1.7. Отказ от проведения запроса предложений.
1.7.1. Заказчик, разместивший на ЕЭТП и официальном сайте извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов до момента подписания протокола, фиксирующего факт определения победителя, не неся при этом ответственности перед участниками закупки, участниками запроса предложений или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений.
1.7.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЕЭТП и официальном сайте в течение следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений. Порядок получения зарегистрированными ЕЭТП участниками закупки, подавшими заявки на участие в запросе предложений в форме электронных документов через ЕЭТП, соответствующих уведомлений определяется регламентом работы данной ЕЭТП.
1.8. Прочие положения.
1.8.1. Конфиденциальность - заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников закупки сведений, в том числе в составе заявки.
Предоставление этой информации другим участникам закупки или третьим лицам не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2. Требования заказчика к участникам закупки, их квалификации и обеспечению процедур закупки по лотам №№ 1 и 2.
2.1. Требования к участникам закупки.
1) Соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки:
а) соответствие предмету запроса предложений основных видов деятельности участника (для юридического лица - определенных на основании его учредительных документов);
б) наличие действующей лицензии ФСБ России на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
в) наличие у участника действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО), о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов:
- п. 10.1. - «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений»;
- п. 10.4. - «Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб»;
- п. 10.5. - «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций»;
- п. 23.33. - «Монтаж оборудования сооружений связи»;
г) наличие у участника действующего свидетельства в области охраны судов, плавающих под Государственным флагом РФ и портовых средств, выданным Министерством транспорта РФ Федеральным агентством морского и речного транспорта;
д) наличие у участника закупки регистрации и действующей аккредитации на ЕЭТП.
Соответствие данному требованию является факт подачи заявки на ЕЭТП.
2) Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3) Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений.
4) Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
При наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.
5) Отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.
6) Отсутствие на момент проведения закупки вступивших в силу и неисполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам.
7) Отсутствие на момент проведения закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 (два) года за исключением случаев, указанных в части 6.
8) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки.
2.2. Требования к работам, предъявляемые законодательством Российской Федерации – прохождение сертификации в ФБУ «Служба морской безопасности» о соответствии требованиям стандарту ISO 9001-2008 применительно к работам по гарантийному и сервисному обслуживанию инженерно-технических средств охраны судов и портовых средств.
2.3. Требования к квалификации участников закупки - наличие квалифицированного персонала по обслуживанию программно-аппаратных комплексов «Интегра-С».
2.4. Требования к обеспечению процедуры закупки.
1) Предоставление участником закупки обеспечения заявки на участие в запросе предложений - не установлено.
2) Предоставление участником закупки обеспечения исполнения договора - не установлено.
3. Заказ на выполнение работ по лотам №№ 1 и 2.
3.1. Предмет договора.
1) По лоту № 1 – ежеквартальные работы по техническому обслуживанию инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности акватории морского торгового порта Оля, согласно регламенту.
2) По лоту № 2 - ежеквартальные работы по техническому обслуживанию инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Астрахань, согласно регламенту.
3.2. Цель и основные задачи технического обслуживания по лотам №№ 1 и 2 - контроль технического состояния, а также определение правильности обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования оборудования.
3.3. Общий объем работ по лотам №№ 1 и 2.
1) Определение технического состояния, контроль корректности функционирования и пригодности к дальнейшей эксплуатации.
2) Выявление и устранение неисправностей, причин ложных срабатываний систем оповещения, снижение их количества.
3) Ликвидация последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий.
3.4. Места выполнения работ (места установки оборудования).
1) По лоту № 1:
Пост наблюдения (ПН) Лиманский район, с. Оля, бугор Карантинный.
ПН, остров Искусственный, 117 км ВКМСК.
ПН, остров 145 км ВКМСК.
Центральный пост наблюдения (ЦПН), Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова 27.
Пост наблюдения, административное здание Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт», ул. Капитана Краснова, д.31, Астрахань.
2) По лоту № 2:
Центральный пост наблюдения (ЦПН), пост наблюдения-1 (ПН), Астраханский филиал ФГУП "Росморпорт", здание по адресу: г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, д.31
ПН-2, ООО СК «Стрелецкое».
ПН-3, территория Мостоотряда №83, филиал ОАО «Волгамост».
