Гражданско-правовой договор №0301300087516000111 1142299 на поставку: лекарственных препаратов для нужд гбуз рб мелеузовская црб
|
Скачать 257.07 Kb.
|
|
Гражданско-правовой договор №0301300087516000111_1142299 на поставку: лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ г. Мелеуз «____»____________ 2016г. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная больница, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Кузбекова Ришата Сулеймановича, действующего на основании Устава, и ООО «БИСКОМ», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Гаспарян Э.Р., действующего на основании Устава, с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства РФ, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения аукциона в электронном виде запроса котировокктов питания для гсударственных нужд по закупке лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ (протокол №0301300087516000111 от «11» мая 2016г.), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем. 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик обязуется поставить на склад Заказчика, расположенный по адресу: г.Мелеуз, ул.Октябрьская, д.78 лекарственных препаратов (далее - Товар), в ассортименте и количестве, указанном в Спецификации (приложение №1), согласно технического задания, являющейся неотъемлемой частью Договора, в установленные сроки.
1.3. Период, срок поставки Товара: поставка осуществляется с момента заключения договора до «31 декабря 2016г. по заявке в течении 2 дней. 2. Обеспечение исполнения договора 2.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору Поставщик представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию или передает Заказчику в залог денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора в размере, указанном в пункте 2.2. настоящего договора (далее – обеспечение исполнения настоящего договора). 2.2. Обеспечение исполнения договора представляется в размере 5% начальной максимальной цены договора и составляет 24994 руб. 53 коп. 2.3. В соответствии с ч.2 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ, если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения договора указанный в п. 2.2 договора, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ. 2.4. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также применимым законодательством Российской Федерации. 2.5. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк, иное кредитное учреждение гарантирует исполнение обязательств по настоящему договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 2.2 договора. 2.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор путем указания на Стороны Договора, название предмета договора и по возможности ссылку на протокол подведения итогов электронного аукциона как основание заключения договора. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия договора и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка, иного кредитного учреждения с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 2.7.Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.2 договора, на следующие реквизиты: ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ Адрес: г.Мелеуз, ул. Октябрьская, д.78 Тел.: (34764) 4-01-52 — приемная, 3-06-25 — юрист; 3-68-67 — бухгалтерия ОПМУ ИНН 026 300 60 10 КПП 026 301 001 ОКПО 01952895 БИК 048073001 ОГРН 1020201846455 Министерство финансов Республики Башкортостан (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная больница) Р/сч. 40601810400003000001 Отделение -НБ Республики Башкортостан Л/сч. 20112040470 Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. 2.8. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании. 2.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе договора. 2.10. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 3. Цена и общая стоимость Договора 3.1 Цена Договора включает общую стоимость Товара, оплачиваемую Заказчиком согласно Спецификации. 3.2. Стоимость перевозки, страхования, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанной в Спецификации. 3.3. Цена Договора составляет 439 428 руб. 00 коп. (четыреста тридцать девять тысяч четыреста двадцать восемь) руб. 00 коп. 3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема поставляемого товара и иных условий исполнения Договора. 3.5. Заказчик вправе в течение всего срока действия Договора по согласованию с Поставщиком изменить объем (количество) поставляемого по Договору Товара, но не более чем на десять процентов от первоначального объема (количества), в случае выявления потребности в дополнительном количестве Товара или прекращения потребности в Товаре, поставляемом по Договору. 3.6. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (пени, штрафа) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствие с условиями Договора. 4. Условия платежа 4.1. Оплата производится по факту поставки в форме безналичного денежного расчета после предъявления поставщиком счетов, счетов-фактур, накладных в течение 30 банковских дней. 5. Срок поставки 5.1. Поставка Товара по Договору осуществляется Поставщиком на склад Заказчика, расположенный по адресу: г.Мелеуз, ул. Октябрьская, д.78 5.2. Товар поставляется – с момента заключения договора до «31» декабря 2016г. 5.3. Право собственности на каждую партию товара, переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания акта о приемке товаров всеми сторонами. 