КОНТРАКТ №78
ИКЗ: 172462900916446320100100200450000244
г. Курск
|
"08" июля 2017 г.
|
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Офтальмологическая клиническая больница – офтальмологический центр» комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Офтальмологическая больница»), именуемый в дельнейшем «Заказчик», в лице главного врача Толмачевой Елены Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом БФ", далее именуемый "Поставщик", в лице генерального директора Яцивой Елены Витальевны, действующей на основании Устава ,с другой стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили по итогам проведения аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов электронного аукциона от "26" июля 2017 г. № 107) настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
-
Предмет контракта
Поставщик обязуется поставить и передать в обусловленный сторонами срок Заказчику лекарственного средства (МНН Тропикамид + Фенилэфрин) (далее Товар) по наименованию, в количестве, и качестве, указанным в Спецификации (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.
Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств ОМС.
Качество и комплектность товара
2.1. Поставляемый по Контракту товар должен быть заводского изготовления, его количество, комплектность, объем и качество должны соответствовать требованиям настоящего Контракта, действующей нормативно-технической документации, приказам Минздравмедпрома РФ, Минздрава РФ, Минздравсоцразвития РФ, государственным стандартам РФ для лекарственных препаратов и иметь – сертификат соответствия, паспорт завода- изготовителя, регистрационное удостоверение (ФЗ №61-ФЗ: «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010г., Приказы №735 от 30.10.2006г. Минздрава соц. развития РФ, №4289Н от 22.10.2012г. Минздрава РФ, Приказ Министерства здравоохранения РФ № 751н от 26.10.2015г.).
На поставляемый товар Поставщик предоставляет сертификат соответствия о качестве поставляемого товара.
Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 12 месяцев.
3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Общая цена Контракта составляет 177 192 (сто семьдесят семь тысяч сто девяносто два) руб. 34 копеек, с НДС : 10% 16108,40 (Шестнадцать тысяч сто восемь рублей 40 копеек)
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
В случае, если Поставщик по данному контракту является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.1
Изменение цены при исполнении Контракта допускается в случаях, предусмотренных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
3.2. Цена Контракта включает расходы на упаковку, маркировку, расходы по доставке и разгрузке Товара на склад Заказчика, уплате таможенных пошлин, страхованию, уплате налогов в т.ч. НДС, сборов и прочих расходов и платежей.
3.3. Оплата по контракту производится в следующем порядке:
3.3.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.
3.3.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
3.3.3. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.
3.3.4. Оплата Товара осуществляется Заказчиком за фактически поставленный Товар в соответствие с Контрактом в течение не более 30 (тридцати) дней, с даты подписания заказчиком документа о приемке (товарно-транспортной накладной, счет - фактуры, или универсальный передаточный документ, утвержденной Правительством РФ от 26.12.11 № 1137).
3.3.5. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика по реквизитам Поставщика.
3.4. Товар, не принятый Заказчиком, не оплачивается.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.
4.1.2. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту Товара в соответствии с условиями Контракта.
4.2.2. Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном Контрактом.
4.3. Поставщик обязан:
4.3.1. Передать Заказчику Товар по наименованию, надлежащего качества согласно Спецификации (Приложение № 1) и настоящему Контракту.
По требованию Заказчика, своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента и наименования.
4.3.2. Обеспечить доставку и разгрузку Товара собственными силами или силами третьих лиц, но за свой счет по адресу Заказчика, в соответствии с п. 5.2 Контракта. Поставка Товара должна осуществляться в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данному виду Товара.
4.3.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.
4.3.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.3.5. Гарантировать качество поставляемого Товара в течение его срока годности.
4.3.6. Поставить Товар соответствии с п.5.2. настоящего Контракта.
4.3.7. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы:
- товарно-транспортные накладные;
- счет и (или) счет-фактуру;
- копии регистрационных удостоверений;
- копии сертификатов соответствия (или копии деклараций о соответствии), выданные уполномоченным органом.
- Акт приема-передачи товара (Приложение №2 к настоящему Контракту).
4.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной упаковки или ненадлежащей перевозки.
