  ДОГОВОР №
на выполнение работ по разработке и согласованию проектной и сопутствующей документации
«Групповой проект на строительство поисково – оценочных скважин на лицензионном участке Туапсинский прогиб в акватории Черного моря»
г. Москва «_____» __________ 201_ г.
|
ПАО «НК «Роснефть» (далее - «Заказчик»), ОГРН 1027700043502, в лице Директора Департамента бурения и технологий на шельфе Голышкова Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности № ИС-71/Д от 01.01.2017 г., с одной стороны,
и
|
ООО «СамараНИПИнефть», именуемое в (далее - «Подрядчик») ОГРН 1026301159939, в лице Генерального директора Журавлева Дениса Вячеславовича, действующего на основании Устава общества, с другой стороны,
|
далее совместно также именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили договор
№ _____ от ___________ на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:
|
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
|
1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке и согласованию проектной и сопутствующей документации «Групповой проект на строительство поисково – оценочных скважин на лицензионном участке Туапсинский прогиб в акватории Черного моря» (далее – «Работы») для целей исполнения Заказчиком лицензионных обязательств по завершению строительством одной поисково – оценочной скважины на лицензионном участке Туапсинский прогиб, в соответствии с требованиями и условиями Договора, приложений к нему и законодательства Российской Федерации и передать результаты Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работ надлежащего качества и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором
|
1.2.Работы выполняются поэтапно в месте осуществления хозяйственной деятельности Подрядчика.
|
1.3.В случае привлечения к выполнению Работ субподрядчиков, Подрядчик обязан до начала выполнения соответствующих Работ, в порядке, установленном Договором, письменно согласовать с Заказчиком всех субподрядчиков.
|
2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
|
2.1.Содержание, объем, качественные и иные требования Заказчика к процессу выполнения Работ и их результатам указаны в Техническом задании – Приложение №1 (далее – « Техническое задание»), Календарном плане – Приложение №2 к Договору (далее – «Календарный план»).
2.2.Дополнительные работы, не предусмотренные Техническим заданием, а также в случае изменения исходных данных Заказчиком, выполняются Подрядчиком после заключения дополнительного соглашения Сторонами об уточнении объёма, стоимости, сроков выполнения работ, а также иных условий Договора (при необходимости).
2.3.Сроки выполнения Работ установлены в Календарном плане, который, начиная со второго этапа Работ, предусматривает выполнение Работ либо по Варианту А либо по Варианту Б, указанных в соответствующих этапах Календарного плана. Решение о выборе варианта выполнения Работ А или Б будет принято Заказчиком в ходе выполнения первого этапа Работ. Уведомление о выборе варианта выполнения Работ будет направлено Подрядчику за 10 рабочих дней до окончания выполнения первого этапа Работ. В случае выполнения Работ по варианту А, Работы по варианту Б не выполняются. В случае выполнения Работ по варианту Б, Работы по варианту А не выполняются. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком Уведомления о выборе варианта выполнения работ, сроки выполнения Работ по последующим этапам Календарного плана подлежат смещению пропорционально количеству дней задержки выдачи Уведомления.
|
2.4.Приостановление выполнения этапа Работ.
|
2.4.1.Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика приостановить выполнение любого этапа Работ (частично или полностью) по Договору. Подрядчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней приостановить выполнение этапа Работ (частично или полностью) после получения от Заказчика соответствующего письменного уведомления. Возобновление выполнения этапа Работ (частично или полностью) Подрядчиком производится либо в сроки, указанные в первоначальном уведомлении Заказчика, либо после получения от Заказчика нового уведомления, где будут указаны сроки возобновления выполнения этапа Работ (частично или полностью). В случае приостановления этапа Работ (частично или полностью), Заказчик обязан компенсировать Подрядчику документально подтвержденные расходы, связанные с выполнением этапа Работ, понесенные Подрядчиком до даты направления уведомления о приостановке этапа Работ (частично или полностью) Заказчиком.
2.5.Отказ от выполнения этапа Работ.
