|
ОАО «СО ЕЭС»
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Средней Волги
________________ О.А. Громов
«__» _____________ 2010 года
Документация по открытому запросу предложений
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на выполнение работ по реконструкции системы промышленного кондиционирования технологического помещения АГП части нежилого здания ОАО «Со ЕЭС», Расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д.5
Самара
2010 год
Содержание
.Уведомление о проведении открытого запроса предложений 3
.Общие положения 6
2.1.1.Общие сведения о процедуре запроса предложений 6
2.2.2.Начальная (предельная) цена Договора 7
2.2.3.Разъяснение Документации 7
2.3.4.Внесение изменений в Документацию 8
2.5.5.Правовой статус документов 8
2.5.6.Обжалование 9
2.5.7.Прочие положения 9
.Техническое задание 11
4.Проект Договора 26
5. Требования к Потенциальным Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 45
.1.Требования к Потенциальным Участникам, Участникам 45
.2.Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям. 45
.Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений 58
.1.Общий порядок проведения запроса предложений 58
.2.Порядок подачи Предложений 58
.3.Требования к сроку действия Предложения 60
.4.Продление срока окончания приема Предложений 61
.5.Порядок вскрытия конвертов с Предложениями 61
.6.Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений 62
.7.Определение Победителя 70
.8.Заключение Договора 70
.9.Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах запроса предложений 70
.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение 71
.1.Письмо о подаче оферты (форма 1) 71
7.2. Коммерческое предложение (форма 2) 74
7.3. График выполнения работ (форма 3) 77
7.4.4.Техническое предложение (форма 4) 79
7.5 Анкета Потенциального Участника конкурса (форма 5) 81
7.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) 84
7.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) 86
7.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) 88
7.9. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9) 90
-
Уведомление о проведении открытого запроса предложений
1 Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения согласно Уставу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции системы промышленного кондиционирования технологического помещения АГП части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полева, д.5.
2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции системы промышленного кондиционирования технологического помещения агрегатной гарантированного питания (далее – помещение АГП) части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5, с проведением пуско-наладочных работ, индивидуальных и комплексных испытаний (далее – Работ) на вновь смонтированном оборудовании по разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком программам и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их.
2.2. Сроки выполнения Работ:
- начало выполнения Работ – в течение 3 (Трех дней) с момента подписания Договора.
- окончание выполнения Работ не позднее 31 октября 2010 г.
2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке.
Подрядчик в срок до 5 (пятого) числа следующего за отчетным месяца представляет Заказчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса) за отчетный месяц: Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) и счет на оплату. Оплата по Договору производится Заказчиком ежемесячно (промежуточный платеж) не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) за соответствующий месяц, подтвержденному справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) и выставлении Подрядчиком счета на оплату. При получении промежуточного платежа в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ, Подрядчик выставляет счет-фактуру на промежуточный платеж, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Окончательный расчет за выполненные Работы производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ на весь объем Работ по Договору (Форма № КС-2 окончательный), подтвержденного Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11) и Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14) и после выставлении Подрядчиком счета и счета-фактуры на весь объем Работ по Договору, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии устранения выявленных в процессе приемки результата Работ недостатков.
3. Потенциальным Участником открытого запроса предложений может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом запросе предложений могут Участники запроса предложений, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (в том числе наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного Подрядчику саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства);
наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);
непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
на имущество не должен быть наложен арест.
4. Подробные требования к выполняемым работам условиям Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Предложениям, а также описание процедур открытого запроса предложений содержится в Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции системы промышленного кондиционирования технологического помещения АГП части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полева, д.5, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги – http://www.odusv.so-ups.ru/.
5. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление об итогах открытого запроса предложений, иные необходимые действия Организатора запроса предложений совершаются постоянно действующей Закупочной комиссией Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 г. №372.
6. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации. Предложения предоставляются до 16 часов 00 минут «18» августа 2010 года, по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.5, комн. 215, ответственному секретарю Закупочной комиссии Катькову Сергею Дмитриевичу, тел. (846) 279-73-25, 279-70-25, факс (846) 279-70-76.
7. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Предложениями начиная с 15 часов 00 минут «19» августа 2010 года на заседании Закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. На процедуре вскрытия конвертов с Предложениями могут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Предложения.
8. Начальная (предельная) цена Договора составляет 2 771 186 (Два миллиона семьсот семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки, кроме того НДС 18% - 498 813 (Четыреста девятьсот восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.
9. Настоящее Уведомление не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Потенциальным Участникам, Участникам и Победителю в связи с проведением запроса предложений и не влечет возникновения никаких обязанностей для Организатора запроса предложений (в том числе обязанности по заключению договора с Победителем).
10. Договор по результатам открытого запроса предложений между Заказчиком и Победителем заключается в течение 20 дней с момента определения Победителя.
11. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до заключения Договора по результатам запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед Потенциальными Участниками, Участниками. Уведомление об отказе от проведения открытого запроса предложений публикуется на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги - http://www.odusv.so-ups.ru/, а копия уведомления размещается на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «B2B energo.ru» -www.b2b-energo.ru.
|