4.5. Поставщик вправе:
4.5.1. Требовать приемку и оплату Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
5.Сроки и условия поставки Товаров
5.1. Поставщик должен обеспечить транспортировку Товара без повреждений и порчи во время перевозки.
При отгрузке товара должна быть обеспечена его защита от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур; перевозка товара должна осуществляться в таре/упаковке с соблюдением условий транспортировки для данного вида товара, обеспечивающей сохранение его качества и безопасности, с учётом физико-химических свойств товара и в соответствии с требованиями государственных стандартов. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида. Маркировка и оформление товара должна соответствовать требованиям нормативных документов. Поставляемый товар должен быть упакован с учётом его специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при транспортировке и хранении.
5.2. Поставка товара осуществляется с момента заключения контракта по 31.12.2017г. Партиями по заявки Заказчика, в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки. В месяц не более 2-х заявок, по адресу: 305004, г. Курск, ул. Садовая, 42а, 1 этаж. Ответственное лицо - главная медицинская сестра (телефон: 8 (4712)70-27-67).
5.3. Заказчик передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на поставку товара в нужном количестве в любой рабочий день в течение действия настоящего контракта.
5.4. В случае невозможности поставки части товара, указанной в заявке, ввиду отсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Заказчика в течение 2-х рабочих дней после ее получения. Заказчик по своему выбору вправе либо отложить поставку товара до момента получения всего количества товара, указанного в заявке, либо отказаться от поставки части недостающего товара и принять то количество товара, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении Заказчик сообщает Поставщику в письменной форме в течение 2-х рабочих дней после получения уведомления от Поставщика.
5.5. В случае, если Поставщик не получит от Заказчика письменного сообщения о решении в срок, указанный в п. 5.4 Поставщик осуществляет поставку того количества товара, которая имеется в наличии.
5.6. Поставщик обязан поставить Товар своим транспортом или транспортом третьих лиц, но за свой счет по адресу Заказчика (п.5.2. Контракта) и произвести разгрузку товара в указанном помещении Заказчика своими силами или силами третьих лиц, но за свой счет.
5.7. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.
5.8. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой поставке.
5.9. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику все относящиеся к Товару документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.10. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в Спецификации, считается не поставленным и оплате не подлежит.
5.11. В случае отсутствия документов, или ненадлежащим образом оформленных документов, на поставленный Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара.
6. Порядок сдачи и приемки Товара
6.1. Поставщик в срок, указанный в Контракте, при поставке Товара должен передать Заказчику, подписанные Поставщиком документы, указанные в п. 4.3.7. Контракта.
6.2. Приемка Товара осуществляется в месте, указанном в п. 5.2. Контракта.
6.3. Приемка осуществляется ответственным лицом Заказчика, для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом, представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Проверка соответствия поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
6.4 Срок приемки Товара в течение одного рабочего дня с момента поставки Товара.
6.5. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:
6.5.1. В присутствии представителей Заказчика, экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар (п. 6.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на наличие внешних повреждений.
6.5.2. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц или взвешивания Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в товарной накладной. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента Товара, указанного в товарной накладной, с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар.
6.5.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативных актов и условиям Контракта. Приемка Товара по качеству означает проверку Товара на соответствие по номенклатуре, упаковке и маркировки, наличию документов удостоверяющих соответствие Товара.
В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого Товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о поставке некачественного Товара направляется Поставщику.
Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию или рекламацию по комплектности или качеству и дать ответ по существу в течение 1 рабочего дня с момента её получения. Брак подлежит замене, а некомплектный товар подлежит доукомплектованию в течение 5 (пяти) дней, если актом приёмки не установлен меньший срок. Расходы, связанные с заменой, доукомплектованием и (или) устранением брака, несёт Поставщик.
6.6. Приемка Товара оформляется актом о приемке поставленного Товара в течение одного рабочего дня с момента поставки Товара.
6.7. Возврат товара, несоответствующего по своему качеству требованиям настоящего контракта, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке товара в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Возврат Поставщику товара, несоответствующего по своему качеству требованиям настоящего контракта, производится за счет средств и сил Поставщика.
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров до их приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.
7.Обеспечение исполнения контракта
7.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
7.2. Настоящий Контракт заключается в установленные действующим законодательством сроки только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения настоящего Контракта в размере 5% (11 396,60 руб.). В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи ч. 2 и ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), а именно: контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта (17 094,90 руб.) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст.37 Закона о контрактной системе.
В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
7.3. Контракт заключается в установленные действующим законодательством сроки только после предоставления Поставщиком, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в виде: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком, с которым заключается договор, самостоятельно.
7.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта представляется в форме внесения денежных средств, денежные средства перечисляются на счет «Заказчика» по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 4629009164/463201001
Комитет финансов по Курской области (ОБУЗ «Офтальмологическая больница, л/счет 20804000090) Отделение Курск г. Курск
Р/счет 40601810338073000001
БИК 043807001
КБК 80400000000000000510
ОКТМО – 38701000
В назначении платежа обязательно указывать предмет аукциона.
Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, находятся на счете Заказчика в течение срока, покрывающего срок действия Контракта. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта подтверждается заверенной подписью и печатью участника закупки копией платежного поручения с отметкой банка об оплате. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.
Срок возврата обеспечения исполнения Контракта - после даты завершения работ Поставщиком своих обязательств по контракту в течение десяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления от Поставщика.
7.4. В случае если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, то в банковской гарантии должен быть указан срок действия гарантии по обеспечению исполнения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на один месяц.
Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 96 Закона;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона реестрах банковских гарантий
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.
Гарант должен к банковской гарантии представить нотариально заверенные документы в соответствии с ниже перечисленными требованиями.
Требования в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии:
1) наличие у банка генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или соответствующей лицензии, выданной уполномоченными органами иностранных государств;
2) период деятельности банка составляет не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);
3) наличие у банка безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Все споры между гарантом и бенефициаром подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курской области.
-
Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
 ,
где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
 ,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» следующим образом:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет - 17 719,23 руб.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа устанавливается Контрактом, в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» следующим образом:
- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет - 4 429,80 руб.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.6. Применение штрафных санкций не освобождает «Стороны» от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.
8.7. Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные по вине Поставщика.
-
Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.
9.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.
-
Порядок разрешения споров
10.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
10.2. В случае не достижения согласия споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Курской области.
-
Расторжение Контракта
-
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Стороны имеют право инициировать расторжение Контракта по взаимному соглашению сторон.
В случае принятия Сторонами решения о расторжении Контракта, по соглашению сторон, до момента подписания соответствующего Соглашения, Стороны производят сверку фактически оказанных услуг по настоящему Контракту.
-
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, оплатив Поставщику стоимость надлежащим образом оказанных услуг, в следующих случаях:
Систематического (2 и более раз) нарушения Поставщиком сроков оказания услуг.
Систематического (2 и более раз в течение одного календарного месяца) несоблюдения Поставщиком качества оказываемых услуг (отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами).
Несоблюдение Поставщиком данных требований фиксируется в Акте об обнаружении недостатков.
11.4.3. В иных случаях нарушения условий настоящего Контракта Поставщиком, зафиксированных Заказчиком соответствующими актами.
11.5. Поставщик имеет право требовать досрочного расторжения настоящего Контракта в случаях систематического (2 и более раз) нарушения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг.
11.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Контракте.
Дополнительно Заказчик направляет решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта одним из следующих: телеграммой, посредством факсимильной связи, по адресу электронной почты.
Датой надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику решения об одностороннем отказе или дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Отмена решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта происходит в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Контракте.
Дополнительно Поставщик направляет решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта одним из следующих способов: телеграммой, посредством факсимильной связи, по адресу электронной почты Заказчика.
Датой надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику решения об одностороннем отказе.
Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения Поставщиком.
11.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба. Непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.9. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
11.10. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Контракта в судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством РФ и положениями настоящего Контракта.
-
Возможность заказчика изменить условия контракта
12.1. При заключении Контракта Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается Контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.
12.2. Возможность изменения условий Контракта предусмотрена:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
-
Заключительные положения Контракта
13.1. Срок контракта: Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2017 г. за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.
13.2. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронно-цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.
13.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение десяти дней с даты такого изменения.
13.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица.
13.5. Приложения к контракту: спецификация (Приложение 1), акт приема-передачи (Приложение 2).
|
