ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) О ЗАКУПКЕ
Заказчик - АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», сокращенное наименование АО «ХРМК» (адрес места нахождения: 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10, почтовый адрес: 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10, адрес электронной почты: energorem@mail.redcom.ru, контактный телефон: +7 (4212) 74-47-14), (далее по тексту – Общество), настоящим информирует о проведении закупки на право заключения Договора на выполнение субподрядных строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ПНС № 184 "Кубяка" в Индустриальном районе г. Хабаровска», лот №496 у единственного источника.
Настоящее извещение, которое также является документацией о закупке (далее – извещение), размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru от 31.08.2015 г. (далее – «официальный сайт»). Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.
-
Предмет заключаемого по результатам закупки у единственного источника Договора: выполнение субподрядных строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ПНС № 184 "Кубяка" в Индустриальном районе г. Хабаровска» в объеме согласно техническим требованиям и проекту договора - приложения № 1 и 2 к настоящему извещению.
Место, условия и сроки выполнения работ определяются в соответствии с техническими требованиями и проектом договора – приложениями № 1 и № 2 к настоящему извещению.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 149 347 руб. без НДС.
Требования к закупаемым у единственного источника работам (далее также – продукция), в том числе к качеству, техническим характеристикам продукции, безопасности продукции, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика определены в технических требованиях и проекте договора – приложениях № 1 и № 2 к настоящему извещению.
Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей), а также форма, сроки и порядок оплаты закупаемой продукции определены в проекте договора – приложении № 2 к настоящему извещению.
Участник закупки, у которого Заказчик осуществляет закупку у единственного источника, подтвердил свое соответствие требованиям Заказчика.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений; место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки; критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не устанавливаются в связи с тем, что закупка проводится у единственного источника без рассмотрения конкурентных предложений на основании решения, принятого Заказчиком в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд Общества и иными локальными нормативными актами Заказчика.
Срок, место и порядок предоставления извещения (документации о закупке), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: документация о закупке предоставляется бесплатно любому заинтересованному лицу путем ее скачивания с официального сайта.
Настоящее извещение не является извещением о проведении торгов и не имеет соответствующих правовых последствий.
Председатель Центральной
Закупочной комиссии А.И. Шешенин
Приложение №1
к извещению (документации) о закупке
Техническое задание
Общие требования:
Выполнение субподрядных строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ПНС № 184 "Кубяка" в Индустриальном районе г. Хабаровска.
Место оказания услуг: г.Хабаровск.
Сроки (периоды) оказания услуг: с 31.08.2015 г. по 30.09.2015 г.
Условия оплаты работ:
- Оплата выполненных работ за отчётный период осуществляется Генподрядчиком через 65 дней с момента предоставления первичной отчётности (КС-2, КС-3, счёт-фактура). Генподрядчик оставляет за собой право на досрочную оплату выполненных работ.
- За услуги Генподрядчика Субподрядчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика сумму в размере 4% от стоимости принятых Генподрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2, в срок не более 3-х дней с момента получения от Генподрядчика акта и счета-фактуры на оказанные услуги. Для осуществления оплаты Субподрядчик предоставляет Генподрядчику право производить зачет встречных требований
Ведомость объемов работ:
№
п\п
|
Наименование работ
|
Ед.изм.
|
Кол-во
|
1. Демонтажные работы.
|
1.
|
Пробивка проёмов в конструкциях из кирпича.
|
м3
|
3,5
|
2.
|
Демонтаж перемычек:
|
|
|
|
- 3 ПБ-13-37-п
|
шт.
|
6
|
|
- 2 ПБ-13-1-п
|
шт.
|
9
|
3.
|
Демонтаж металлических конструкций (площадок, лестниц).
|
тн.
|
0,95
|
4.
|
Демонтаж деревянного дверного блока (ДГ 21-9п)
|
м2
|
1,89
|
5.
|
Демонтаж металлического дверного блока 2,1 х 1,3 м2 (2 этаж).
|
тн.
|
0,2
|
2. Полы и перекрытия.
|
1.
