Зао «Газпромнефть-Северо-Запад»

Скачать 0.55 Mb.

Название	Зао «Газпромнефть-Северо-Запад»
страница	1/5
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5

Договор подряда №
г. Санкт-Петербург « » 2014 г.

ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, действующего на основании ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, с одной стороны, и ХХХ «ХХХХХХХХХХХХ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», или по отдельности «Сторона», в зависимости от контекста, заключили настоящий Договор ( далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по модернизации системы выдачи КПГ с заменой ГРК (далее- Работы) на АГНКС №87, расположенной по адресу, г. Тверь, ул. Борихино поле, д.2 (далее- Объект).

1.2. Работы выполняются Подрядчиком собственной техникой и с привлечением собственного персонала в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору)

2. Стоимость и сроки выполнения работ

Стоимость работ по настоящему договору составляет __________________ рубля _____ копеек, в т.ч. НДС (18%) в сумме ___________ рублей ___________ копеек, согласно локальному сметному расчету (Приложение №2 к Договору).
Расчеты между сторонами производятся в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

2.2.1. Договорная цена (п.2.1. Договора) остается твердой (фиксированной) на весь период исполнения Договора и включает в себя все расходы Подрядчика по поставке, упаковке, маркировке, погрузке, доставке, разгрузке ГРК на Объект Заказчика и выполнению всего комплекса Работ, предусмотренного п.1.1. Договора и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

2.2.2. Стоимость поставляемых ГРК и иных материалов, необходимых для выполнения Работ, определяется на основании прайс- листа, согласованного Сторонами.2.2.3. Твердая договорная стоимость строительно-монтажных работ указывается в актах выполненных работ и определяется на основании локальных сметных расчетов стоимости Работ, подготовленных в соответствии со сметно-нормативной базой ФЕР-2001 (редакция 2009), приведенной к текущим ценам региональными расчетными индексами по статьям затрат на 3 квартал 2014 г. Тверской обл.)

2.3. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ:

2.3.1. Датой начала работ является дата, следующая за датой подписания настоящего договора Сторонами.

2.3.2. Работы должны быть окончены не позднее _ календарных дней с момента подписания настоящего договора (Приложение №3 к Договору «План-график производства работ»).

2.4. Изменение стоимости работ, сроков выполнения работ, объемов работ, возможно только по соглашению сторон, заключенному в письменном виде и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, разрешить беспрепятственный доступ на Объект техники, материалов и персонала Подрядчика для исполнения последним своих обязательств по настоящему договору;

Подготовить и передать Подрядчику Объект для выполнения работ по акту приема-передачи Объекта;
Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором;

3.1.4. Принять выполнение подрядных работ по акту приема-сдачи по форме КС-2, по Акту приемки законченного строительством объекта (СНиП 42-01-2002) и на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, исполнительной документации в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего договора.

3.1.5. Осуществлять технический надзор и контроль за качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и технологий;
3.2. Подрядчик обязуется:

Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложением №1 и №3 к нему.
Производить работы в полном соответствии с заданием Заказчика, проектно-сметной документацией, согласованной Сторонами, и строительными нормами и правилами, действующими на территории РФ.
При необходимости согласовывать с представителем Заказчика порядок ведения работ на объекте и обеспечить его исполнение на строительной площадке
Сдать работу Заказчику по акту приемки законченного строительством объекта (СНиП 42-01-2002) в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию результата работ в соответствии с его хозяйственным назначением и отвечающем всем нормам и стандартам, действующим на территории РФ в отношении данного вида Работ.
Обеспечить выполнение на строительной площадке сотрудниками Подрядчика, а также иными лицами, привлекаемыми Подрядчиком для исполнения своих обязательств по Договору, необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, норм противопожарной безопасности, принятых на предприятии, а также норм охраны окружающей среды;
Обеспечить для исполнения работ наличие необходимых материалов и оборудования,
предоставить для проведения работ производственный персонал соответствующей квалификации;
В случае выполнения работ, результаты которых при сдаче по акту сдачи-приемки не могут быть проверены Заказчиком без нарушения их целостности — то есть скрытых работ — предоставить такие работы для дополнительной сдачи по акту освидетельствования скрытых работ по форме 9 (СНиП 3.01.01-86) или по форме, предусмотренной СН 322-74, утв. Госстроем СССР от 17.04.1974;

3.2.8. Выполнять в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ;

3.2.9. Иметь соответствующие сертификаты, лицензии, разрешения, допуска на выполняемые виды работ, в том числе сертификаты сотрудников имеющих допуск к обслуживанию, пуско-наладке и ремонту ГРК _____________.

3.2.10. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику Акт сдачи приемки работ, оформленный по форме КС-2, Акт приемки законченного строительством объекта (СНиП 42-01-2002), справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет и счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также исполнительную документацию в объеме, установленном Приложением №1 к Договору.

3.2.11. Обеспечивать в процессе проведения Работ собственными силами и денежными средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от снега, строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по Объекту строительства и предусматриваемых для данной местности.

3.2.12. В счет Договорной цены обеспечивать охрану Объекта и находящихся на нем Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ по Договору до сдачи Объекта по акту приемки законченного строительством объекта.

4. Порядок расчетов
4.1. Расчеты между Сторонами производятся в рублях в безналичной денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.2.Предоплата в размере 30%, перечисляется Заказчиком на расчётный счёт Подрядчика после подписания настоящего Договора Сторонами в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счёта.

4.3. Расчёт в размере 60%, перечисляется Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счёта, оформленного Подрядчиком на основании:

4.3.1. Акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного строительством объекта, оформленного в соответствии со СНиП 42-01-2002

4.3.2.«Журнала учёта выполненных работ» (Форма КС-6а).

4.3.3.«Акта о приёмке выполненных работ» (Форма КС-2) по фактически выполненным объёмам, при этом качество и объём выполненных Работ должны быть подтверждены лицом, осуществляющим Технический надзор, а Акт – принят (подписан) полномочным сотрудником/работником Представителя Заказчика.

4.3.4. «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3).

4.4. Окончательный расчёт – 10% от общей стоимости работ выплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами «Акта об исполнении гарантийных обязательств».

5. Приемка выполненных работ

Подрядчик за 3 (Три) рабочих дня до начала приемки работ уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, а в отношении скрытых работ — за 48 (сорок восемь) часов до готовности их к освидетельствованию.
Заказчик, получивший уведомление в соответствии с п.5.1. настоящего договора, обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней или в течение 48 (сорока восьми) часов соответственно приступить к приемке результатов работ.

5.2.1. В случае, если Представители Заказчика не прибыли в течение 48 (сорока восьми) часов на Объект и не уведомили Подрядчика в письменной форме об уважительной причине неявки, Подрядчик будет вправе закрывать скрытые работы и/или вывести их из поля зрения. В этом случае Подрядчик составляет односторонний Акт и считает работы принятыми. Ответственность за качество закрытых или выведенных из поля зрения Работ несет Подрядчик.

Акты скрытых работ составляются Подрядчиком в 2-х экземплярах, и подписываются Представителями Подрядчика и Заказчика, а также при необходимости согласующими органами.
В случае, если будут обнаружены Работы, не соответствующие СНиП и Рабочей документации, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в сроки, не влекущие за собой изменение сроков завершения работ по объекту и определенные настоящим Договором, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и соответствия Проектной и рабочей документации и СНиП.
Приемка выполненного Заказчиком комплекса Работ, предусмотренного настоящим Договором, производится в соответствии с действующим законодательством РФ, строительными нормами и правилами, Регламентами Заказчика.
В результате работы Приемочной комиссии Заказчика при участии представителей Подрядчика в сроки, указанные в п.5.1. Договора, составляется и подписывается Акт приемки законченного строительством объекта (СНиП 42-01-2002) , а также акт о приёмке выполненных работ (Форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3).
Если Приемочная комиссия устанавливает наличие недоделок, некачественно выполненных Работ, то составляется Акт о недоделках и замечаниях . Подрядчик устраняет недоделки и замечания в согласованные Сторонами в Акте сроки.
Исполнение всех обязательств Подрядчика (за исключением обязательств гарантийного периода) считается законченным после проведения Приемочной комиссии и подписания Акта приемки законченного строительством Объекта без замечаний, предоставления Подрядчиком Исполнительной документации в двух экземплярах . После подписания Сторонами всех указанных в настоящем пункте актов, Объект считается готовым к эксплуатации.

До момента приемки результата работ Заказчиком риск случайного уничтожения или повреждения результата работ лежит на Подрядчике, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
Подрядчик после оформления акта приемки законченного строительством Объекта не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались неисполненными, либо были исполнены к моменту подписания акта сдачи-приемки с ненадлежащим качеством.

6. Гарантии и ответственность сторон

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки в полном объеме. Возмещение убытков производится сверх выплаченной неустойки, предусмотренной пунктами 6.2. и 6.3. настоящего договора.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных п. 4.3. и 4.4. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % (Одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
За нарушение срока окончания работ по Договору, предусмотренному п.2.3.2. Договора, а также согласованных сроков устранения недостатков работ, предусмотренных п.2.5.3., 5.2.3. и 5.2.6., 6.6.1. Договора,, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ, предусмотренной в п.2.1. Договора за каждый день просрочки, а также возмещает убытки Заказчика, причиненные такой просрочкой.

6.3.1. В случае нарушения сроков, указанных в п.6.3. более, чем на 14 (четырнадцать) рабочих дней, Заказчик вправе привлечь к исполнению Обязательств Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором, стороннюю организацию и возложить все связанные с этим расходы непосредственно на Подрядчика. Подрядчик обязуется возместить указанные расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего счета на оплату. Стоимость работ, выполненных сторонней организацией, при этом оспариваться Подрядчиком не может.

Пеня может взимается путем удержания Заказчиком соответствующей суммы пени из стоимости подлежащих оплате выполненных работ.
Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств.
В случае нарушения Подрядчиком условия о дате начала работ, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возврата уплаченных в порядке п.4.2. Договора денежных средств, а также возмещения убытков.
Подрядчик гарантирует:

Гарантийный срок эксплуатации результата работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией . В случае выявления каких-либо недостатков в выполненных Подрядчиком Работах, а также поставленном Оборудовании и материалах в период течения гарантийного срока, Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее письменное уведомление. Подрядчик обязуется направить своего представителя на Объект Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного уведомления для составления Акта о выявленных недостатках и согласования сроков их устранения.. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, Заказчик составляет и подписывает указанный Акт в одностороннем порядке с указанием характера выявленных недостатков, дефектов и сроков их устранения. Данный Акт направляется Подрядчику заказным письмом и является обязательным для исполнения.
Качество используемых материалов, конструкций, оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и иными документами, удостоверяющими качество.
Выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора
Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

6.6.4. Качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими строительными нормами и правилами.
7. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору: если это явилось следствием стихийных природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден заключением торгово-промышленной палаты по месту нахождения, стороны, не исполнившей обязательство в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, влияющие на исполнение ею своих обязательств по настоящему договору, обязана известить другую сторону об этом в течение пяти дней с момента их возникновения. В противном случае она лишается права ссылаться на эти обстоятельства в связи с нарушением своих обязательств.

8. Прочие условия

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим на территории РФ законодательством, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором. направив об этом письменное уведомление другой стороне за две недели до предполагаемой даты прекращения договора.

8.2. При расторжении Договора по совместному решению сторон результат незавершенных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику согласованную стоимость фактически выполненных работ.

По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
Все изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор по соглашению сторон в письменном виде.

