Комплект, комплектность и документы на товар

Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется передать в собственность товар, а также произвести его сборку, установку и пусконаладку, предварительно выполнить работы по демонтажу старого оборудования, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар, а также выполненные работы. Товар, поставляемый по Договору (далее - товар):

1.2.При проведении пусконаладочных работ Поставщик обязуется осуществить запуск, наладку/настройку товара, проведение испытаний.

1.3.Поставщик выполняет работы по сборке, установке и пуско-наладке товара в месте нахождения Покупателя по адресу: Московская область, г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д.3а, предварительно демонтировав старое оборудование.

Комплект, комплектность и документы на товар

1.4.Все товары, подлежащие поставке по Договору, входят в комплект (ст. 479 ГК РФ).

1.5.Комплектность товара - деаэратора вакуумного ДВ-200 указана в техническом паспорте, и инструкции по эксплуатации;

1.6.Передача некомплектного товара

1.6.1.Покупатель, которому поставлены товары с нарушением условий Договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товар либо заменит их комплектными.

1.6.2.В случае передачи некомплектного товара (ст. 478 ГК РФ) Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

1.7.Документы на товар

1.7.1.Поставщик обязан передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к товару, одновременно с товаром.

Качество и гарантийный срок

1.8.Передаваемый по Договору товар в употреблении не был.

1.9.Качество товара - деаэратора вакуумного ДВ-200 должно соответствовать:

- обязательным требованиям, установленным ГОСТ 16860-88;

• 
  требованиям, установленным, ТУ 108.1405-86
  

• 
  обязательным требованиям, установленным действующим законодательством РФ;
  
• 
  требованиям, установленным ____________________________
  

1.10.Гарантийный срок на товар

1.10.1.На товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца исчисляемый с момента ввода товара в эксплуатацию.

1.10.2.На комплектующие изделия устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца исчисляемый с момента ввода товара в эксплуатацию.

1.11. Передача товара ненадлежащего качества

1.11.1.Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

1.11.2.Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

1.11.3.Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, Поставщик должен исполнить его не позднее 14 календарных дней с момента его получения.

1.12.Качество выполненных работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

1.13.На результат работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца, который начинает течь с момента составления сторонами акта о выполнении работ.

1.14.Устранение недостатков выполненных работ

1.14.1.Если Покупатель предъявит требования о безвозмездном устранении недостатков работ согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ, Поставщик должен устранить недостатки не позднее 14 календарных дней с момента получения этого требования.

1.14.2.Покупатель вправе устранять недостатки выполненных работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Поставщика возмещения расходов на их устранение.

1.14.3.Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков выполненных работ в срок, указанный в требовании Покупателя, если такой срок является разумным. В случае, когда такой срок Покупателем не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Покупателем подтверждающих их документов.

Цена и порядок оплаты

1.15.Цена товара составляет                        (                     ) рублей, включая НДС (       %) в сумме                 (                       ) рублей. Цена является твердой и изменению не подлежит.

1.16.Работы по демонтажу старого оборудования, сборке, установке и пусконаладке учтены в цене товара и отдельно не оплачиваются.

1.17.Покупатель обязуется производить оплату в следующем порядке:

- 1 этап -_______________________________________________________

1.18.Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

Срок и условия поставки товара

1.19.Срок поставки

1.19.1.Товар поставляется в срок до 14.06.2013года.

1.19.2.Покупатель настоящим дает согласие на досрочную поставку товара. При этом Поставщик обязан не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемой поставки письменно уведомить Покупателя.

1.19.3.Покупатель не вправе отказаться в соответствии с п. 3 ст. 511 ГК РФ от принятия товаров, поставка которых просрочена.

1.20.Поставка осуществляется путем доставки товара по адресу: Московская область, г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д.3а (далее - место доставки).

1.20.1.Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

1.21.Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в следующем периоде (периодах) поставки.

1.22.Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

1.23.Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара.

1.24.Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента вручения ему товара.

1.25.Права третьих лиц на товар

1.25.1.Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

1.25.2.Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит к Покупателю иск об изъятии товара, Покупатель обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан вступить в это дело на стороне Покупателя. Непривлечение Покупателем Поставщика к участию в деле освобождает последнего от ответственности перед Покупателем, если Поставщик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара. Поставщик, привлеченный Покупателем к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Покупателем.

1.25.3.При изъятии товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что Покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.

