Контракт № 116-55/2016 (Д-554)
Москва «____»_____________ 2016 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по АХР Снегирева В.Г., действующего на основании Доверенности № 57/08 от 04.04.2016 года, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Монтажград» (ООО «Монтажград»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Степаняна С.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола АЭ 55/2-2016 подведения итогов электронного аукциона (№ извещения 0373100028116000055) от 16.05.2016 г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
-
Предмет Контракта. Общие положения
Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить
работы по установке инженерной системы по предупреждению распространения возгораний в здание Заказчика по адресу: 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 10 корпус Р, д. 13 стр.3.
Работы по настоящему Контракту производятся силами и средствами Подрядчика.
Объем работ и требования к выполнению работ определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).
Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 77-Б/02191 от 15.07.2010 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Цена Контракта. Порядок оплаты работ
2.1. Цена Контракта составляет 2 790 430 (Два миллиона семьсот девяносто тысяч четыреста тридцать) рублей 24 коп., в т.ч. НДС 18 % - 425 658, 85руб., в соответствии с Локальной сметой - Приложение № 2.
Цена Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на погрузку, разгрузку, доставку оборудования, иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, указанных в Техническом задании и Локальной смете.
Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ в полном объеме, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и счета-фактуры .
-
Обязанности Сторон
-
Подрядчик обязуется:
Обеспечить Объект материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Локальной сметой (Приложение № 2).
Соблюдать при проведении работ правила техники безопасности и пожарной безопасности.
Пройти вводный инструктаж у Заказчика по охране труда, в соответствии с действующим законодательством в отделе охраны труда и техники безопасности Заказчика до момента фактического осуществления выполнения работ.
Выполнить гарантийные обязательства в порядке, предусмотренном Разделом 6 Контракта.
Поддерживать чистоту и порядок на Объекте в соответствии с действующими нормами и правилами и исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором.
Исключить загрязнение окружающей среды вследствие проведения работ.
Согласовать с Заказчиком установку соответствующей техники, оборудования.
По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ.
-
Заказчик обязуется:
Предоставить Подрядчику документацию, необходимую для производства работ.
Передать Подрядчику Объект готовый к производству работ.
Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Подрядчика и его автотранспорта к месту проведения работ на период проведения работ.
-
Риски
Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Контракта, до их приемки Заказчиком в полном объеме.
Риск Заказчика определяется в соответствии с действующим законодательством.
-
Порядок выполнения работ. Сдача и приемка работ
Срок выполнения работ: с момента вступления Контракта в течение 30 календарных дней.
Все виды, объемы и время проведения отдельных этапов работ согласовываются Сторонами.
Подрядчик не вправе приступать к выполнению работ без получения от Заказчика соответствующего Акта-допуска.
Перед началом выполнения работ Заказчик проводит инструктаж работников Подрядчика на предмет соблюдения правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка на Объекте.
Заказчик назначает своего представителя для осуществления контроля за проведением работ на Объекте.
Ответственность за соблюдение техники безопасности при производстве работ несет Подрядчик.
Подрядчик после окончания работ, направляет уведомление Заказчику о готовности работ к сдаче. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления обязан осуществить приемку работ, уведомив Подрядчика о дне приемки.
Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним Актом о приемке выполненных работ.
При приемке работ для проверки предоставленных Поставщиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу.
Требования к качеству и безопасности работ, устранение недостатков.
Гарантийные обязательства
Требования к качеству и безопасности работ, материалов определены в Техническом задании.
При обнаружении недостатков в ходе выполнения работ, а также при их приёмке Стороны Контракта составляют двухсторонний акт о выявленных недостатках и согласуют сроки и порядок их устранения. В случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания такого акта, Заказчик делает в нем отметку и получает право требовать от Подрядчика устранения установленных в акте недостатков.
Установленные в акте недостатки Подрядчик устраняет собственными силами и за свой счет.
Сдача-приёмка выполненных работ после устранения выявленных недостатков осуществляется в порядке и сроки, установленные Разделом 4 настоящего Контракта.
Если Подрядчик не устраняет установленные недостатки, Заказчик вправе устранить недостатки своим силами или привлечь третью сторону, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику понесённые расходы.
Подрядчик гарантирует качество используемых в работе материалов в соответствии с гарантийными обязательствами предприятий-изготовителей.
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с действующим законодательством РФ в течение 12 месяцев с момента подписания Сторонами окончательного Акта о приёмке выполненных работ.
-
Форс-мажор
Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Контракта, Заказчик удостоверяет приостановку Контракта.
Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 процентов цены Контракта, что составляет 69 760, 76 руб.
8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена настоящего Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
 ,
где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
 ,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта, что составляет 279 043, 02 руб.
Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб вследствие ненадлежащего исполнения настоящего Контракта перед третьими лицами.
Вред жизни, здоровью или имуществу гражданина, а также вред, имуществу юридических лиц, причиненный Подрядчиком в результате исполнения принятых обязательств, ненадлежащего исполнения, подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частично невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковое явилось следствием чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают
их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
-
Обеспечение исполнения Контракта
Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается Контракт, безотзывной гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 ФЗ-44 или внесением денежных средств Подрядчиком на указанный Заказчиком счет в размере обеспечения исполнения Контракта.
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в размере 9,99485639353 % от начальной (максимальной) цены Контракта, и составляет 280 301 (Двести восемьдесят тысяч триста один рубль) 00 коп.
В случае обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств, денежные средства возвращаются Подрядчику в течение 15 банковских дней с момента надлежащего исполнения им принятых по Контракту обязательств в полном объеме.
-
Заключительные положения
Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством.
Стороны обязаны известить друг друга в пятидневный срок об изменении своих реквизитов.
Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание и Приложение № 2 к Контракту – Локальная смета являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Все извещения, требования или иные договоренности между Сторонами должны быть совершены в письменной форме и надлежащим образом (посредством факсимильной связи, курьером или почтовым отправлением с уведомлением о вручении) переданы Стороне, которой они адресуются.
Обязательства, принятые Сторонами по настоящему Контракту не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом, дополнительным соглашением или действующим законодательством РФ.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
-
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Адрес местонахождения: 111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная, д. 14
|
ООО «Монтажград»
Адрес местонахождения: 107076,
г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 4
Почтовый адрес: 107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 5
Тел/факс: +7 (495) 775-75-97
Эл. почта: mgrad@mail.ru
|
ОГРН 1027700251644
ИНН/КПП 7722019652/772201001
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
л/с 20736Х97140)
Банк: Отделение 1 Москва
р/с 40501810600002000079
БИК 044583001
ОКПО 02066411 ОКТМО 45388000
ОКОГУ 1322500 ОКФС 12 ОКОПФ 75103
Проректор по АХР
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
__________________/ В.Г. Снегирев
м.п.
|
ОГРН 1107746107699
ИНН/ КПП 7718795821/771801001
Банк: ПАО «Сбербанк» г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810238290034451
ОКПО 65260166
ОКТМО 45316000
Директор
ООО «Монтажград»
______________/С. А. Степанян
м.п.
|
Приложение 1
к Контракту № 116-55/2016 (Д-554)
от «_____»__________2016 года
Техническое задание
|