2.5.1.Заказчик имеет право в любое время отказаться от выполнения любого этапа Работ (частично или полностью) по Договору. Подрядчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней прекратить выполнение этапа Работ (частично или полностью) после получения от Заказчика соответствующего письменного уведомления. В случае отказа от выполнения этапа Работ (частично или полностью), Заказчик обязан компенсировать Подрядчику документально подтвержденные расходы, связанные с выполнением этапа Работ, понесенные Подрядчиком до даты направления уведомления об отказе в выполнении этапа Работ Заказчиком.
|
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
|
3.1.Стороны обязаны соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации при выполнении Работ, в том числе в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
|
3.2.Подрядчик обязуется:
|
3.2.1.качественно выполнять Работы в соответствии с требованиями Договора;
|
3.2.2.по письменному требованию Заказчика за свой счет устранять мотивированные недостатки Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней;
|
3.2.3.передать Заказчику результат Работ;
|
3.2.4.незамедлительно письменно информировать Заказчика в трехдневный срок об обнаруженной невозможности получить результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения Работ и до получения указаний от Заказчика приостановить выполнение Работ;
|
3.2.5.обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, полученной от Заказчика в рамках Договора;
|
3.2.6.в течение пяти рабочих дней с момента обнаружения отклонений от Технического задания на выполнение Работ, которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ письменно согласовывать их с Заказчиком;
|
3.2.7.при необходимости за свой счет получить все и любые требуемые разрешения (лицензии) до начала выполнения Работ;
|
3.2.8.по требованию Заказчика в течение 3-х (трех) рабочих дней письменно предоставлять информацию о процессе выполнения Работ и/или о промежуточных результатах;
|
3.2.9.предоставлять Заказчику все необходимые документы, связанные с исполнением своих обязательств по Договору;
3.2.10.иметь надлежаще оформленные трудовые либо гражданско-правовые отношения с физическими лицами, которые непосредственно будут участвовать в выполнении Работ от имени Подрядчика, в течение всего срока выполнения соответствующих Работ;
3.2.11.неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения Работ по Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.);
3.2.12.предварительно согласовывать с Заказчиком привлечение Субподрядчиков к выполнению Работ в порядке, установленном статьей 13 Договора. В случаях заключения договоров субподряда, Подрядчик обязан включить в договоры условие о своем праве передать Заказчику права и обязанности по договорам субподряда без дополнительного согласования с Субподрядчиками. Подрядчик обязан отразить в условиях договоров с Субподрядчиком требования, предъявляемые к выполняемым Работам, не ниже чем оговорено в Договоре. За действия Субподрядных организаций Подрядчик несет ответственность, как за свои собственные.
3.2.13.в течение всего срока действия Договора самостоятельно и за свой счет обеспечить связанное с выполнением Работ страхование, включая страхование со стороны своих субподрядчиков, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
|
3.3.В случае нарушения установленных Договором обязательств Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, понесенные Заказчиком в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.
|
3.4.Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по Договору.
3.5.Подрядчик обязан предоставить и обеспечить доставку на базу берегового обеспечения двух специалистов для осуществления авторского надзора за выполнением работ по бурению и консервации/ликвидации скважин и обеспечить страхование этих специалистов. Указанные специалисты должны иметь документы международного образца (BOSIET (Opito Approved) и медицинское заключение), допускающие их пребывание на буровой платформе.
|
3.6.Заказчик обязуется:
|
3.6.1.своевременно предоставлять Подрядчику необходимые для выполнения Работ документы и информацию, а также информировать Подрядчика об изменениях в Техническом задании, Календарном плане или о приостановлении соответствующего этапа Работ или об отказе от соответствующего этапа Работ в письменном виде;
|
3.6.2.принимать от Подрядчика результат Работ;
|
3.6.3.оплачивать Работы в порядке, установленном Договором;
|
3.7.Заказчик вправе координировать и контролировать процесс выполнения Работ Подрядчиком в рамках Договора, а также требовать от Подрядчика предоставления в письменном виде промежуточных результатов Работ.
3.8.Под «Опционными Работами» для целей Договора понимаются Работы, которые согласно Календарному плану подлежат выполнению Подрядчиком при условии направления Заказчиком Подрядчику письменного требования о необходимости выполнения соответствующих Работ. Опционные Работы отмечены в Календарном плане следующим символом: **. Сроки направления Заказчиком Подрядчику письменного требования о необходимости выполнения Опционных Работ определяются в Календарном плане.
