Техническое задание; Проект Гражданско-правового договора. Приложение 1
|
Скачать 113.61 Kb.
|
|
Приложения: 1.Форма Котировочной заявки; 2.Техническое задание; 3.Проект Гражданско-правового договора. Приложение 1 Котировочная заявка На участие в запросе котировок на ________________________________________________ (поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) От___________________________________________________________________________ (Наименование организации)
Должность руководителя организации (для юридического лица) ____________________________ (ПОДПИСЬ) (Ф.И.О) М.П. Просим для дальнейшего оформления протокола сообщать также ВАШИ: - индекс, - контактный телефон (код города), - КПП Приложение №2 Техническое задание Наименование: поставка программного обеспечения для автоматизированного проектирования для Новосибирского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора, по результатам исследования рынка: Начальная цена договора составляет: 71 520,00 рублей
Программное обеспечение (ПО) должно относиться к системе компьютерной алгебры из класса систем автоматизированного проектирования. Программное обеспечение должно быть предназначено для подготовки интерактивных документов с вычислениями и визуальным сопровождением. В состав программного обеспечения должны входить текстовый и формульный редакторы, вычислитель, графический процессор, база справочной информации (математической и инженерной). Основные функциональные возможности программного обеспечения: - Решение дифференциальных уравнений, в том числе и численными методами; - Построение двумерных и трёхмерных графиков функций (в разных системах координат, контурные, векторные и т. д.); - Поддержка букв кириллицы в комментариях, формулах и на графиках; - Использование греческого алфавита в уравнениях и в тексте; - Выполнение вычислений в символьном режиме; - Выполнение операций с векторами и матрицами; - Математические аналитические расчеты на основе численных методов; - Символьное решение систем уравнений; - Возможность менять разрядность и базу чисел, погрешность итерационных методов; - Аппроксимация кривых; - Выполнение подпрограмм; - Поиск корней многочленов и функций; - Проведение статистических расчётов и работа с распределением вероятностей; - Поиск собственных чисел и векторов; - Вычисления с единицами измерения; - Возможность использования в расчетах величин с размерностями, возможность выбрать систему единиц: СИ, СГС, МКС, английскую, или построить собственную; - Ввод исходных данных и вывод результатов в виде текстовых файлов или файлов с базами данных в других форматах; - Ввод на компьютере математических выражений для дальнейших расчетов, создания документов, презентаций, web-страниц, электронных и обычных печатных книг; - Интеграция с системами автоматизированного проектирования (САПР системами), использование результатов вычислений в качестве управляющих параметров; - Возможность документировать все вычисления в процессе их проведения; - Создание отчетов в виде печатных документов; - Предоставление справочной информации. Интерфейс должен обеспечивать: - графический режим ввода выражений; - возможность набора команд, функций, формул с использованием клавиатуры и кнопок на специальных панелях инструментов; - меню на русском языке. Программное обеспечение должно обеспечивать возможность вставки модулей других приложений для расширения возможностей визуализации, анализа данных, выполнение специфических вычислений, наличие модуля для интеграции с программами Microsoft Office Excel. Год выпуска программного обеспечения: не ранее 2010 г. Требования к поставке: программное обеспечение должно быть поставлено в количестве 25 шт. (25 лицензий) в соответствии с комплектацией продукта, предусмотренной производителем. В течение одного года после заключения договора должны бесплатно предоставляться обновления программного обеспечения и техническая поддержка. Программное обеспечение должно содержать руководство пользователя на русском языке. Приложение №3 ДОГОВОР №_________ на поставку программного обеспечения г. Новосибирск «______»______________ 2012 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора НТЖТ - филиала СГУПС Ткачука Юрия Константиновича, действующего на основании доверенности № 61 от 31.08.2011г., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, в результате размещения заказа путем проведения запроса котировок цен, в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г., на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №________ от ________, заключили гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор поставки программного обеспечения (далее – договор) о нижеследующем:
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Заказчику Программное обеспечение __________________ (далее по тексту – ПО), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное ПО. Полная характеристика ПО указана в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью договора. 2. Условия поставки и принятия продукции 2.1. Поставка ПО по договору осуществляется Поставщиком путем передачи ПО филиалу Заказчика – Новосибирскому техникуму железнодорожного транспорта (НТЖТ) по адресу: 630068 г.Новосибирск, ул. Лениногорская, д. 80. 2.2. Доставка ПО осуществляется по адресу НТЖТ транспортом Поставщика и за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. 2.3. Приемка ПО по количеству и качеству производится в соответствии с правилами, предусмотренными Инструкциями о приемке товара. 2.4. Заказчик обязан в течение двух дней проверить количество и качество принятого ПО и в случае выявления несоответствия или недостатка в ПО незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика. 3. Гарантии качества 3.1. Поставщик гарантирует наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемого ПО и гарантирует соответствие качества поставляемого ПО указанным документам. 3.2. Поставщик гарантирует, что поставленное по договору ПО изготовлено в соответствии с действующими стандартами. 3.3. ПО, являющееся предметом договора, поставляется Поставщиком в упаковке на DVD-R(W) – носителе или на флэш-накопителе (при этом упаковка должна быть индивидуальной, пригодной для данного ПО, обеспечивающей сохранность ПО при транспортировке и хранении) либо поставляется путем сообщения Заказчику необходимых ключей доступа и паролей для самостоятельного скачивания ПО с Интернет-сайта правообладателя. 3.4. В случае поставки Поставщиком в нарушение условий договора ПО с нарушениями требований к его качеству и комплектности, Поставщик, получивший уведомление Заказчика о не качественности и некомплектности поставленного ПО, должен доукомплектовать или заменить на качественное в течение 3-х (трех) дней за свой счет. 4. Сумма договора и порядок расчетов 4.1. Общая сумма договора составляет _______ ( _______), в т. ч. НДС. 4.2. Оплата по настоящему договору производится после поставки ПО Заказчику, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Поставщиком документов на оплату (счет, счет-фактура, товарная накладная и (или) акт приема-передачи прав). 4.3. Цена договора на весь период его действия является фиксированной и пересмотру не подлежит. 4.4. Цена договора включает в себя: стоимость ПО, стоимость упаковки и доставки ПО в НТЖТ, расходы по уплате всех налогов и сборов. 5. Обязательства сторон 5.1. Поставщик обязуется: 5.1.1. Поставить ПО в соответствии с условиями договора; 5.1.2. Документально подтвердить право на поставку указанного ПО. 5.2. Заказчик обязуется: 5.2.1. Принять и оплатить ПО в соответствии с условиями договора. 6. Ответственность сторон 6.1. За просрочку поставки ПО согласно п. 2.2. договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок ПО за каждый день просрочки поставки. 6.2. Если поставленное ПО не соответствует по качеству установленным для данного вида продукции стандартам, сертификату, техническому паспорту, иной документации, другим условиям договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) стоимости ПО ненадлежащего качества. 6.3.В случае нарушения сроков оплаты поставленного ПО, предусмотренных п.4.2 настоящего договора, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. 6.4. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по договору в полном объеме. 6.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7. Действие обстоятельств непреодолимой силы 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по договору, обусловленное действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе, объявление или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 7.2. Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую сторону о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона в течение 3 (трех) рабочих дней не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности. 7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий. 7.4. Если действие непреодолимой силы продолжается свыше двух недель, Стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области, согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 9. Порядок изменения и расторжения договора 9.1. Любые изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 7.4. договора либо по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 10. Прочие условия 10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств. 10.2. В случае изменения у одной из Сторон наименования, адреса или банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора. 10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10.4 Дополнительные Права и обязанности Сторон перечислены в Приложении № 2 (лицензионном соглашении), которое является неотъемлемой частью договора. 11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
|