ПН-4, ОАО «Астраханский порт» ПГР «Солянка».
ПН-5, территория ЗАО «Астраханский морской порт».
ПН-6, территория охраняемого железнодорожного моста через р. Волга Астрахань 421 км.
ПН-7, территория КТПБ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».
3.5. Регламент и порядок проведения технического обслуживания и ремонта по лотам №№ 1 и 2.
1) По лоту № 1:
- порядок технического обслуживания и ремонта – см. п. 2 «Технического задания» (Приложение № 1 к договору по лоту № 1);
- регламент технического обслуживания – см. Приложение № 1 к «Техническому заданию» (Приложение № 1 к договору по лоту № 1).
2) По лоту № 2:
- порядок технического обслуживания и ремонта – см. п. 2 «Технического задания» (Приложение № 1 к договору по лоту № 2);
- регламент технического обслуживания – см. Приложение № 1 к «Техническому заданию» (Приложение № 1 к договору по лоту № 2).
4. Требования заказчика к качеству работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика по лотам №№ 1 и 2.
4.1. Требования заказчика к качеству работ.
1) Соответствие выполняемых работ требованиям СНиП - 18 – 75, СНиП 2.03.11 – 85 и СНиП 3.03.01 – 87.
2) Предоставить гарантию качества:
- на работы, выполняемые один раз в квартал – не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;
- на работы, выполняемые один раз в полгода – не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Требования заказчика к квалифицированному персоналу по лотам №№ 1 и 2.
1) Прохождение курса обучения обслуживания программно-аппаратных комплексов «Интегра-С».
2) Минимальное количество обученных специалистов - не менее 2 (двух) человек.
4.3. Требования заказчика к периоду выполнения работ – выполнить работы в период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года (включительно).
При этом дата начала и окончания выполнения работ может быть скорректирована заказчиком.
5. Проект договора (для ознакомления участникам).
5.1. Проект договора по лоту № 1.
ДОГОВОР № ______
г. Астрахань «____» ____________ 2016 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. директора Астраханского филиала Гудкова Владимира Леоновича, действующего на основании доверенности №38 от 12.05.2015г. и Положения об Астраханском филиале, с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ___________________, действующего на основании _______________, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию комплекса инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акватории морского порта Оля (далее – Объект).
1.2 Виды и объем работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3 Сроки выполнения работ, указанных в п. 1.1. договора установлены Графиком технического обслуживания оборудования (Приложение № 2 к договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Выполнить все работы по настоящему договору с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, установленные Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), Графиком технического обслуживания оборудования (Приложение № 2 к договору) и условиями настоящего договора.
2.1.2 Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, с возможностью привлечения третьих лиц.
2.1.3 Самостоятельно оформлять и согласовывать с уполномоченными органами допуск своим работникам и привлекаемым третьим лицам, транспортным средствам и механизмам, необходимым для выполнения работ на Объекте.
2.1.4 Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Квалификация персонала должна соответствовать видам производимых работ, персонал должен быть обеспечен спецодеждой, оборудованием, инструментами и контрольно-измерительными приборами.
2.1.5 Гарантировать сохранность и целостность (недопущение повреждений) имущества Заказчика при выполнении работ.
2.1.6 При проведении работ на Объекте выполнять все необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по соблюдению техники безопасности, мероприятия по охране окружающей среды в течение всего срока действия договора. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате пострадавшей Cтороне или третьим лицам в связи с нарушением настоящего пункта, возлагаются на Исполнителя.
2.1.7 При невозможности устранения неисправности оборудования в течение рабочего дня и необходимости его ремонта, Исполнитель осуществляет замену неисправного оборудования на аналогичное из запасных частей и принадлежностей Заказчика или Исполнителя. В случае отсутствия необходимого оборудования Исполнитель осуществляет закупку оборудования по согласованию с Заказчиком.
2.1.8 Осуществлять транспортировку неисправного оборудования на ремонт и обратно за свой счет.
2.1.9 Для устранения неисправностей и аварийных ситуаций в нерабочее время, выходные и праздничные дни организовать аварийные бригады.
2.1.10 При обнаружении обстоятельств угрожающих повреждением оборудованию, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы
2.1.11 Предоставлять Заказчику подробную информацию, связанную с выполняемыми работами.