3.9.Стороны соглашаются, что Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнения как всех Опционных Работ, так и любой их части, и в таком случае Подрядчик обязуется выполнить, соответственно, все Опционные Работы или их часть.
3.10.Стороны признают, что предусмотренное Договором право Заказчика потребовать от Подрядчика выполнения Опционных Работ является опционным договором, урегулированным статьей 429.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
3.11.Стороны договорились, что предусмотренное Договором право Заказчика потребовать от Подрядчика выполнения Опционных Работ предоставляется Заказчику без взимания дополнительной платы.
|
4.СТОИМОСТЬ РАБОТ
|
4.1.Стоимость Работ (включая, во избежание сомнений, стоимость Опционных Работ), предусмотренных Договором, составляет:
в случае выполнения Работ по Варианту А (как это предусмотрено в пункте 2.3 Договора) 49 456 277 (Сорок девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят семь ) рублей 01 копейку, включая НДС 18 % 7 544 177 (Семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи сто семьдесят семь ) рублей 85 копеек
;или
в случае выполнения Работ по Варианту Б (как это предусмотрено в пункте 2.3 Договора) 52 031 461 (Пятьдесят два миллиона тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 47 копеек, включая НДС 18% -7 937 002 (Семь миллионов девятьсот тридцать семь тысяч два) рубля 60 копеек.
|
4.2.Стоимость отдельных этапов Работ определена Сторонами в Смете - Приложение №3 к Договору.
4.3.Стоимость Работ, указанная в пункте 4.1 Договора, пропорционально снижается в случае уменьшения объема Работ, выполняемого Подрядчиком в рамках всех и/или каждого этапа Работ, перечисленных в Календарном плане.
|
5.ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ выполненных РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
|
5.1.Отчетным периодом по Договору в рамках отдельного этапа является период, указанный в соответствующем этапе Календарного плана.
|
5.2.Вознаграждение Подрядчика выплачивается отдельно за каждый выполненный и принятый Заказчиком этап Работ, указанный в Календарном плане.
5.3.Датой выполнения Работ по отдельному этапу является: дата, определенная Сторонами для соответствующего этапа Работ в Календарном плане к Договору.
|
5.4.Выполнение Подрядчиком этапа Работ за отчетный период оформляется путем составления акта выполненных работ (далее – «Акт выполненных работ») по форме, указанной в Приложении № 4 к Договору и счетов-фактур.
5.5.Требование к приемке выполненных Подрядчиком Работ.
В течение 5 (пяти) календарных дней после завершения Работ по соответствующему этапу Работ, но не позднее последнего дня месяца, в котором в Календарном плане предусмотрено окончание срока выполнения Работ по соответствующему этапу, Подрядчик предъявляет к приемке выполненные Подрядчиком Работы посредством передачи Заказчику следующих документов:
2 (двух) экземпляров подписанного Подрядчиком Акта сдачи-приемки Работ в отношении Работ, выполненных Подрядчиком в рамках соответствующего этапа Работ, с приложением к нему документов, указанных в Договоре;
счета на оплату Работ, выполненных Подрядчиком в рамках соответствующего этапа Работ; и
счета-фактуры в отношении Работ, выполненных Подрядчиком в рамках соответствующего этапа Работ.
Стороны вправе согласовать процедуру направления Подрядчиком предварительного пакета документов Заказчику для согласования его оформления в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства Российской Федерации.
|
5.6.Первичные документы этапа выполненных Работ должны содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование документа;
дату составления документа;
период выполнения этапа Работ;
номер и наименование этапа согласно календарного плана;
наименование лицензионного участка;
наименование экономического субъекта, составившего документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
подписи лиц, предусмотренных предыдущим абзацем, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
|
5.7.Акт выполненных работ должен содержать подробное описание характера выполненного этапа Работ и включать стоимость этапа выполненных Работ, рассчитанную на основании Сметы - Приложение №3 к Договору.
