ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) О ЗАКУПКЕ
Заказчик - ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», сокращенное наименование ОАО «ХРМК» (адрес места нахождения: 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10, почтовый адрес: 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10, адрес электронной почты: energorem@mail.ru, контактный телефон: +7 (4212) 74-47-14, настоящим информирует о проведении закупки на право заключения Договора на выполнение субподрядных работ по капитальному, среднему, текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования Хабаровской ТЭЦ-1, закупка у единственного источника №55.
Настоящее извещение, которое также является документацией о закупке (далее - извещение), размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru от 19.06.2014 г. (далее - «официальный сайт»). Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.
Предмет заключаемого по результатам закупки у единственного источника Договора: в объеме согласно техническим требованиям и проекту договора - приложения № 1 и 2 к настоящему извещению».
Место, условия, сроки оказания услуг определяются в соответствии с техническими требованиями и проектом договора – приложениями №1 и №2 к настоящему извещению.
Сведения о максимальной цене договора: 16 000,00 тыс.руб. (без НДС).
Требования к закупаемым у единственного источника услугам (далее также продукция), связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям Заказчика определены в технических требованиях и проекте договора - приложениях № 1 и № 2 к настоящему извещению.
Участник закупки, у которого Заказчик осуществляет закупку у единственного источника, подтвердил свое соответствие требованиям Заказчика.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений; место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки; критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не устанавливаются в связи с тем, что закупка проводится у единственного источника без рассмотрения конкурентных предложений на основании решения, принятого Заказчиком в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд ОАО «ХРМК» и иными локальными нормативными актами Заказчика.
Срок, место и порядок предоставления извещения (документации о закупке), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: документация о закупке доступна бесплатно любому заинтересованному лицу путем ее скачивания с официального сайта.
Настоящее извещение не является извещением о проведении торгов и не имеет соответствующих правовых последствий.
Председатель Центральной
Закупочной комиссии А.И. Шешенин
Приложение №1
к извещению (документации) о закупке
Техническое задание на выполнение субподрядных работ по капитальному, среднему, текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования Хабаровской ТЭЦ-1.
Техническое задание
№
п/п
|
Наименование пункта
|
Текст пояснений
|
|
Предмет договора
|
«Капитальный, средний, текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования Хабаровской ТЭЦ-1»
|
|
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ.
|
Место выполнения работ:
СП «Хабаровская ТЭЦ-1», г.Хабаровск, ул.Узловая, 15
Срок выполнения работ: с 19.06.2014г. по 30.06.2014г.
Условия выполнения работ:
При выполнении работ по капитальному, среднему, текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования Хабаровской ТЭЦ-1, подрядчик обязан оформить и передать в установленные сроки сдаточную документацию в соответствии с перечнем утверждённым Заказчиком (СО-34.04.181-2003).
Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД:
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Зарегистрировано Минюстом России № 4799 от 20.06.2003 г.
СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
ВППБ 01-02-95. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
ПОТ РЕМ 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ.
Техническими условиями, технологическими картами и проектами производства работ.
Регламентом «Взаимоотношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» при возникновении финансовой ответственности Подрядных организаций за качество и сроки проведения ремонта, наладки, модернизации и реконструкции оборудования и ЗиС структурных подразделений филиалов ОАО «ДГК»
Положением ОАО «ДГК» «О взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство;
РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятия. Часть 2, раздел 2.»;
РД 34.22.402-94 «Типовая инструкция по приемке и эксплуатации башенных градирен»
|
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
. Расчет за выполненные работы осуществляется Генподрядчиком по следующей схеме: 100% от стоимости выполненных работ в течение 35 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ с предоставлением первичной отчетности (КС-2, КС-3, счет- фактура, оформленная в соответствии с п.З ст. 168 и ст. 169 НК РФ), но не ранее 25 числа месяца следующего за месяцем подписания акта выполненных работ. Предоплата за выполненные работы не предусмотрена
|
|
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителя, подрядчиками)
|
Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.
|
|
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара.
|
Подрядчик должен гарантировать качество работ на срок не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки работ Заказчиком. В случае обнаружения дефектов возникших по вине Подрядчика, работы считаются не законченными, и устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет и в сроки, указанные Заказчиком.