2.1.12 Оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах эксплуатации Объекта (проведение консультаций с представителями Заказчика, оказание помощи при разработке инструкций по эксплуатации и т.д.)
2.1.13 Предлагать Заказчику технические рекомендации по улучшению работы Объекта.
2.1.14 Фиксировать выполненные работы в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию, находящихся у Заказчика с предоставлением последнему отчета о проведенных работах.
2.1.15 В течение 2 (двух) рабочих дней, со дня окончания работ и принятия их Заказчиком, вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инструменты, механизмы и иное имущество, использовавшееся для выполнения работ по настоящему договору.
Если Исполнитель в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Исполнителя в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Исполнителю по настоящему договору. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Исполнителя, его утрату или повреждение.
2.1.16 В процессе выполнения работ осуществлять за свой счет систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку остатков материалов и отходов.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 Обеспечить доступ Исполнителя на Объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора.
2.2.2 Принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
2.3 Заказчик имеет право:
2.3.1 В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Стоимость работ по настоящему договору составляет _________ (___________) рублей, включая НДС 18% __________ (_________) рублей.
3.2 Стоимость работ включает все затраты и риски Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему договору, а также налоги и прочие обязательные официальные сборы, взимаемые на территории РФ, иные затраты, связанные с исполнением настоящего договора, является твердой и изменению не подлежит.
3.3 Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежеквартально, за фактически выполненные работы, на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения от Исполнителя надлежаще оформленных счета на оплату и счета-фактуры.
4. ПРИЕМКА РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
4.1 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ, направляет Исполнителю подписанный экземпляр акта или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
4.2 Мотивированный отказ Заказчика от оформления акта выполненных работ должен содержать перечень выявленных недостатков в работе и разумный срок для их устранения.
4.3 При неполучении Исполнителем по истечении пяти рабочих дней со дня предоставления подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа от приемки работ, работа считается выполненной, принятой Заказчиком, и подлежит оплате.
4.4 Гарантийный срок на выполненные по настоящему договору Исполнителем работы на Объекте составляет:
- по работам, выполняемым один раз в квартал - 3 (три) месяца с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;
- по работам, выполняемым один раз в полгода - 6 (шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.5 Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в период выполнения работ и в течение гарантийного срока.
4.6 Исполнитель несет ответственность в течение 12 месяцев с даты подписания акта за все скрытые ошибки, которые не были выявлены при приемке работ, если они связаны с некачественным выполнением работ Исполнителем.
4.7 Если в течение срока указанных в п.4.4 и п.4.6 будет обнаружено, что работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, Исполнитель обязан за свой счет, своими силами и средствами или силами привлеченных к выполнению работ субподрядчиков в указанный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки, если не докажет, что они произошли не по его вине.
4.8 В случае если Исполнитель в установленный Заказчиком срок не устранит выявленные недостатки в работе, то Заказчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить эти недостатки за счет собственных средств с последующим взысканием с Исполнителя понесенных расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За нарушение принятых по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 За нарушение сроков оплаты, установленных в пункте 3.3 настоящего договора, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,05 % от суммы неуплаченных денежных средств за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.
5.3 В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,05 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости работ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 года, а в отношении гарантии расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
7.2 Срок ответа на претензии по настоящему договору составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии.
7.3 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Во всем, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
8.3 Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон. Заказчик, вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, при нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, установленных Графиком технического обслуживания оборудования более 10 (десяти) календарных дней.
8.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.5 Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
8.6 Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего договора:
- Приложение № 1 – Техническое задание с приложением на 17 л. в 1 экз.;
- Приложение № 2 – График технического обслуживания оборудования на1 л. в 1 экз.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «Росморпорт»
Юридический адрес: 127055, г. Москва,
ул. Сущевская, д.19 стр.7
Почтовый адрес: 414016,
г. Астрахань, ул. Капитана Краснова д.31
Телефон: (8512) 58-48-21
Факс: (8512) 58-57-76
ИНН 7702352454; КПП 301802001
Р/счет 40502810000130000004
Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Астрахань
К/счет 30101810500000000709
БИК 041203709, КОД ОКПО 71235540
КОД ОКВЭД 63 22,
ОГРН 1037702023831
ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора Астраханского филиала
ФГУП «Росморпорт»
|
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
|
______________________ В.Л. Гудков
м.п.
|
|
________________________
м.п.
|
|