|
5.8. Подрядчик предоставляет Заказчику скан / оригинал счета-фактуры, выставленный в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ после получения скана / оригинала подписанного Акта выполненных работ, либо после дня истечения срока для направления Подрядчику мотивированного отказа, в случае если акт не был подписан Заказчиком, а мотивированный отказ от подписания акта не был направлен Подрядчику. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в рублях, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В счете-фактуре должны быть указаны номер и наименование Договора, а также вид выполненных Работ. Счета-фактуры, подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
|
5.9.В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к Договору, Акты выполненных работ и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
|
|
5.10.Акты выполненных работ и счета-фактуры передаются контактным лицам Заказчика нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи документов уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. Вместе с оригиналами документов направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать документы (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
|
5.11.Предварительно отсканированные Акты выполненных работ и счета-фактуры могут быть предоставлены Заказчику по факсу или электронной почте на имя контактного лица со стороны Заказчика, указанного в п.11.4 Договора, с последующим предоставлением оригиналов на бумажном носителе.
|
5.12.Рассмотрение документов Заказчиком.
|
5.12.1.При получении от Подрядчика Акта выполненных работ в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ либо направить письменный мотивированный отказ от его подписания с указанием причины такого отказа, указанием соответствующего этапа принятых и непринятых Работ, сроков устранения выявленных недостатков.
|
5.12.2.В случае не направления Заказчиком в указанный срок (пункт 5.12.1. Договора) подписанного Акта выполненных работ или мотивированного отказа, Акт выполненных работ признается подписанным Заказчиком на дату, указанную в нем, а соответствующий этап Работ считается выполненными Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме.
|
5.12.3.В случае направления Заказчиком мотивированного отказа в подписании Акта выполненных работ, Подрядчик обязан устранить недостатки, выявленные Заказчиком, в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, после чего процедура согласования Акта выполненных работ возобновляется с пункта 5.10 выше.
|
5.12.4.Устранение недостатков выполненного этапа Работ, допущенных по вине Подрядчика, в связи с мотивированным отказом Заказчика от подписания Акта выполненных работ производятся Подрядчиком за свой счет.
|
5.12.5.Заказчик вправе отказаться от оплаты любого этапа Работ, который был выполнен в нарушение требований Договора, до устранения Подрядчиком указанных в мотивированном отказе недостатков, допущенных по вине Подрядчика
|
5.12.6.В случае несоответствия Актов выполненных работ или счетов-фактур требованиям, установленным действующим законодательством и/или Договором, Заказчик, получивший соответствующие документы, в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения обязан проинформировать Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений, а Подрядчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней принять меры по их устранению.
|
5.12.7. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику оригиналов надлежаще оформленных первичных учетных документов и/или счетов-фактур (включая счета-фактуры на предоплаты) в установленные Договором сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала соответствующего документа
|
6.Порядок расчетов
|
6.1.Оплата стоимости выполненного этапа Работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи выполненного этапа Работ при получении надлежащим образом оформленного Подрядчиком счета-фактуры.
|
6.2.Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
|
|
6.3.Сверка расчетов между Заказчиком и Подрядчиком проводится ежеквартально (либо по требованию одной из Сторон). Акт сверки расчетов направляется Подрядчиком в адрес Заказчика не позднее 25 календарного дня месяца, следующего за отчетным. Акт сверки расчетов подлежит подписанию и направлению Заказчиком в адрес Подрядчика в течение трех дней с момента его получения Заказчиком. В случае не получения Подрядчиком подписанного Заказчиком акта сверки расчетов или мотивированного письменного отказа от его подписания в течение 10 рабочих дней с момента его направления в адрес Заказчика, акт сверки считается подписанным Заказчиком в редакции Подрядчика.
6.4.Стороны договорились, что в целях настоящей статьи под Субподрядчиками понимаются непосредственные субподрядчики Подрядчика (субподрядчики 1 уровня), а также субподрядчики субподрядчика 1 уровня (субподрядчики 2 уровня) и субподрядчики субподрядчика 2 уровня (субподрядчики 3 уровня).
6.5.Стороны договорились, что
все расчеты по Договору между Заказчиком и Подрядчиков;
все расчеты между Подрядчиком и привлеченными им Субподрядчиками
все расчеты между Субподрядчиками любого уровня;
все платежи, осуществляемые Заказчиком в адрес любого Субподрядчика, на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
6.6.Подрядчик обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору, а также обеспечить включение такого условия в договоры между Субподрядчиками всех уровней.
