На поставку пломбировочных и расходных материалов
|
Скачать 467.98 Kb.
|
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____ на поставку пломбировочных и расходных материалов г. Чебоксары «____» ____________ 2009г. МУЗ «Вторая городская больница», именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Главного врача Сорокиной И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании ________________________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок от «____» ___________ 2009г., №_____ заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Поставщик обязуется передать Муниципальному заказчику, материалы для пломбирования, расходные материалы, далее – Товар, в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.2. Сроки поставки товара указаны в Графике поставки (приложение 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленном Контрактом порядке, форме и размере. 1.4. Место доставки товара: г. Чебоксары ул. 50 лет Октября, д. 21. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА 2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, оплачиваемую Муниципальным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров, указанных в Спецификации (приложение 1) настоящего контракта. 2.2. Товар оплачивается Муниципальным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения муниципального заказа. 2.3. Цена Контракта составляет _____________ (_________________________________________) рублей. В том числе, за счет средств ОМС _________ рублей (______________________________________), за счет средств от приносящей доход деятельности _____________ руб. (_______________________________________________). 3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик. 3.2. Оплата производится Муниципальным заказчиком в течение 60 банковских дней после получения муниципальным заказчиком части поставляемого по настоящему Контракту товара и подписания сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта. 3.3. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Муниципальным заказчиком. 3.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Муниципальному заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Поставщик обязан: 4.1.1. Известить Муниципального заказчика о точном времени и дате поставки товара (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 2)) телефонограммой или по факсимильной связи; 4.1.2. Передать товары Муниципальному заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта; 4.1.3. Поставить товары Муниципальному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет. 4.1.4. Передать Муниципальному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Муниципальному заказчику), а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком. 4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта. 4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации. 4.1.7. Устранять недостатки товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Муниципальным заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик. 4.1.8. По требованию Муниципального заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Муниципального заказчика и забрать товар, при обнаружении недостатков. 4.2. Муниципальный заказчик обязан: 4.2.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара, подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику. 4.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта. 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ 5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: - «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.; - О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.; 5.2. По факту приемки товара, Муниципальным заказчиком составляется Акт приемки-передачи товаров, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон. 5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без претензий). Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара. 5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки. 5.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. 5.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 5.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 6. Гарантии качества товара 6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. 6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов. 6.3. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. 6.4. Не допускается поставлять товар с истекшим сроком годности. Остаточный срок годности на поставляемый товар не менее 80%. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.. 7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев со дня даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от общей стоимость товаров, исполнение обязательств, в отношении которых просрочено Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика. 8.4. Если просрочка поставки товаров превысит один месяц, то Муниципальный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта. 8.5. Муниципальный заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях: 8.5.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения муниципального заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта; 8.5.2. в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства; 8.5.3. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 8.5.4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 8.6. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту. 9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней со дня даты ее получения. 9.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня даты ее получения. 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Настоящий Контракт действует с момента его регистрации в Реестре контрактов до «31» июня 2009 г. Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней со дня его подписания обеими Сторонами. 10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. 10.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика. 10.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные. 10.5. Поставщик представляет по запросу Муниципального заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 10.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом. 10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 10.8. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
К настоящему Контракту прилагаются: Приложение 1 - Спецификация; Приложение 2 - График поставки; |
Похожие:
 |
Основные характеристики пломбировочных материалов Правильное использование пломбировочных материалов требует от врача знаний физико-механических и химических свойств имеющихся в ассортименте... |
 |
Извещение о проведении запроса котировок на поставку пломбировочных и расходных материалов Запрос котировок проводится: муз «Вторая городская больница» г. Чебоксары, ул. Гагарина, 53, тел.(8352)23-48-05, 63-25-37 е-mаil:,... |
|
Изменения в извещение о проведении аукциона На поставку расходных материалов для стоматологии Документацию об аукционе на поставку расходных материалов для стоматологии, читать в новой редакции |
|
Техническое задание на поставку ламинатора и расходных материалов к нему Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша ран"... |
|
3 извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме... Ао «Водный Союз» 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Набережная 12, проводит конкурентную процедуру запроса цен в электронной... |
|
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право... На поставку баннерной ткани, фотобумаги, пленки и оригинальных расходных материалов для оргтехники |
|
85 извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме... «Водный Союз» 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Набережная 12, проводит конкурентную процедуру запроса цен в электронной форме,... |
|
Мониторинг ценовых предложений на поставку расходных материалов и... Тфомс тюменской области объявляет о проведении открытого запроса предложений и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных... |
|
Техническое задание на поставку расходных материалов для бактериологической... Техническое задание на поставку расходных материалов для бактериологической лаборатории |
|
I. открытый запрос предложений «приобретение расходных материалов для банкоматов и терминалов, услуги по хранению и доставке расходных материалов» |
|
Документация об аукционе (том 1, том 2, том 3) для проведения открытого... На поставку медикаментов и расходных материалов для нужд мбуз города Новосибирска «гкб №1» на IV квартал 2008г |
|
Техническое задание на поставку вычислительной техники, оргтехники,... Качество Расходных материалов должно соответствовать требованиям гост р 53246-2008. Качество программного обеспечения должно соответствовать... |
|
Документация об аукционе (том 1, том 2, том 3) для проведения открытого... На поставку разового белья и расходных материалов для нужд мбуз города Новосибирска «гкб №1» на IV квартал 2008г |
|
Инструкция участникам квалификационного отбора по выбору организаций... Ооо «пуд» (далее — Заказчик) проводит «29» января 2018 г в 15 часов 00 мин. (местного времени) квалификационный отбор (далее — Квалификационный... |
|
Дезинфекционных средств и расходных материалов для муниципальных... Администрация города Королева приглашает принять участие в открытом совместном конкурсе на закупку и поставку лекарственных средств,... |
|
На поставку пломбировочных материалов Александровской Л. Р., действующего на основании доверенности №1 от 03. 05. 11, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны»... |