8.6. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном Суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон. Сторона, получившая претензию, обязана направить мотивированный ответ на нее другой Стороне в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

8.7. Финансовая, коммерческая и иная информация, признанная Сторонами конфиденциальной и предоставленная ими друг другу в связи с исполнением настоящего Договора, не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия на то каждой Стороны.

8.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента фактического исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.9. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8.10. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний предоставляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты gpnsz@spb.gazprom-neft.ru в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

8.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 8.10. настоящего договора.. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Приложение №1 – Техническое задание

- Приложение №2- Локально-сметный расчет;

- Приложение № 3- Календарный план-график производства работ;

- Приложение №4 Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции

- Приложение № 5 - Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты .

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»

Юр. адрес:191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14, лит. А

Тел. (812) 449-30-91, факс (812) 449-50-83

Почтовый адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14, лит. А

р/с 40702810900000002851

в Филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге

БИК 044030827

к/с 30101810200000000827

ИНН 7827004526

КПП 783450001

ОГРН 1027812400868

ОКПО 25890644

Тел. (812) 449-30-91 Факс (812) 449-50-83

ПОДРЯДЧИК

От Заказчика
_____________________/ /

1 2 3 4 5

	Инструкция по участию в открытом Отборе №3-9260-011-13 по выбору... Заместитель Генерального директора по организационным вопросам зао «Газпромнефть-Северо-Запад»		Инструкция по участию в Отборе №3- ko Открытый отбор организации, способной выполнить поставку новогодних подарков для детей сотрудников ООО «Газпромнефть-Центр», ао «Газпромнефть-Северо-Запад»,...
	На оказание услуг по зачистке, градуировке и дефектоскопии резервуарных...		Инструкция по участию в открытом отборе №3-11209-011-14 Апс и соуэ на объектах зао «Газпромнефть-Северо-Запад» (г. Москва и Московская обл.)
	Инструкция по участию в открытом Отборе №84 Лот №1: Поставка и сборка металлической мебели для автозаправочных станций зао «Газпромнефть Северо-Запад», г. Санкт-Петербург		Положение о первенстве мро «Северо-Запад» по пляжному футболу 2008 года Общую организацию и контроль за проведением соревнований осуществляет мро «Северо-Запад»
	Положение первенства мро «Северо-Запад» по пляжному футболу 2007 года Общую организацию и контроль за проведением соревнований осуществляет мро «Северо-Запад»		Инструкция по участию в Открытом отборе №168 организации, способной осуществить поставку ...
	Инструкция по участию в Отборе №17 Открытый Отбор организации, способной выполнить поставку кондитерских изделий, снеков и бакалеи до азс ао «Газпромнефть-Северо-Запад»...		Инструкция по участию в Отборе №151 Открытый Отбор организации, способной выполнить поставку технической воды в емкости локальных систем водообеспечения на азс ао «Газпромнефть-Северо-Запад»...
	Инструкция по участию в отборе №195 организации, способной оказать... «Отбор»), проводится посредством рассмотрения предложений, сформированных организацией, на основании информационного письма и инструкции...		Инструкция по участию в Отборе №145 Открытый Отбор для выбора организации, способной выполнить поставку средств гигиены для азс ао «Газпромнефть – Северо-Запад» с лотовой...
	Ооо «Мелстон-Сервис» 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 54/2, литер А ...		Инструкция по участию в Отборе №146 Открытый Отбор организации, способной выполнить поставку расходных материалов (средств) для кафе, хозяйственных товаров (средств)...
	Документация по запросу предложений на выполнение работ по ремонту... Для справок по общим вопросам обращаться в Департамент логистики Макро-регион «Северо-Запад» ОАО «мтс», контактное лицо Мальцев Константин...		Инструкция по участию в отборе организации, способной оказать услуги... Зао «Газпромнефть-Аэро» (далее «Отбор»), проводится посредством рассмотрения предложений, сформированных организацией, получившей...

Зао «Газпромнефть-Северо-Запад»

Похожие: