Скачать 0.49 Mb.
|
РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР № _______ г. Ярославль «___» _________ 2016 г. Государственное предприятие Ярославской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Бирюкова Олега Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________, в лице __________________________, действующего на основании ___________, далее именуемое Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора
1.2. Поставка и установка производится Поставщиком в соответствии со Спецификацией, где отражается ассортимент, количество, качество и цены, которые являются неотъемлемой частью договора поставки (Приложение №1). 1.3. Установка Товара осуществляется на транспортные средства Заказчика перечисленные в Приложении № 2. 1.3. Поставщик обязуется передать Товар в собственность Заказчика в согласованном сторонами количестве и месте, Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные договором. Заказчик обязуется принять Товар, если он не имеет претензий к его качеству, ассортименту, количеству и порядку исполнения Поставщиком договора. 1.4. Поставщик обязуется оформить и предоставить одновременно с поставкой необходимые товаросопроводительные документы, в том числе: приемо-сдаточный документ (товарная (товаротранспортная) накладная)), счет, счет-фактуру. 1.5. Установка Товара осуществляется на основании Лицензии ФСБ России _________________. 2. Цена договора и порядок оплаты 2.1 Цена договора составляет _________ (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - __________ рублей. 2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора. 2.3. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по сборке, установке, настройке, монтажу, калибровке, активации, пуско-наладке, приемо-сдаточные испытания, гарантийное и сервисное обслуживание товара, направление в ФБУ «Росавтотранс» сведений о переданных тахографах, а также иные издержки и расходы, связанные с исполнением Договора. 2.4. Оплата производиться Покупателем по цене согласованной сторонами в Спецификации на основании выставленного счёта, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика. 2.5. Заказчик производит оплату товара путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 10 (десять) банковских дней с момента фактической поставки товара. 2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 2.7. Авансирование не предусмотрено. 3. Качество продукции, порядок и срок ее передачи, гарантии 3.1. Поставка и установка Товара по настоящему договору осуществляется с даты заключения договора в течение ______ календарных дней с момента подписания Договора. 3.2. Поставщик обязан известить Покупателя по факсимильной или электронной связи о готовности поставки Товара не менее чем за 24 часа до поставки товара. Датой поставки является дата, указанная в накладной, счете-фактуре. 3.3. Срок поставки Товара – ______________. 3.4. Товар должен быть поставлен комплектно. Весь поставляемый Товар должен иметь инструкции по эксплуатации на русском языке. Поставленный Товар должен быть совместимым с оборудованием транспортных средств (Приложение № 2) Покупателя и не должен ухудшать работу штатного оборудования транспортного средства. 3.5. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства», зарегистрированном в Минюсте России 7 марта 2013 г., регистрационный № 27574. 3.6. Для надлежащего исполнения условий договора, Поставщик должен передать Товар вместе с необходимыми принадлежностями к нему, в т.ч. копии сертификатов соответствия на поставляемый товар, лицензии, инструкции (памятки), паспорт на Товар, руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны (сервисные книжки), технической документации предприятия-изготовителя, руководство пользователя по работе с программным обеспечением, копию выписки ФБУ «Росавтотранс» о внесении записи о поставляемых тахографах в перечень моделей тахографов, копию выписки ФБУ «Росавтотранс» о внесении записи о блоках СКЗИ поставляемых тахографах в перечень моделей блоков СКЗИ тахографа. 3.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных. 3.8. Претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Товара. 3.9. Гарантийный срок на Товар составляет _____ месяцев с момента приемки, установки и ввода в эксплуатацию оборудования. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания товарной накладной и акта приема-передачи установленного Товара. 3.10. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся неустранимые недостатки (дефекты) Товара, не связанные с неправильной эксплуатацией Товара, его хранением, действиями третьих лиц или непреодолимой силы, то Поставщик обязан заменить Товар на равноценный. 3.11. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно устранять недостатки в работе Товара, заменять неисправные детали и узлы, если указанные недостатки и неисправности не связаны с неправильной эксплуатацией Товара, его хранением, действиями третьих лиц или непреодолимой силы. Во время гарантийного периода сервисные, ремонтные и методические работы должны осуществляться по месту нахождения Покупателя в срок не более 10 (десяти) дней после получения Поставщиком извещения о неисправности. 3.12. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на поставленный Товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Товара, и иметь не худшие функциональные характеристики. 4. Срок действия договора 4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. 4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых Сторонами по договору, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 5.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязанности по оплате Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки составляет 0,1 % от неоплаченной суммы. 5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости не неисполненных обязательств. 5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по договору. 5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (связанных со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), возникших после заключения настоящего Договора. 5.6. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, должна уведомить другую сторону в письменной форме о сложившихся обстоятельствах не позднее 3 (трех) дней с момента их начала. 7. Прочие условия 6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, урегулируются путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения Сторонами соглашения путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области. До обращения в Арбитражный суд Сторона предъявляет письменную претензию. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ не позднее 5 дней с момента ее получения. 6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они предусмотрены действующим законодательством, совершены в письменной форме и подписаны двумя сторонами. 6.3. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. 6.4. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 6.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 6.6. К настоящему договору прилагается приложение которое является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – Спецификация. Приложение № 2 – Перечень транспортных средств Покупателя 8. Адреса и реквизиты сторон Заказчик: Поставщик:
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____» ____ 2016 г. Спецификация
Общая сумма: ______________ (_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % - _________ рублей. Заказчик: Поставщик: Приложение № 2 к Договору № ______ от «____» ____ 2016 г. Перечень транспортных средств подлежащих оснащению цифровыми устройствами контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографы с СКЗИ)
1 Заполняется после заключения Договора с Победителем |
«Информационная система обменного пункта» Написать программу – информационную систему обменного пункта, которая должна предоставлять доступ к следующей информации |
Инструкция для технического специалиста пункта проведения экзамена... Технический специалист пункта проведения единого государственного экзамена (далее – егэ) назначается приказом департамента образования... |
||
Инструкция для руководителя пункта проведения экзамена с использованием... Руководитель пункта проведения единого государственного экзамена (далее – егэ) назначается приказом департамента образования Ярославской... |
Стойки контрольного-измерительного пункта кип(С)-1, кип(С)-2, аналог скип1 и скип2 Стойка стационарного контрольно-измерительного пункта предназначена для оборудования трассовых, дренажных (в точках дренажа укз)... |
||
Постановление от 02. 02. 2015 г. №6 с. Брыковка о создании штаба... О создании штаба оповещения и пункта сбора Брыковского муниципального образования и назначении должностных лиц администрации штаба... |
Дипломный проект тема Проектирование пункта технического обслуживания Тема проекта (работы) «Проектирование пункта технического обслуживания эксплуатационного депо» |
||
Приложение №3 к Типовому запросу котировочных цен «Пункт, подпункт А), второй абзац»). Если оферент предлагает включить дополнительный пункт (подпункт, абзац), в колонке «№ пункта... |
Инструкция по оборудованию и развертыванию пункта выдачи средств индивидуальной защиты Инструкция предназначена для использования ее работниками гражданской обороны в качестве практического пособия при развертывании,... |
||
Должностная инструкция газоспасателя 1 класса (5 разряда) газоспасательного пункта Настоящая должностная инструкция газоспасателя 1 класса ( 5 разряда) газоспасательного пункта (гсп) опасного производственного объекта... |
Инструкция для руководителя пункта проведения экзамена при проведении... Руководитель пункта проведения экзамена (далее – ппэ) назначается приказом департамента образования Ярославской области (далее –... |
||
Краткие рекомендации для педагога Автор: Новикова Галина Кирилловна... ... |
Краткие рекомендации для педагога Автор: Новикова Галина Кирилловна... ... |
||
Краткие рекомендации для педагога Автор: Новикова Галина Кирилловна... ... |
Решение 25. 12. 2014г №30 Об утверждении положения «О порядке организации... Фз «О погребении и похоронном деле», пункта 22 статьи 14 Федерального закона от 06. 10. 2003 №131-фз «Об общих принципах организации... |
||
Постановление от 27. 02. 2015 г. №82 станица Пластуновская о создании... Российской Федерации, Уставом Пластуновского сельского поселения, в целях организации санитарной обработки и обеззараживания одежды,... |
Отчет о деятельности Контрольного органа Таборинского муниципального района за 2014 год Отчет, итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основании требований пункта 20 Положения... |
Поиск |