На поставку товара: Реагенты и расходные материалы для генодиагностики возбудителей

Скачать 1.11 Mb.

Название	На поставку товара: Реагенты и расходные материалы для генодиагностики возбудителей
страница	1/10
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Договор № КТ-04-2013/108

на поставку товара: Реагенты и расходные материалы для генодиагностики возбудителей

инфекционных заболеваний

г. Екатеринбург «08» октября 2013 года

Муниципальное автономное учреждение «Клинико-диагностический центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Бейкина Я. Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Трелис» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Парфеновой Людмилы Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола закупочной комиссии №КТ-04-2013/108 от «30» сентября 2013года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется передать товар: Реагенты и расходные материалы для генодиагностики возбудителей инфекционных заболеваний согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

1.2. Адрес места доставки товара: МАУ «КДЦ», г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 38. Доставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Общая стоимость Договора составляет 1 194 479 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 56 копеек, в том числе НДС. Цена товара указана с учетом НДС и других расходов Поставщика.

2.2. Заказчик осуществляет оплату Товара в рублях в безналичной форме по факту поставки в течение 10 рабочих дней с момента подписания товарной накладной.

2.3. Цены, указанные в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), включают все расходы на тару/упаковку, транспортные расходы, доставку Заказчику, погрузочно-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, страхования, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Договора.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах.
3. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1.Заказчик в момент приемки товара обязан проверить соответствие поставляемого товара спецификации, товарной накладной, проверить товар по количеству и произвести осмотр на отсутствие внешних дефектов. О выявленных несоответствиях или недостатках товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

3.2. Товар должен отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством или настоящим Договором.

3.3. В момент поставки товара Поставщик предоставляет следующие документы: счет, счета-фактуры, товарные накладные, заверенные копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствий (или деклараций о соответствии), паспорта и инструкций на русском языке, а также иные документы, обязательность наличия у Поставщика которых предусмотрена федеральным законодательством РФ.

3.4.Транспортные расходы по доставке товара несет Поставщик.

3.5. При приемке товара Стороны руководствуются Инструкциями о порядке приемки товара по количеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 15.05.65г. № П-6) и по качеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7).

3.6. Приемка товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время ее передачи Заказчику.

3.7. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Заказчику с момента принятия товара Заказчиком, что подтверждается подписанием товарной накладной. С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче товара.

3.8. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара в случае, если количество и/или комплектность поставленного товара не соответствует качеству и/или комплектности, указанным в настоящем Договоре, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Кроме того, Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара если при приемке товара будут выявлены внешние дефекты или сроки годности товара не соответствуют срокам годности, предусмотренным закупочной документацией и настоящим Договором.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить весь товар в полном объеме, предусмотренным настоящим Договором в соответствии с графиком поставки (Приложение № 2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Товар, поставленный и не соответствующий по комплектности и/или качеству условиям настоящего Договора, считается недопоставленным.

Нарушение Поставщиком срока поставки товара, указанного в Приложении № 2 к настоящему Договору, на срок более 10 (десять) календарных дней признается существенным нарушением настоящего Договора.

4.1.2. Доставить товар по адресу Заказчика: г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 38.

4.1.3 Одновременно с передачей товара, передать Договора следующий комплект документов на поставляемый Товар:

инструкция по эксплуатации на русском языке,
счет, счет-фактуру, товарную накладную;
регистрационное удостоверение МЗ СР РФ;
иные документы, предусмотренные законом Российской Федерации

4.1.4. Товар поставляется в невозвратной таре и/или упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и необходимости последующего хранения.

4.2 Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять поставленный надлежащим образом товар.

4.2.2. Оплатить Товар в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора.
5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА
5.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

5.2. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать стандартам, предъявляемым к такого рода товарам и обеспечивать сохранность товара и температурный режим во время транспортировки.

5.3. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация
на русском языке.

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

5.5. В случае нарушения любого из требований, установленных в пунктах 4.1, 5.1. – 5.4. настоящего Договора, в отношении Товара Заказчик вправе отказаться от приемки всего товара по настоящему Договору с отнесением на Поставщика связанных с этим убытков.

5.6. С момента направления Заказчиком Поставщику уведомления о невозможности использования поставленного товара (производственный брак или несоблюдение условий транспортировки), Поставщик в течение 15 дней заменяет Заказчику товар, соответствующий Спецификации (Приложение №1 к Договору)

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2013г.

6.2. Срок поставки товара по Договору - с 01.10.2013г. по 15.12.2013г.

6.3. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.4. В случае поставки Заказчику товара ненадлежащего качества и/или некомплектного товара, наступают последствия, предусмотренные п. 3.8. настоящего Договора, а также ст. 475, 480, 518, 519 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.5. Переход рисков (случайной гибели, повреждения товара) происходит после передачи товара Заказчику.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2.При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1., сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.

8.3.В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1., срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.4.Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. ,и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения условий настоящего Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Реорганизация и/или изменение типа учреждения Заказчика или Поставщика не является основанием для расторжения настоящего Договора. Обязательства по настоящему Договору автоматически переходят к правопреемнику Заказчика или Поставщика.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и являются приложениями к нему.

9.3. Все споры и разногласия, возникающие по исполнению данного Договора, разрешаются по возможности путем переговоров. При невозможности их разрешения стороны разрешают споры в установленном законом порядке в
Арбитражном суде Свердловской области.

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут на основании
обоюдного согласия сторон или по решению суда в случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

9.6. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора.

9.7. Договор исполнен на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Поставщик

Муниципальное автономное учреждение «Клинико-диагностический центр»

620142, г. Екатеринбург, ул. Декабристов,38

ИНН 6661028380 КПП 667101001

(Департамент финансов Екатеринбурга)

Муниципальное автономное учреждение «Клинико-диагностический центр» л.с. 89072002006

Р.сч. № 40701810900003000001

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, город Екатеринбург

БИК 046577001

Главный врач Бейкин Я.Б.

___________________________________

(подпись)

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Трелис»

Адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 189/4, оф. 8
Почтовый адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 189/4, оф. 8

Телефон: (343) 278-70-21
E-mail: oootrelis@mail.ru
ИНН: 6674302560, КПП: 667401001
Расчетный счет: 40702810004020001603/

30101810400000000905 в Филиал N 6602 ВТБ 24 (ЗАО), г. Екатеринбург БИК 046568905

Директор Парфенова Л.А.

________________________________
М.П. (подпись)