|
Устройство цем.-песч. стяжек (М-200) толщ. 60 мм. (всего 100 мм., но 40 мм. есть в предыдущей смете) на 2-ом этаже в осях А'-Б'/7'-8.
|
м2
|
51,3
|
2.
|
Установка закладных деталей весом по 1,5 кг (в полах на 2-ом этаже в осях А'-Б'/7'-8).
|
шт.
|
10
|
3.
|
Устройство цем.-песч. стяжек (М-200) толщ. 20 мм. (доливка под основание с закладными деталями на 2-ом этаже в осях А'-Б'/7'-8 ).
|
м2
|
5,8
|
4.
|
Ремонт стыков (очистка и заделка) между плитами на потолке ц/песч. р-ром (М-150) шириной 20 мм., глубиной 100 мм.
|
мп
|
231,4
|
5.
|
Заделка пробитых отверстий в плитах перекрытия толщ. 100 мм. бетоном М-300.
|
|
|
|
- диаметром 55 мм
|
шт.
|
35
|
|
- 300 х 300 мм.
|
шт.
|
17
|
6.
|
Заделка отверстий в балках покрытия (вертикальные толщ 100 мм.) диам. 60 мм. монтажной пеной и раствором.
|
шт.
|
40
|
7.
|
Срезка анкеров монтажных петель диаметром до 20 мм. с внутренних стен на высоте 6 м. (крюки под временное освещение).
|
шт.
|
11
|
3. Стены и перегородки.
|
1.
|
Кирпичная кладка наружных стен (заделка проёмов).
|
м3
|
7,44
|
2.
|
Установка перемычек из 2-х сваренных между собой швеллеров №10, L=1,7 м.
|
шт.
|
30
|
4. Двери.
|
1.
|
Установка наружных дверных блоков.
|
м2
|
11,56
|
|
- ДПВ Г Б Пр 2100-900
|
шт.
|
2
|
|
- ДМП – 02/60 (Е1 60 двупольная)
|
шт.
|
1
|
|
- ДН 21-13
|
шт.
|
2
|
2.
|
Установка внутренних дверных блоков.
|
м2
|
16,85
|
|
- ДГ 21-9п
|
шт.
|
3
|
|
- ДГ21-8п
|
шт.
|
3
|
|
- ДГ 21-7п
|
шт.
|
3
|
|
- ДГ 21-13
|
шт.
|
1
|
5. Внутренняя отделка.
|
1.
|
Оштукатуривание стен помещений цем/изв. р-ром толщ. 10 мм. (дополнительный налёт).
|
м2
|
201
|
2.
|
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по кирпичу, по сеткам (ячеёй 20х20 мм.)на каркасе (вверху, между перемычками из швеллеров).
|
м2
|
6,78
|
3.
|
Огрунтовка поверхностей потолков грунтовкой ЭК-15у
|
м2
|
915,07
|
4.
|
Окрашивание поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионным составом, с расчисткой старой краски более 35% на 2 раза.
|
м2
|
473,5
|
5.
|
Огрунтовка поверхностей стен и балок покрытия грунтовкой ЭК-15у по кирпичу.
|
м2
|
1943,75
|
6.
|
Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой ЭК-15у по оштукатуренной поверхности и по перегородкам из ГВЛ.
|
м2
|
362,25
|
7.
|
Окраска акриловой краской улучшенная: по кирпичу на 2 раза (краска «Оптимум»), с расчисткой старой краски более 35%.
|
м2
|
1212,45
|
6. Главный корпус ПНС.
|
1.
|
Установка отливов из оцинкованной стали на кровле и на парапете цоколя.
|
м2
|
22,6
|
2.
|
Устройство водосточных стальных труб с отводами и крепёжными элементами диаметром 100 мм
|
м2 фасада
|
|
|
- водосточные трубы
|
пм
|
16,3
|
|
- отвод 45º
|
шт.
|
23
|
|
- держатели водосточных труб
|
шт.
|
21
|
3.
|
Замена цементно- стружечных плит на цоколе толщиной 8 мм. (лист 1,2 х 1,2 м2), где:- лист 1,2 х 1,2 м2 – 18 шт.; - 1,2 х 0,41 -2 шт.; - 1,2 х 0,5 м2 – 4 шт.