Подрядчик вправе дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований НТД или заявить о прекращении действия выданного ими гарантийного обязательства, в одном из следующих случаев:
если нарушение работоспособности объекта произошло не по вине Подрядчика;
при использовании материалов и запасных частей, имеющих скрытые дефекты, которые не могли быть выявлены при проведении входного контроля
при выявлении в процессе эксплуатации градирни скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД;
при нарушении Заказчиком правил по эксплуатации объекта, установленных действующими НТД.
Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на объекте в течение гарантийного срока производился работы без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без согласования с ним собственным персоналом Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность в случае установления вины Подрядчик (в подписанном обеими сторонами Акте расследовании нарушения).
Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе выполнить восстановительные работы либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные Заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов).
|
|
Требования к выполняемым работам
|
|
Требования к качеству выполняемых работ
|
В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.
|
|
Требования к квалификации персонала и используемому оборудованию и оснастке.
|
При производстве работ Подрядчик обязан использовать оборудование, соответствующие требованиям специфики работ, при производстве сварочных работ сварочное оборудование и материалы имеющее аккредитацию НАКС и аттестованных специалистов сварочного производства (I – III уровня),
Работы проводить квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, аттестованных согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000; «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97; «Межотраслевых правил по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00 (ППБ 01-03); имеющих право допуска к выполнению соответствующих работ, в том числе верхолазных работ; работ по перемещению грузов кранами; работ с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола; работ по перемещению тяжестей с применением авто и электропогрузчиков; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ
Квалификация персонала должна соответствовать виду выполненных работ. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ на энергетических объектах не менее 5 лет.
Подрядчик должен иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую выполнить работы по реконструкции градирни в объеме, определенном техническим заданием и в сроки, определенные графиком; обязательное наличие рабочей спецодежды с логотипом и наименованием организации.
Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешение на выполнение видов работ в рамках Договора);
Подрядчик должен располагать: квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой. Во время проведения строительно-монтажных работ команда ИТР должна поддерживать на должном уровне систему управления работ (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.); достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад.
|
|
Требования к безопасности выполняемых работ
|
Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима.
|
|
Требования к результатам работ
|
Выполнить работы своими или привлеченными силами в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, сметной документацией и сдать результат работ Заказчику. Состояние реконструированного сооружения должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока.
|
Приложение №2
к извещению (документации) о закупке
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Хабаровск «____» ___________ 2014 г.
ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Кунтулова Булата Мухамедьяровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора ______________, действующей на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Генподрядчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить:
________________________________________» на условиях настоящего договора, а также строительных норм и правил, выдаваемых Генподрядчиком.
1.2. Субподрядчик выполняет все работы указанные в п. 1.1. настоящего Договора собственными силами.
1.3. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ в соответствии с установленными нормами и правилами, сдать выполненные работы в установленном порядке, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить на условиях указанных в настоящем Договоре.
2.Стоимость (цена) договора
Стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору работ на момент его заключения составляет ____________________________________________________
За услуги Генподряда Субподрядчик оплачивает ему 4 % от стоимости выполненных работ.
3.Сроки выполнения работ и сроки действия договора
Субподрядчик обязуется полностью завершить работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора в срок:
Начало работ – __________ 2014г.
Окончание работ – _________ 2014г.
Настоящий договор заключен на срок до _______ 2014г.
Окончание срока действия договора не влечет за собой прекращения неисполненных по договору обязательств и не освобождает стороны от ответственности за его нарушения.
4.Условия платежей
Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные сторонами акты приёмки выполненных работ, с приложением счетов-фактур и сертификатов на материалы, принятые к оплате Генподрядчиком в установленном порядке.
Генподрядчик и Субподрядчик ежемесячно до 25 числа и по окончании работ обязаны производить сверку достоверности фактически выполненных Субподрядчиком работ с составлением акта сверки, который служит подтверждением фактической стоимости работ при оплате.
Оплата выполненных работ за отчетный период Заказчиком осуществляется по следующей схеме:
Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.
Расчет по договору производится Генподрядчиком не позднее 35 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3.
Субподрядчик отчисляет Генподрядчику за оказанные услуги 4 % от общей стоимости выполненных работ.