5.4.Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром следующую документацию (на русском языке) в 2-х экземплярах: - Счет-фактуру (с указанием даты и № Договора): плательщик – ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ грузополучатель — ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ - Товарную накладную; - Акт о приемке товаров формы №ТОРГ- 1 (Унифицированная форма № ТОРГ-1, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132) с указанием остаточного срока годности товара; - Документы, подтверждающие качество товара в установленном законодательством порядке (сертификат или декларацию соответствия); - Протокол согласования цен; - Сопроводительный документ, оформленный в соответствии с п.8 Правил оптовой торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития от 28 декабря 2010г. №1222н. 5.5. Все риски, связанные с утратой и повреждением товара, с момента поставки и приемки товара на склад Заказчика переходят от Поставщика к Заказчику. 6. Качество товара 6.1. Поставщик гарантирует качество товара, поставляемый по Договору. Минимальный остаточный срок годности товара на момент поставки должен соответствовать остаточному сроку годности товара 6.2. Поставщик гарантирует, что при хранении и транспортировке товара, поставляемой по Договору, соблюдается необходимый температурный режим. 6.3. При поставке медицинских препаратов, требующих соблюдение «холодовой цепи», транспортировка осуществляется автомобильным или другим доступным транспортом с соблюдением «холодовой цепи» в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре от 0 до +8 градусов Цельсия, в авторефрижераторах без термоконтейнеров и хладоэлементов при температуре от 0 до +8 градусов Цельсия. Каждая партия МИБП должна иметь термоиндикатор. При обнаружении фактов нарушения «холодовой цепи», целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. получатель обязан отказаться от приема партии препаратов. 6.4. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по Договору, имеет свободное обращение в Российской Федерации и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за поставляемый товар. 6.5. Поставщик обязан своевременно, в течение не более 1 рабочего дня, информировать Заказчика о необходимости возврата Товара, указанной в письмах Росздравнадзора, как забракованной или фальсифицированной для подтверждения ее качества. 7. Упаковка и маркировка 7.1. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должна быть упакована способом, не допускающим ее перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. 7.2. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер Договора, вес брутто/нетто, название Заказчика и адрес. При поставке препаратов, требующих соблюдения при транспортировке и хранении «холодовой цепи» на грузовом месте должна быть соответствующая маркировка. Внутри каждого грузового места должна находиться документация, свидетельствующая о количестве тарных единиц. 7.3.Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие ненадлежащей маркировки груза. 8.Прием-передача товара 8.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г., в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98) и Инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г., в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98) и выполнением требований приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006 N 735"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения". В случае выявления некачественного Товара или количественной недопоставки Заказчик составляет соответствующий акт отказа от приемки товара по количеству (качеству). 8.2. Присутствие представителя Поставщика, имеющего доверенность на право подписания документов сдачи-приемки Товара обязательно. Товар не принимается Заказчиком при отсутствии представителя Поставщика. 8.3. Заказчик обязан незамедлительно сообщить Поставщику (представителю Поставщика) о выявленном факте недопоставки или скрытом дефекте товара. Допоставка или замена дефектной товара должна быть произведена не позднее 5 дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика. Допоставка или замена товара по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим, в порядке, предусмотренном для поставки, в течение срока действия Договора в соответствии с пунктом 1.1. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 9.2.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 9.3.В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик вправе взыскать с заказчика штраф в размере: 2,5 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей. Размер штрафа включается в договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены договора на момент заключения договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063. 2,5% -10985 руб.70 коп. 9.4.В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения после поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 9.5.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле П=(Ц-В)хС (где Ц-цена контракта; В-стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора; С-размер ставки). 9.6.За ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, поставщик выплачивает заказчику штраф в размере: 10% цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. руб. 10% - 43942 руб. 80 коп. 9.