|
м2
|
29,3
|
4.
|
Установка металлического дверного блока (6950 руб.)
|
м2
|
1,89
|
5.
|
Устройство ограждения на переход через трубопровод из уголка.
|
тн.
|
0,166
|
6.
|
Обработка металлических поверхностей металлическими щётками и преобразователем ржавчины (площадки, лестницы в осях 2-3/В до отм.+4,820).
|
м2
|
77,5
|
7.
|
Огрунтовка металлических поверхностей ГФ- 021на 2 раза (площадки, лестницы).
|
м2
|
174,5
|
8.
|
Окраска металлических поверхностей ПФ- 1189 на 2 раза (площадки, лестницы) .
|
м2
|
174,5
|
9.
|
Монтаж металлических площадок и лестниц. (взято только по оси 7', нет площадки с лестницей на отм.+2.000 в маш. зале и по оси Б'/7'-8').
|
тн.
|
0,7809
|
10.
|
Заделка стыков в стеновых панелях, толщиной 150 мм. мин. ватой (9 отверстий 800 х 800 мм. вокруг трубы диаметром 630 мм.).
|
м3
|
0,45
|
11.
|
Заделка стыков с 2-х сторон оцинкованным листом (9 отверстий)
|
м2
|
22
|
7. Крытый переход.
|
1.
|
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021.
|
м2
|
20
|
2.
|
Установка в стеновых панелях оконного блока ОК-2 (ОП ОСП 6-7 ПО) – 1 шт.
|
м2
|
0,42
|
Приложение №2
к извещению (документации) о закупке
Проект Договора
Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (АО «ХРМК»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик»1,в1лице генерального директора Кунтулова Булата Мухамедьяровича, действующего1на1основании Устава, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик»1,в1лице ______________ действующего1на1основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1. Субподрядчик обязуется в установленные настоящим договором сроки выполнить работы по объекту: «Реконструкция ПНС-184 «Кубяка», а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Субподрядчик обязуется выполнить работы по следующим объектам Генподрядчика:
Виды работ
|
Наименование объекта
|
Стоимость работ (руб.)
|
Сроки выполнения работ (начало, окончание)
|
Реконструкция
|
ПНС-184 «Кубяка» в Индустриальном районе г.Хабаровска
|
|
|
|
НДС 18%
|
|
|
|
Всего:
|
|
|
2. Цена договора
2.1. Стоимость работ по настоящему договору подтверждается сметами, являющимися неотъемлемой частью договора (Приложение № 3) и составляет: ________ руб.
2.2. Стоимость работ является неизменной в течение всего действия настоящего договора и подлежит корректировке только в случае изменения объемов работ. Методика расчета доп. смет аналогична условиям основного договора.
2.3. Субподрядчик выполняет работы с использованием своих механизмов, материалов и конструкций, материалов Генподрядчика на основании нормативно-технической и сметной документации.
2.4. Стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком, согласовывается с Генподрядчиком до начала работ. Материалы подлежат оплате в соответствии с нормативным расходом и фактической стоимостью с подтверждением стоимости платежными бухгалтерскими документами.
2.5. Стоимость работ определяется в соответствии с Регламентом «Порядок определения стоимости работ по ТПиР, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, ЗиС. Методические указания» (утв.решением Совета директоров ОАО «ДГК» от 20.05.2014 №20) по сборникам ТЕР Хабаровского края редакции 2009 года с переводом в текущие цены по данным РЦЦС Хабаровского края.
- размер накладных расходов – по письму Минрегиона РФ от 27.11.2012г №2536-ИП/12/ГС
Величину сметной прибыли принимать в размере 40% от ФОТ
Номенклатура работ и сметная документация составляется на весь период действия Договора.
2.6. Учтенный в сметах прогнозный индекс – дефлятор служит для компенсации увеличения стоимости материалов и оборудования поставки Субподрядчика и в процентном выражении не оплачивается
3. Условия платежей
3.1.Субподрядчик до 25-го числа каждого месяца предъявляет Генподрядчику акт приемки фактически выполненных работ за отчетный период по форме КС-2, материальный отчет по форме М-29 на давальческие материалы по форме М 35 на сданные «Генподрядчику» материалы от демонтажа.
Генподрядчик обеспечивает рассмотрение и подписание актов выполненных работ в течение 72 часов с момента их предоставления или возвращает их Субподрядчику не подписанные с мотивированным отказом.
3.2.Генподрядчик и Субподрядчик ежеквартально и по окончании работ обязаны производить сверку достоверности фактически выполненных Субподрядчиком работ с составлением акта сверки, который служит подтверждением фактической стоимости работ при оплате. После подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), Субподрядчик предоставляет Генподрядчику счет-фактуру, оформленную в соответствии со ст. 169 НК РФ, в течение 5 календарных дней с момента приемки выполненных работ.
3.3 Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. Отчетным периодом является календарный месяц.
3.4. Оплата выполненных работ за отчётный период осуществляется Генподрядчиком через 65 дней с момента предоставления первичной отчётности (КС-2, КС-3, счёт-фактура). Генподрядчик оставляет за собой право на досрочную оплату выполненных работ.
3.5. При нарушении Субподрядчиком сроков или обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Генподрядчик вправе приостановить любые выплаты в его пользу, до момента устранения им нарушений условий настоящего договора и выплаты штрафов, пени или возмещения убытков.
3.6. За услуги Генподрядчика Субподрядчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика сумму в размере 4% от стоимости принятых Генподрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2, в срок не более 3-х дней с момента получения от Генподрядчика акта и счета-фактуры на оказанные услуги. Для осуществления оплаты Субподрядчик предоставляет Генподрядчику право производить зачет встречных требований.
4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Субподрядчик обязуется выполнить предусмотренные в разделе 1 настоящего договора работы в сроки:
- начало работ:
- окончание работ:
Выполнение работ должно осуществляться в строгом соответствии с помесячным графиком производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).
4.2. Договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами, и действует Истечение срока действия договора не влечет прекращения неисполненных по нему обязательств.
5.Обязанности сторон
5.1.1. Выполнить работы и сдать их Генподрядчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации и требованиям действующей НТД в согласованные сторонами сроки, а также передать Генподрядчику предусмотренную соответствующими СНиП исполнительную документацию (журналы работ, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на материалы и конструкции, гарантийные паспорта).
5.1.2. За 10 дней до начала работ представить Генподрядчику на согласование «Проект производства работ» с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов с приложением графика выполнения работ (с указанием физических объёмов, трудозатрат и материалов).
5.1.3. При выполнении работ своими материалами использовать материалы, соответствующие Проекту, ГОСТу и другим стандартам. В случае отклонения применяемых материалов от проекта согласовать изменения с Генподрядчиком с составлением акта.
5.1.4. В случае получения материалов, несоответствующих Проекту или низкого качества, Субподрядчик обязан немедленно известить об этом Генподрядчика, приостановить работы до принятия решения во избежание обрушения конструкций или возникновения других обстоятельств, представляющих угрозу безопасности оборудования и персонала, и согласовать изменения с Генподрядчиком с составлением акта.
5.1.5. Субподрядчик гарантирует выполнение персоналом требований нормативно-технической документации, указанных в техническом задании (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.1.6. Субподрядчик обязуется обеспечить надежную охрану материалов, конструкций, оборудования и строительной техники на территории объекта Генподрядчика и несет полную материальную ответственность за их сохранность от начала работ и до приемки их Генподрядчиком.
5.1.7. Для осуществления контроля качества и технологии выполняемых работ обеспечивать в рабочее время допуск представителей Генподрядчика к месту производства работ.
5.1.8.Устранять по требованию Генподрядчика обнаруженные в ходе работ, выполняемых Субподрядчиком, дефекты и недостатки в сроки, согласованные с Генподрядчиком, и за свой счёт.
5.1.9. Субподрядчик с письменного согласия Генподрядчика имеет право передавать свои права и обязанности и заключать договоры субсубподряда (в этом случае Субподрядчик выступает в роли Генерального Субподрядчика).