5.Обязательства сторон
5.1Субподрядчик обязуется:
5.1.1 Выполнить все работы, указанные настоящем договоре, в объеме и сроки, предусмотренные в п.3.1. настоящего договора в полном соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документации.
Гарантировать качество выполненных работ, по настоящему договору.
5.1.3 Неукоснительно выполнять необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды, меры по пожарной безопасности, обеспечить соблюдение пропускного, внутри-объектного режима на территории Генподрядчика.
5.1.4 Нести ответственность перед Генподрядчиком за переданное ему по соответствующим актам имущество и за любое действие, повлекшее за собой, гибель, утрату, порчу имущества.
5.1.6 Поддерживать в надлежащем порядке строительную площадку и территорию объекта Генподрядчика.
5.1.7 Своими силами и за свой счет устранить недостатки, выявленные в ходе приемки работ.
5.1.8 Сроки сдачи актов приемки выполненных работ с 20- по 22 число месяца на бумажном и электронном носителе.
5.2 Генподрядчик обязуется:
5.2.1Производить оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.2.2 Своевременно предоставить Субподрядчику имеющуюся документацию и информацию, необходимую для выполнения обязательств Генподрядчика по настоящему договору.
5.2.3 Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объемов, стоимости и качества выполняемых работ.
5.2.4 Принять выполненные работы и подписать акт приемки выполненных работ до 25 числа отчетного месяца, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от настоящего договора.
5.2.5 Организовать приемку выполненных Субподрядчиком работ не позднее 3 (трех) дней с момента предъявления выполненных работ к сдаче и получения извещения в письменном виде.
6. Персонал Субподрядчика
6.1 Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями договора, Субподрядчик использует на объекте таких специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществлять высокое качество выполняемых работ, и квалификации, которой достаточно для своевременного выполнения работ.
7. Сдача работ
Субподрядчик предоставляет Генподрядчику акт приемки-сдачи выполненных работ, исполнительную документацию, счет или сет-фактуру, оформленные в установленном порядке.
Генподрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Субподрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих его подписанию.
В случае мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.
Несмотря на подписание акта приемки-сдачи выполненных работ, Генподрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора.
8.Ответственности сторон
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, определенных настоящим договором и предусмотренных законодательством РФ.
8.2 В случае, когда работа выполнена Субподрядчиком с отступлением от настоящего Договора, норм и правил, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения своих расходов на устранение таких недостатков.
8.3 Субподрядчик несет ответственность за выполнение правил ТБ, ПБ и охраны труда.
9.Арбитраж
9.1 Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, должны быть урегулированы Сторонами путем переговоров.
9.2 В случае, если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3 Все отношения сторон по настоящему договору и в связи с ним, не отраженные в тексте настоящего договора, регулируются в соответствии с нормами действующего Российского законодательства.
10.Гарантии
10.1 Гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев с момента приемки объекта из реконструкции актом и сдачи исполнительной документации Заказчику.
10.2 В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, включая ремонт, Субподрядчик обязан устранить их за свой счет незамедлительно, но не позднее 10-ти календарных дней со дня письменного уведомления его об их обнаружении, при этом течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Субподрядчик.
10.3 Устранение дефектов осуществляется Субподрядчиком за свой счет и в сроки, указанные Заказчиком.
11.Заключительные положения
Изменение условий договора в одностороннем порядке не допускается.
11.2 Об изменении счетов в банке и иных реквизитах Стороны немедленно уведомляют друг друга.
11.3 Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых: 1 экземпляр для Генподрядчика и 1 экземпляр для Субподрядчика.
Реквизиты:
ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
Юридический адрес: 680033, г.Хабаровск, ул.Адмиральская, д.10
Почтовый адрес: 680033, г.Хабаровск, ул.Адмиральская, д.10
ИНН/КПП 2527031842/272501001
р/с 40702810908010013074
НОМОС-РЕГИОБАНК- филиал «НОМОС-БАНКа», (ОАО), г.Хабаровск
БИК 040813997
К/с 30101810508130000997 в ГУ Банка России
Тел. (4212) 74-47-14, Факс (4212) 72-20-97
E-mail: energorem@mail.redcom.ru
|
|
Генеральный директор ОАО «ХРМК»
Кунтулов Б.М. ________________
|
|
|