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 10. Форс-мажор 10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.1. Договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала, предоставив в доказательство справку, выданную компетентным органом. 10.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п.10.2. Договора, сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по Договору. 10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Заказчик и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения Договора. 10.5. Если стороны не найдут взаимоприемлемого решения, тогда каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части Договора, и ни одна из сторон не имеет право на возмещение убытков и упущенной выгоды. 11. Арбитраж 11.1. Поставщик и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, касающиеся исполнения Договора или в связи с ним, путем переговоров. 11.2. В случае, если Стороны найдут невозможным разрешение споров и разногласий дружественным путем, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, спор будет рассмотрен в Арбитражном суде Республики Башкортостан в г. Уфе, в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 12. Прочие условия 12.1. Любые изменение условий Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме. 12.2. Документы, переданные по телексу или телефаксу, подписанные уполномоченными представителями сторон по Договору имеют юридическую силу. 12.3. По вопросам, не предусмотренным Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 12.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 12.5. К Договору прилагаются: - Спецификация (Приложение № 1); 13. Расторжение Договора 13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 14. Срок действия Договора 14.1. Договор вступает в силу с момента подписания всеми сторонами и действует: -в части поставок и иных обязательств со дня заключения гражданско-правового договора и до исполнения сторонами своих обязательств. 15. Юридические адреса и реквизиты сторон: Заказчик: Поставщик:
Заказчик Поставщик ___________ Р.С.Кузбеков _____________// Приложение №1 к гражданско-правовому договору №03013000875160000111_114299 от ____________. Спецификация
Итого стоимость товара: четыреста тридцать девять тысяч четыреста двадцать восемь руб. 00 коп. Заказчик Поставщик ___________ Р.С.Кузбеков _____________/Гаспарян Э.Р./ |
Похожие:
 |
Гражданско-правовой договор №0301300087517000129 114299 на поставку:... Гбуз рб мелеузовская црб (протокол №0301300087517000129 от «12» мая 2017г.), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее... |
|
Гражданско-правовой договор №209/2017 на поставку лекарственных препаратов (эноксапарин натрия) Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании... |
 |
Гражданско-правовой договор №0362200025813001130-0021044-02 на поставку... Закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания «Катрен», в лице директора филиала в г. Екатеринбург Луконькина Ивана... |
|
Гражданско-правовой договор для нужд бюджетного учреждения на поставку лекарственных препаратов Редюкова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно... |
|
Гражданско-правовой договор для нужд бюджетного учреждения на поставку... Редюкова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно... |
|
На поставку лекарственных препаратов для льготного обеспечения детей... Российской Федерации по итогам аукциона в электронной форме №0321300014416000179 (протокол Единой комиссии по размещению заказов... |
|
Гражданско-правовой договор на закупку лекарственных препаратов №0301300020817000178 «15» августа 2017 года), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем |
|
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения На поставку расходных... Федерации, Федеральным законом от 05. 04. 2013 №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения... |
|
Г. Чернушка, 2014г «На право заключения гражданско-правового договора на поставку лекарственных препаратов для нужд гбуз пк «Чернушинская центральная... |
|
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №0349300033713000278-0232340-01... Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №0349300033713000278-0232340-01 |
|
На поставку лекарственных препаратов в 2012 году для нужд гбоу впо... Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам проведения открытого аукциона... |
|
Гражданско-правовой договор №0375200023317000079 316462 на поставку... Закон о контрактной системе), на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от 05. 05. 2017 №0375200023317000079-3... |
|
Гражданско-правовой договор №142 на поставку лекарственных средств Ооо «Рифарм 59», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Романова Д. И., действующего на основании Устава и лицензией... |
|
Гражданско-правовой договор №144 на поставку лекарственных средств Ооо «Рифарм 59», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Романова Д. И., действующего на основании Устава и лицензией... |
|
Мбуз «Глазовская црб» М. Е овсянников Матушкина А. Ю., телефон: 8 (341 41) 5-63-16), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого... |
|
Гражданско-правовой договор №335 «а» статьи 95 Федерального закона от 05. 04. 2013 №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения... |