5.1.10. Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субСубподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ, а перед субСубподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по договору подряда.
5.1.11. Субподрядчик производит оплату СубСубподрядчику за выполненные работы со своего расчетного счета.
5.1.12. Субподрядчик имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта при условии согласования этих мероприятий с Генподрядчиком в письменном виде.
5.1.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Генподрядчиком несет Субподрядчик. Приемка выполненных работ, с которым связан переход права собственности и риска случайной гибели, фиксируется актом формы КС-11, КС-14.
5.1.14. Субподрядчик обязан вернуть 100% демонтированных труб и металлоконструкций Генподрядчику. Основанием для возврата демонтированных материалов является форма КС-2.
5.1.15.Оформление и оплату ордера на производство земляных работ производит Заказчик. В случае нарушения сроков производства работ по вине Субподрядчика плата за продление ордера на производство работ и штрафные санкции государственных инспектирующих органов производится за счет средств Субподрядчика.
5.1.16. Субподрядчик обязан оформить акты выполненных работ – акт формы №2 (КС-2), КС-3, счет-фактуру, предоставить отчет о использованных материалах (давальческих) по акту на списание давальческих материалов, выданных Генподрядчиком для производства работ, не позднее 25 числа отчетного месяца.
5.1.18. При заключении договора Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме приложения № 4.
Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
5.2.1. Субподрядчик обязан исполнять требования действующего законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:
5.2.2. выполнять работы в соответствии с требованиями Федеральных законов, постановлений Правительства РФ, отраслевых и межотраслевых положений и правил, соблюдать требования проектов производства работ, инструкций, технологических карт:
5.2.3. обеспечивать выполнение работ по договору на объектах Генподрядчика квалифицированными работниками и ИТР, прошедшими обучение, стажировку, проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, имеющими соответствующую группу по электробезопасности (для электротехнического, электротехнологического персонала), аттестованными на знание правил промышленной безопасности, не имеющими медицинских противопоказаний в соответствии с характером выполняемых работ и видом оборудования, на котором выполняются работы, с записями в удостоверениях:
5.2.4 обеспечивать контроль работы собственного и привлеченного персонала, соблюдения требований техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности;
5.2.5 согласовывать до начала производства работ с представителем Генподрядчика Технологические карты (ТК) и Проекты производства работ (ГШР) в части достаточности указанных в них мер безопасности в процессе производства работ, пожарной безопасности, выдавать ТК и ПНР лицам, ответственным за безопасное производство работ, под роспись;
5.2.6. обеспечивать разработку совмещенного графика производства работ (при необходимости) совместно с Генподрядчиком;
5.2.7 обеспечивать прохождение персоналом вводного, первичного инструктажей на рабочем месте в организации Генподрядчика;
5.2.8. выполнять работы в строгом соответствии с выданными нарядами и актами допуска;
5.2.9. обеспечивать выполнение собственным и привлеченным персоналом мероприятий, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности, требований 1 ГГ;). промышленной, пожарной безопасности, санитарно- гигиенических норм, выдачу и обязательное применение персоналом спецодежды, СИЗ;
5.2.10. обеспечивать поддержание чистоты и порядка на рабочих местах, в производственных, служебных, бытовых помещениях на объектах Генподрядчика, соблюдение правил пожарной безопасности, ежедневную уборку рабочих мест и, по окончании работ, сдачу их Генподрядчику по акту;
5.2.11. выполнять предписания, выданные руководителями и специалистами Генподрядчика по немедленному устранению выявленных нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности.
5.2.12. Субподрядчик несет полную ответственность за квалификацию собственного и привлеченного персонала, организацию выполнения собственным и привлеченным персоналом требований охраны труда, техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности, безопасное производство работ на объекте, где производятся работы.
5.2.13. В случае выявления нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Сторонами составляется совместный Акт, подписываемый обеими Сторонами. В случае немотивированного отказа Субподрядчика от подписания указанного Акта, Акт считается оформленным надлежащим образом.
5.2.14. При выявлении нарушений требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Генподрядчик имеет право отстранить от работы и/или удалить с территории объектов персонал Субподрядчика до устранения нарушений, вплоть до полного отказа от услуг Субподрядчика по договору.