6.7.При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного субподрядчика Подрядчик обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с Субподрядчиком, предоставить информацию о наличии у Субподрядчика счета в ОАО «ВБРР», а также подтверждение наличия в проекте договора с Субподрядчком условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
6.8.В случае, если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у Заказчика отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных Субподрядчиков счета, открытого в АО «ВБРР», Заказчик имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ (оказания услуг) и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ(оказания услуг) по Договору.
6.9.В случае невыполнения Подрядчиком обязанности по обеспечению наличия в договорах с/между Субподрядчиками условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 500 000,00 рублей за каждый такой факт.
6.10.Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием Договора. В случае невыполнения Подрядчиком любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательства обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субподрядчиками, а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у Подрядчика, так и у Субподрядчиков любого уровня, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Подрядчика, причиненных прекращением Договора.
|
7.ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
|
7.1.Любой документ, компьютерная программа или другой материал, подготовленный Подрядчиком, независимо или совместно с другими лицами, в период и в связи с выполнением Работ, является собственностью Заказчика. Подрядчик соглашается, что исключительные и любые иные права на результаты интеллектуальной деятельности (как патентуемые, так непатентуемые, и как подлежащие регистрации, так и не подлежащие таковой) и все другие имущественные права любого характера, в отношении результатов интеллектуальной деятельности, возникших в связи с исполнением Договора или в результате выполнения Работ, принадлежат Заказчику.
Подрядчик обязуется осуществить все необходимые действия для передачи Заказчику указанных в настоящем пункте 7.1 выше прав, а также (если применимо) надлежащей регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности в пользу Заказчика, а также обеспечивает Заказчику или его представителю возможность защиты прав в отношении таких результатов интеллектуальной деятельности. Подрядчик, если требуется для целей исполнения каких-либо его обязательств, предусмотренных Договором, вправе предоставлять соответствующим государственным органам Российской Федерации информацию, содержащуюся в окончательно подготовленных в письменном виде документах, одобренных Заказчиком.
7.2.Вознаграждение Подрядчика за передачу по Договору исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности входит в стоимость Работ по Договору.
7.3.В случае, если будет обнаружено, что выполнение Подрядчиком Работ нарушает или может нарушить интеллектуальные права третьих лиц, Подрядчик соответствующим образом откорректирует методы выполнения Работ, в целях устранения такого нарушения или предполагаемого нарушения без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
|
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
|
8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая завершение всех финансовых расчетов между Сторонами.
|
8.2.Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
|
9.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
|
9.1.Стороны договорились заключить в дату Договора Соглашение о конфиденциальности на условиях Приложения № 6 к Договору. Указанное соглашение будет устанавливать дополнительные обязательства Сторон в связи с передачей и использованием Сторонами конфиденциальной информации по Договору.
|
10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
|
10.1.За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
|
10.2.За нарушение установленных в Календарном плане сроков выполнения этапов Работ Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненного к установленному сроку этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости невыполненного этапа Работ .
|
10.3.За нарушение Заказчиком сроков исполнения обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости соответствующего неоплаченного этапа Работ.
|
10.4.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось непосредственным следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, война или военные действия, забастовки, а также введение правительственными органами чрезвычайного положения, гражданских волнений, блокады, ограничений на экспортно-импортные операции, возникших после заключения договора и влияющих на выполнение договоров, а также иных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон (далее - «Обстоятельства Форс-мажор»).
10.5.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно (но в любом случае не позднее 7 (семи) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств) письменно известит другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство Торгово-промышленной палаты или другого уполномоченного органа соответствующей страны.
10.6.Если указанные выше обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств по Договору, то Сторона, для которой возникли вышеуказанные обстоятельства, продлевает срок их выполнения на срок, в течение которого будут действовать данные обстоятельства.
