Д утверждаю

Скачать 0.55 Mb.

Название	Д утверждаю
страница	1/6
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Документы

1 2 3 4 5 6

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

	УТВЕРЖДАЮ
	Генеральный директор
	ОАО «Торгмаш»

	_________________Р.А. Урманов
	« _____ » ________________ 2014
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Торгмаш»

_________________Р.А. Урманов
« 17 » июня 2016

«ТОРГМАШ»

ОГРН 1026605606807

620041, Екатеринбург, ул. Кислородная, 8

Тел./факс /343/ 389-83-12

ИНН 6663023846

Код по ОКОНХ 14630

Код по ОКПО 07536962

р/сч 40702810300000023044,

банк ООО «ВУЗ-БАНК», г. Екатеринбург

к/сч 3010181600000000781

БИК 046577781

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для участия в запросе предложений

Приобретение работ «Проектирование технического перевооружения системы газоснабжения предприятия ОАО «Торгмаш» с заменой котла ДКВР 4/13»

Содержание:

Часть 1. Информационная карта запроса предложений.

2. Часть 2. Инструкция участникам закупочной процедуры.

3. Часть 3. Проект договора

г. Екатеринбург

2016г.
Часть 1. Информационная карта запроса предложений

1.	Форма закупочной процедуры:	Запрос предложений
2.	Название запроса предложений:	Приобретение работ «Проектирование технического перевооружения системы газоснабжения предприятия ОАО «Торгмаш» с заменой котла ДКВР 4/13»
3.	Заказчик:	ОАО «Торгмаш»
3.1.	Место нахождения, почтовый адрес:	Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8 Почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 25А, оф. 403.
3.2.	Контактное лицо:	Плетнев Павел Германович, контактный телефон: 8 (343) 389-83-10
3.3.	Телефон, электронный адрес:	8 (343) 389-83-03 e-mail: info@tekekb.ru
4	Предмет договора:	Приобретение работ «Проектирование технического перевооружения системы газоснабжения предприятия ОАО «Торгмаш» с заменой котла ДКВР 4/13»
5.	Место, условия и сроки выполнения работ:	Место поставки: Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8 – здание котельной. Условия: Подрядчик обязан своими средствами и силами и (или) с привлечением других лиц, (с письменного согласия Заказчика), обладающих соответствующим свидетельством о допуске к выполняемым видам работ, выполнить порученную ему работу. Сроки выполнения работ: начало 15.07.2016г. - окончание 15.12.2016г.
6.	Форма, сроки и порядок оплаты заказа:	Безналичный расчет на расчетный счет Подрядчика в рублях Российской Федерации. Оплата по договору производится по окончании работ, в течение тридцати рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ;
7.	Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены договора:	1 100 000,00 (один миллион сто тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС. Цена включает: стоимость работ, материалов, налоги, прочие расходы и сборы, связанные с выполнением работ. *В случае если Участник применяет УСН, в предложении о цене необходимо указывать предлагаемую цену по соответствующим позициям, уменьшенную на размер НДС.
8.	Обоснование начальной (максимальной) цены договора:	Расчет начальной (максимальной) цены договора определен Заказчиком по результатам изучения конъюнктуры рынка.
9.	Порядок, срок, место предоставления закупочной документации:	Закупочная документация размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а так же на сайте ОАО «Торгмаш» по адресу в сети интернет: www.torgmashural.ru
10.	Место, порядок и дата начала и окончания подачи заявок:	Заявки в письменной форме принимаются по адресу: г. Екатеринбург ул. Маяковского, д. 25А, оф. 403 приемная до даты и времени начала вскрытия конвертов с заявками, указанных в п. 11 данной Информационной карты.
11.	Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:	Место: г. Екатеринбург ул. Маяковского, д. 25А, оф. 403 Дата: 08.07.2016г. Время: 09 час. 00 мин. (время Екатеринбурга).
12.	Разъяснение положений закупочной документации:	Закупочная комиссия ответит на любой запрос в письменной форме, полученный в свой адрес не позднее, чем за 3 дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
13.	Место и дата рассмотрения заявок:	Место: г. Екатеринбург ул. Маяковского, д. 25А, оф. 403 Дата: 08.07.2016г. Время: 10 час. 00 мин. (время Екатеринбурга).
14.	Место и дата подведения итогов запроса предложений:	Место: г. Екатеринбург ул. Маяковского, д. 25А, оф. 403 Дата: 08.07.2016г. Время: 11 час. 00 мин. (время Екатеринбурга).
15.	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, значимость таких критериев:	1. Цена договора– 30% 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара (услуги) 35% 3. Квалификация участника -35%
16.	Обеспечение исполнения договора:	Не требуется
17.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с Подрядчиками:	Рубль Российской Федерации
18.	Срок заключения договора:	Договор заключается в течение пяти дней, со дня размещения на официальном сайте Предприятия протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
19.	Обязательные требования к участникам закупочной процедуры	1. Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений; 2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 6. Наличие действующего Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. 7. В случае если Участник применяет УСН необходимо предоставить информационный документ, подтверждающий применение данной системы налогообложения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№№ п/п	Код (товара, работ, услуг) по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93	Наименование работ

1	2	3
1	7421025 7421026 7421029	Проектирование технического перевооружения системы газоснабжения предприятия ОАО «Торгмаш» с заменой котла ДКВР 4/13

ТРЕБОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

Соблюдение требований ФЗ № 384 –ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части обеспечения безопасности работ на действующей котельной с обслуживающим персоналом.
Результатом работ является рабочий проект, согласованный с ГРО.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Контракту. Все выполненные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. СП 89.13330-2012 «Котельные установки»; СП 124. 13330.2012 Тепловые сети;

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция; СП 62.13330-2011 «Газораспределительные системы»; СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНИП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Правила устройства и эксплуатации электроустановок и Заказу по качеству и техническим параметрам.

Порядок приемки выполненных работ:

- работы признаются выполненными после получения положительного заключения негосударственной экспертизы и согласования рабочего проекта с ГРО, а также подписания Подрядчиком и Заказчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- после получения от Подрядчика извещения об окончании работ на объекте, Заказчик в течение трех рабочих дней обязан осмотреть и принять полностью выполненные работы и направить Подрядчику подписанный акт или письменный мотивированный отказ от приемки работ.

- при обнаружении отступлений от технического задания, ухудшающих результаты работы, ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ или иных недостатков в работе, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения.

- до устранения Подрядчиком всех недоделок, учтенных в двухстороннем акте, окончательный расчет за выполненные работы Заказчиком не производится.

- сдача-приемка полностью завершенных и оформленных работ осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком с обязательным участием представителей Подрядчика.

Часть 2. Инструкция участникам закупочной процедуры

1. Правовое регулирование

Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой Закупочная комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в закупочной документацией запроса предложений, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции, выполнение работ, услуг.

Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Предприятие соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте или сайте Предприятия.

1 2 3 4 5 6

	Утверждаю утверждаю Ведущий специалист департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России		Утверждаю утверждаю Ведущий специалист департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Зао «Интерфакс» утверждаю утверждаю Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России		Утверждаю утверждаю Директор Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации
	Утверждаю утверждаю Настоящий документ представляет собой общее описание портала административной реформы в Российской Федерации		Утверждаю утверждаю Единая интегрированная система сбора и обработки информации в системе обязательного медицинского страхования (еиссои)
	«РуНетСофт» утверждаю утверждаю Директор Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации		Утверждаю утверждаю Настоящий документ представляет собой руководство оператора портала административной реформы в Российской Федерации
	Утверждаю утверждаю Настоящий документ представляет собой формуляр на модернизированный портал административной реформы в Российской Федерации		Утверждаю утверждаю Система предназначена для автоматизации процесса формирования сводного прогноза объемов закупок продукции
	Утверждаю утверждаю Настоящий документ представляет собой общее описание модернизированного портала административной реформы в Российской Федерации		«утверждаю» «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в бумажной форме без квалификационного отбора
	«утверждаю» «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме		«утверждаю» «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора
	«утверждаю» «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Наименование закупки: открытый запрос котировок в электронной форме на поставку светотехнической продукции		Зао «Интерфакс» утверждаю утверждаю Модернизация программных средств единого федерального информационного ресурса сведений о банкротстве (шестая очередь)

Д утверждаю

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

г. Екатеринбург

Похожие: