), требования...		Документация по проведению запроса предложений открытый запрос предложений... Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника...
	Документация по проведению запроса предложений открытый запрос предложений... Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет побудителя...		Закупочная документация по проведению открытого запроса ценовых предложений... Требования к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе ценовых предложений 6
	Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений Цтп, расположенного по адресу: г. Москва, Милютинский переулок, дом 5, строение 2		II. Требования к Участникам открытого запроса предложений Заказчик, указанный в настоящей документации о проведении открытого запроса предложений (далее также Документация), проводит открытый...
	Документация открытого запроса предложений Открытого запроса предложений на право заключения договора На оказание услуг по финансовой аренде автотранспортного средства skoda...		Документация по проведению запроса предложений открытый запрос предложений... Ощадке процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению...
	Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений в электронной форме Инструкция претендентам на участие в открытом запросе предложений в электронной форме		Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений в электронной форме Инструкция претендентам на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

Руководство, инструкция по применению