10.7.Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Подрядчиком в силу Обстоятельства Форс-мажор будет существовать свыше 3 (трех) месяцев, Заказчик, после предварительного письменного уведомления, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично, не неся обязательств по возмещению возможных убытков (включая расходы, понесенные Подрядчиком во исполнение Договора в течение года до момента его расторжения).
|
11.УВЕДОМЛЕНИЯ
|
11.1.Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения.
|
11.2.Стороны соглашаются, что переписка между ними по всем вопросам, касающимся Договора, осуществляется на русском языке посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ, исходящий от Стороны по Договору, имеет юридическую силу и может, в случае необходимости, использоваться в качестве доказательств, с последующим предоставлением оригинала направленного документа в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи документа.
|
11.3.Контактным лицом Подрядчика является:
Кабанова Д.С. (ведущий специалист)
Эл. почта: KabanovaDS@samnipineft.ru
Тел. +7(846) 205 86 26 (вн. 1801)
|
11.4.Контактным лицом Заказчика является:
Трубников Е.Н. (главный специалист)
Эл. Почта entrubnikov@rn-exp.rosneft.ru
Тел. +7-499-517-8801 доб. 4112
Белоконь Станислав Владимирович (Начальник Управления, Упр.строит.скважин и спец.проект.на шелф)
Эл. Почта s_belokon@rosneft.ru
Тел. +7-499-517 8888доб. 65506
|
12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
|
12.1.Договор регулируется правом Российской Федерации.
|
12.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с Договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Стороны устанавливают, что все претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.
|
12.3.Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые не были разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
|
13.СУБПОДРЯДЧИКИ
|
13.1.Список Субподрядчиков, согласованных на момент заключения Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в Приложении № 5 к Договору. Для привлечения дополнительных Субподрядчиков, Подрядчику необходимо выполнить требование, указанное в п. 13.2. настоящей Статьи.
13.2.Подрядчик вправе привлекать для выполнения этапов Работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного, до начала выполнения соответствующего этапа Работ, письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения этапа Работ.
При привлечении Субподрядчиков Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о договоре с Субподрядчиком в течение 2 дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».
В случае если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением ПАО «НК «Роснефть» «О закупке товаров, работ, услуг».
13.3.При этом Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков, до их привлечения к выполнению Работ по Договору.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.
13.4.Подрядчик обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками договоры условия, предусмотренные пунктами 3.2.12, 6.66 и 14.5 Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Подрядчик обязан в течение 2 дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиками соответствующих изменений.
13.5.В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
13.6.В случае не предоставления или предоставления не в полном объеме Подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено пунктами 13.2 и 13.4 Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов в связи с не предоставлением Заказчиком информации о договорах с Субподрядчиками.
|
14.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
|
14.1.После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения и переписка в части, касающейся положений Договора, теряют силу.
|
14.2.Все изменения и дополнения к Договору будут иметь юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
|
14.3.Прекращение (окончание срока действия) Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если основания для такой ответственности возникли до прекращения (окончания срока действия) Договора.
|
14.4.Договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
|
14.5.Заказчик имеет право без согласия Подрядчика передавать (уступать) свои права и обязанности по Договору любой третьей стороне.
|
|
14.6.Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
|
Приложение № 1 - Техническое задание;
Приложение № 2 - Календарный план;
Приложение № 3 - Смета;
Приложение № 4 - Акт выполненных работ;
Приложение № 5 - Список субподрядчиков;
Приложение № 6 - Соглашение о конфиденциальности.
|
15.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
ПОДРЯДЧИК:
ООО «СамараНИПИнефть»
Российская Федерация, 443010, г. Самара,
ул. Вилоновская, 18.
ОГРН 1026301159939
ИНН/КПП 6316058992/ 631050001
Банковские реквизиты:
Р/сч.: 40702810100000001974
Банк: БАНК «ВБРР» (АО), г. Москва
БИК: 044525880
Корсчет: 30101.810.9.00000000880
Код ОКПО 51887016
|
ЗАКАЗЧИК:
ПАО «НК «Роснефть»
Юридический адрес: Российская Федерация, 117997, Москва, Софийская набережная, 26/1
Фактический адрес: Российская Федерация, 117997, Москва, Софийская набережная, 26/1
Тел. ______________,
Факс: ______________
Банковские реквизиты:
ИНН: 7706107510
КПП: 997150001
Расчетный счет: 40702 810 6 0000 0000080
Полное наименование банка: Акционерное общество «Всероссийский Банк Развития Регионов»
Сокращенное наименование банка: Банк «ВБРР» (АО)
БИК: 044525880
Корреспондентский счет: 30101 810 9 0000 0000880
Е-mail: ______________
|
|
ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА:
Генеральный директор
ООО «СамараНИПИнефть»
_________________ / Д.В.Журавлев /
М.П.
|
|
|