Приемка товара

1.26.Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора.

1.27.Приемку осуществляют:

Срок и порядок выполнения работ. Приемка работ

1.28.Поставщик обязуется выполнить работы по демонтажу, сборке, установке и пуско-наладке в следующие сроки:

1.29.Этапы выполнения работ по сборке, установке, пуско-наладке:

1.30.Технологии выполнения работ

1.30.1.Сборка товара производится по технологии, установленной                     (наименование и реквизиты документа)                      .

1.30.2.Установка товара производится по технологии, установленной                     (наименование и реквизиты документа)                      .

1.30.3.Пусконаладка товара производится по технологии, установленной                     (наименование и реквизиты документа)                      .

1.31.Для Поставщика устанавливается следующий режим выполнения работ:

• 
  по сборке товара -                                                                ;
  
• 
  по установке товара -                                                                ;
  
• 
  по пусконаладке товара -                                                                .
  

1.32.Предоставление материалов и оборудования

1.32.1.Поставщик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ.

1.32.2.Поставщик обязан немедленно предупредить Покупателя и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

1.33.Контроль за выполнением работ

1.33.1.В соответствии со ст. 715 ГК РФ Покупатель вправе в любое время проверять ход и качество выполнения работ Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность. Данный контроль может осуществляться в следующих формах:

1.33.2.Поставщик обязан отвечать на запросы Покупателя о предоставлении сведений и документов в течение 3 (трех) рабочих дней после получения таких запросов.

1.33.3.Если при проведении осмотра (наблюдения) и проверки выполняемой работы Покупатель выявит нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором отражают эти нарушения.

1.33.4.Если Поставщик не приступает своевременно к исполнению Договора в части выполнения работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в части выполнения работ и потребовать возмещения убытков.

1.33.5.Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора в части выполнения работ либо поручить исправление работ другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.

1.34.Риск случайной гибели и случайного повреждения имущества

1.34.1.Риск случайной гибели или случайного повреждения товара и иного предоставленного Покупателем имущества в процессе выполнения работ несет Покупатель.

1.34.2.Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов,  оборудования, и иного предоставленного Поставщиком имущества в процессе выполнения работ несет Поставщик.

1.35.Поставщик не вправе привлекать третьих лиц к выполнению работ предусмотренных договором. Работы по Договору Поставщик обязан исполнить лично.

1.36.Приемка выполненных работ

1.36.1.Покупатель обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Поставщика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Поставщику.

1.36.2.Приемка выполненных работ по сборке, установке, пусконаладке проводится с участием представителей сторон договора

Ответственность сторон

1.37.Ответственность Поставщика

1.37.1.Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в случаях:

• 
  недопоставки, просрочки поставки товара, выполнения работ- пени в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки;
  
• 
  просрочки устранения выявленных недостатков в выполненных работах - пени в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки;
  

1.37.2.В случае нарушения промежуточных сроков выполнения работ, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки - пени в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки.

1.37.3.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность независимо от того, вызвано ли такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обстоятельствами непреодолимой силы, согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ.

1.37.4.Подрядчик обязуется соблюдать при выполнении работ на территории Покупателя требования пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.

1.37.5.Подрядчик обязуется информировать Покупателя о любом несчастном случае, произошедшем при выполнении работ на территории Покупателя, независимо от серьезности такого случая.

1.37.6.Подрядчик обязуется расследовать несчастные случаи, происшедшие с лицами, выполнявшими работы по его поручению на территории Покупателя, комиссией, образованной Подрядчиком с участием, при необходимости представителя Покупателя.

1.37.7.Подрядчик обязан предоставить Покупателю список всех лиц(с указанием паспортных данных) и список всех транспортных средств задействованных в выполнении работ по договору.

Изменение и расторжение договора

1.38.Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон.

1.39.По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в следующих случаях:

1.40.Если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный товар и выполнить работы, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора.

1.41.Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо Договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Разрешение споров

1.42.Споры, возникшие из Договора, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

Заключительные положения

1.43.Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

1.44.Договор действует до надлежащего исполнения сторонами своих обязательств

1.45.Уведомления, требования и иные документы, связанные с Договором, должны направляться сторонами любым из следующих способов:

• 
  с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться  распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
  
• 
  заказным письмом с уведомлением о вручении;
  
• 
  письмом с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении.
  

1.46.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты сторон