5.2.15. Генподрядчик имеет право дополнительно предъявить штрафные санкции к Субподрядчику путем снижения пены договора, в случае выявления следующих нарушений требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности:
- нахождение работника Субподрядчика на объекте и/или территории Генподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения - 60 000,00 руб.:
- эксплуатация транспортных средств, подъемных сооружений, не соответствующих требованиям правил безопасности - 30 000.00 руб.:
- выполнение работ без наряда-допуска, акта-допуска - 60 000.00 руб.;
- использование неисправного инструмента, приспособлений, такелажа, лесов, подмостей - 15 000,00 руб.;
- не применение и/или отсутствие спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты - 30 000,00 руб.:
- нарушение требований пожарной безопасности - 60 000,00 руб.;
- нарушение требований электробезопасности - 60 000,00 руб.:
- сокрытие случаев травматизма или несвоевременное информирование о них Генподрядчика - 60 000.00 руб.;
- нарушение требований безопасности при проведении земляных работ - 60 000,00 руб.:
-допуск к выполнению работ необученного, неаттестованного персонала - 70 000,00 руб.:
-выполнение работ на объекте Генподрядчика без разработанного Проекта производства работ - 70 000,00 руб.
Каждое из указанных выше нарушений должно быть подтверждено Актом.
5.3.1.При выполнении работ материалами Генподрядчика передать их Субподрядчику накладной по форме М – 15 (приложение №11) за 20 дней до начала работ в объёме в соответствии с проектно-сметной документацией (с приложением сертификатов). В случае несоблюдения Генподрядчиком сроков передачи материалов до начала работ, срок окончания работ сдвигается на количество дней задержки.
5.3.2.Генподрядчик передает Субподрядчику материалы со склада (цеха) для монтажа по требованию-накладной формы М-15 согласно доверенности Субподрядчика. Основанием для списания материально-технических ресурсов являются акты выполненных работ КС-2, в которых отражены давальческие материалы.
5.3.3.Материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в нормативной документации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.3.4.Передать Субподрядчику за 20 дней до начала работ утверждённую проектно-сметную документацию.
5.3.5.Контролировать и надзирать за ходом и качеством выполнения работ Субподрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
5.3.6.Произвести приемку выполненных работ в трехдневный срок с момента получения уведомления от Субподрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ или в этот же срок подготовить мотивированный отказ.
5.3.9.Оплатить Субподрядчику выполненные и принятые к оплате объёмы работ, в размере и в сроки, установленные договором.
5.3.10.Принять в эксплуатацию после завершения работ объект в соответствии с действующими нормами и правилами.
Ответственность сторон
6.1. Субподрядчик несет ответственность за согласованные Генподрядчиком промежуточные и окончательные сроки выполнения объема работ.
6.2. При выявлении в процессе производства работ на объекте срыва плановых сроков исполнения и завершения отдельных видов и этапов работ, грозящих несвоевременным вводом объекта в эксплуатацию, Генподрядчиком в 7-дневный срок создается комиссия с обязательным участием представителей Субподрядчика. Результатом работы комиссии является:
- двусторонний акт с указанием причин и стороны, виновной в нарушении установленного срока;
- согласованный сторонами перечень мероприятий по достижению плановых сроков ведения СМР, с указанием мероприятий по достижению плановых сроков ведения СМР, с указанием ответственных за исполнение данных мероприятий и сроков их выполнения.
6.3. При срыве срока выполнения работ на объекте, в обязательном порядке назначается комиссия и составляется совместный акт Генподрядчика и Субподрядчика с указанием времени перепростоя, причины перепростоя и виновности сторон, участвующих в выполнении реконструкции. Отказ Субподрядчика, в течение 3 дней от подписания двухстороннего акта с признанием своей вины или отражением особого мнения, рассматривается, как невыполнение договорных обязательств, с последующим решением Генподрядчика о прекращении договорных отношений или применением определенных санкций к Субподрядчику.
6.4. Претензионная работа с исполнителем ведется ответственным исполнителем, назначенным приказом.
