На поставку пломбировочных материалов
|
Скачать 230.88 Kb.
|
|
ДОГОВОР № ________ на поставку пломбировочных материалов г. Чебоксары «_____»_____________ 201___ г. Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Бычкова Вячеслава Ильича, действующее на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Рокада-Мед-3», именуемое в дальнейшем «Поставщик», Уполномоченного представителя управляющей компании Александровской Л.Р., действующего на основании доверенности №1 от 03.05.11, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны» на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от 26 марта 2012 года №6 заключили настоящий Договор, о нижеследующем: 1. предмет ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить пломбировочные материалы (далее – Товар) Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Перечень (ассортимент), количество, стоимость Товара определены в Приложении № 1 к настоящему договору. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ. 2.1. Цена договора составляет 904405,96 (Девятьсот четыре тысячи четыреста пять) рублей 96 копеек, в том числе НДС. Договор финансируется за счет средств ОМС. 2.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации). Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом или декларацией о соответствии, определенные Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларированию соответствия). 2.3. Требования к размерам Товара: соответствие обязательным требованиям Заказчика, указанным в техническом задании документации. 2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). 2.5. Отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на Товар, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы. 2.6. В цену поставляемого Товара включены расходы на перевозку, доставку до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийное обслуживание (в соответствии с требуемыми функциональными, качественными и количественными характеристиками, которые отражены в техническом задании), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 2.7. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения. 2.8. Товар должен быть новым, остаточный срок годности товара – не менее 90%. 2.9. Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации. 2.10. Товар должен иметь необходимые документы: сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, инструкция (памятка) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки), документы о стране происхождения, сведения производителя о товаре (техническая спецификация производителя и т.п.). 2.11. Обязательным условием поставки Товара является поставка Товара в полном объеме за одну поставку. 2.12. Транспортировка до г.Чебоксары, Московский проспект, д.11А, кабинет 210, в рабочие часы с 8.00 – до 17.00 по московскому времени. 3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. В рамках исполнения настоящего договора поставка всего перечня товара осуществляется Поставщиком в адрес Заказчика с момента заключения договора в течение 20 (двадцати) дней в полном объеме разовой поставкой (за одну поставку). 3.2. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика несет Поставщик. 3.3. Оплата цены договора производится Заказчиком в течение 60 календарных дней по факту поставки товара, на основании счета-фактуры и накладной. 3.4. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий договора Заказчиком. 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Поставщик обязан: 4.1.1. Передать Товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора; 4.1.2. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет. 4.1.3. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки Заказчику). 4.1.4. Участвовать в приемке-передаче Товаров в соответствии с разделом 5 настоящего договора. 4.1.5. Предоставить сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения, обязательные для данного вида Товара, документацию подтверждающую безопасность Товара, его функциональные характеристики и иные показатели соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации. 4.1.6. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 05 дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик. 4.1.7. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Оплатить поставку Товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ 5.1. Приемка товаров осуществляется по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, 11А, в рабочие часы с 8.00 – до 17.00 по московскому времени. При приемке уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивает проверку количества, комплектности и качества Товара на соответствие требованиям настоящего договора. 5.2. При обнаружении несоответствия количества, комплектности и качества поставленного Товара требованиям стандартов, условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах к Товару и удостоверяющим его качество, уполномоченное должностное лица Заказчика приостанавливает дальнейшую приемку Товара и незамедлительно информирует руководителя Заказчика. 5.3. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Заказчиком Поставщику в день его подписания комиссией. 5.4. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного Товара обязан без промедления заменить поставленные Товары Товарами надлежащего качества в течение 05 рабочих дней. В случае нарушения Поставщиком установленных сроков замены Товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством. 5.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: - «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.; - «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.; 5.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему договору считается факт передачи Товара Поставщиком. Право собственности на Товар переходит по настоящему договору с момента передачи Товара. 5.7. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки. 5.8. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. 5.9. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. 5.10. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет. 6. Гарантии качества товара 6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. 6.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего договора. 6.3. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок. 7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 8.2.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 8.3.1. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 8.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 процентов от цены договора. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору. 8.5. Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. 9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением настоящего договора разрешаются между сторонами путем переговоров. 9.2. В случае наличия неразрешенных споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может обратиться за разрешением спорных вопросов в Арбитражный суд Чувашской Республики. 9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. 10.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика. 10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором 10.7. Под существенным нарушением Поставщиком обязательств по настоящему договору Стороны понимают: -неоднократное нарушение сроков поставки товаров, а также в случае, если просрочка исполнения обязательств по настоящему договору со стороны Поставщика превысит один календарный месяц; - поставка Товаров ненадлежащего качества либо с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок. 10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 10.9. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 10.10. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью. К настоящему договору прилагается: Приложение №1 – Спецификация на поставку пломбировочных материалов. 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку пломбировочных материалов
Итого цена договора составляет: 904 405,96 (Девятьсот четыре тысячи четыреста пять рублей 96 копеек) руб., в том числе НДС.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Основные характеристики пломбировочных материалов Правильное использование пломбировочных материалов требует от врача знаний физико-механических и химических свойств имеющихся в ассортименте... |
 |
На поставку пломбировочных и расходных материалов |
|
Извещение о проведении запроса котировок на поставку пломбировочных и расходных материалов Запрос котировок проводится: муз «Вторая городская больница» г. Чебоксары, ул. Гагарина, 53, тел.(8352)23-48-05, 63-25-37 е-mаil:,... |
|
Извещение о проведении запроса котировок цен №32 на поставку пломбировочных... Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая поликлиника» |
|
Инструкция по участию в Отборе №25-15 Наименование Отбора: «Открытый отбор организации, способной выполнить поставку запорно-пломбировочных устройств (зпу), для нужд Уральского... |
|
Megalux cs прибор для полимеризации светоотверждаемых пломбировочных... Сбалансированная комбинация специального оптического фильтра, рефлектора и поглотителя гарантирует излучение в ультрафиолетовом диапазоне... |
|
Документация об аукционе на право заключения муниципального контракта... Техническое задание на поставку стоматологических материалов по лотам (Приложение 3) |
|
Изменения в извещение о проведении аукциона На поставку расходных материалов для стоматологии Документацию об аукционе на поставку расходных материалов для стоматологии, читать в новой редакции |
|
Megalux soft-start Прибор для полимеризации светоотверждаемых пломбировочных материалов Дополнительно к обычному алгоритму полимеризации Megalux soft-start реализует алгоритм “мягкого” старта для уменьшения полимеризационного... |
|
О внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной... А/эф на поставку оборудования, комплектующих и материалов для проведения молекулярно-генетических исследований для нужд фгаоу во... |
|
3 извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме... Ао «Водный Союз» 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Набережная 12, проводит конкурентную процедуру запроса цен в электронной... |
|
Техническое задание на проведение запроса цен на поставку горюче-смазочных материалов Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (далее – Заказчик) проводит закупку на поставку товара, а именно |
|
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право... На поставку баннерной ткани, фотобумаги, пленки и оригинальных расходных материалов для оргтехники |
|
85 извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме... «Водный Союз» 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Набережная 12, проводит конкурентную процедуру запроса цен в электронной форме,... |
|
Мониторинг ценовых предложений на поставку расходных материалов и... Тфомс тюменской области объявляет о проведении открытого запроса предложений и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных... |
|
Техническое задание на поставку расходных материалов для бактериологической... Техническое задание на поставку расходных материалов для бактериологической лаборатории |