6.5. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. Возмещению подлежат все убытки, включая упущенную выгоду.
6.6. Уплата штрафов, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.
6.7. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. Возмещению подлежат все убытки, включая упущенную выгоду.
6.8. Субподрядчик обязан возместить суммы штрафов, выставляемых надзорными и контролирующими органами и организациями за нарушение благоустройства, несанкционированную вырубку зелёных насаждений и не соблюдений условий производства работ на объекте, а так же возместить «Генподрядчику» возникшие в связи с этим убытки.
6.9. Штрафные санкции по отношению к Генподрядчику за неисполнение обязательств по настоящему договору могут быть не более чем предусмотрено ст. 395 ГК РФ.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Сторона, которая не выполняет своих обязательств, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о возникшем препятствии по договору.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны могут продлить сроки исполнения договора либо расторгнуть его в порядке, установленном настоящим договором.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения действия, подлежат разрешению сторонами путем переговоров.
8.2. Достигнутые договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которые с момента его подписания становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
8.3. При не достижении согласия путем переговоров, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Хабаровского края.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ, с возмещением понесённых убытков.
.Генподрядчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 5% указанной в смете общей стоимости выполняемых работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ. При включении дополнительных объёмов на основании двухстороннего акта составляется дополнительная смета с утверждением её Генподрядчиком. Порядок определения цены дополнительной сметы аналогичен условиям ценообразования сметы основного договора.
.Внесение в техническую документацию изменений в большем, против указанного в п. 9.3 настоящего договора объёма, осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы и дополнительного соглашения.
.Генподрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков - если Субподрядчик в течение пяти дней со дня начала работ по графику не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным; при повторном неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок письменного требования Генподрядчика об устранении недостатков работ допущенных Субподрядчиком.
9.6. Субподрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при: систематическом нарушений взятых Генподрядчиком обязательств, препятствующем выполнению Договора Субподрядчиком; при систематической задержке расчётов за выполненные работы на срок более, чем на 90 дней со дня подписания акта приёмки выполненных работ; при остановке выполнения Договора по инициативе Генподрядчика на срок более 1 месяца.
9.7. Сторона, решившая расторгнуть договор, обязана заблаговременно направить письменное извещение другой стороне.
9.8. При расторжении договора по совместному решению Генподрядчика и Субподрядчика, незавершённый объект передаётся Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ.
10.Сроки гарантий
10.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев с момента приемки работ актом и сдачи исполнительной документации Генподрядчику. Гарантийный срок на выполненные работы по благоустройству в объеме определенном «Правилами благоустройства городского округа «Город Хабаровск» (решение Хабаровской городской думы №721 от 26.12.2008 г.) в редакции Хабаровской городской Думы от 22.03.2011г. № 368» не менее 36 месяцев с момента сдачи объекта управлению административно-технического контроля администрации г. Хабаровска.
10.2. Если в период приемо-сдаточных испытаний были обнаружены дефекты, препятствующие работе оборудования с номинальной нагрузкой, или обнаруженные дефекты требуют в соответствии с ПТЭ и инструкцией по эксплуатации немедленного останова, то реконструкция считается незаконченной до устранения этих дефектов Субподрядчиком (СО 34.04.181-2003).
10.3.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию до их устранения, то течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Субподрядчик.
10.4.Устранение дефектов осуществляется Субподрядчиком за свой счёт в сроки, указанные Генподрядчиком.
10.5.Настоящий договор подписан в 3-х экземплярах: 2 экз. для Генподрядчика и 1 экз. для Субподрядчика.
11.Прочие условия
11.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2. Наличие недостатков в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двухсторонними актами Генподрядчика и Субподрядчика.
11.3. При отказе одной из сторон (Субподрядчика или Генподрядчика) от составления или подписания актов обнаруженных недостатков, для их подтверждения Генподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд.
12. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1. Приложение № 1- «Техническое задание»
2. Приложение № 2 –«График производства и финансирования работ»
3. Приложение № 3 - «Локальные меты», сводная смета
4. Приложение № 4 – «Гарантийное письмо»
1. 13.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
|
