РОСМОРРЕЧФЛОТ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«РОСМОРПОРТ»
АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ФИЛИАЛ
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по запросу предложений
___________________ Карпачев Е.В.
Документация по открытому запросу предложений.
С внесенными изменениями от 15.06.2015 г.
Выбор подрядной организации на проведение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту : «Реконструкция пассажирских причалов № 34, 34А Каботажного мола порта Новороссийск»
Новороссийск
2015 год
Лист согласования документации по запросу предложений
Выбор подрядной организации на проведение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту : «Реконструкция пассажирских причалов № 34, 34А Каботажного мола порта Новороссийск»
зам. директора по
организационно – административной работе а.а. донченко
зам. директора по экономике и финансам Е.А. Сапко
НАЧАЛЬНИК СКСИР А.Г. БАЛОЯН
начальник юридического отдела С.в. РУДАКОВА
Начальник финансового отдела Т.М. Мальшина
начальник тендерного отдела Н.А. Сафонова
начальник пэо И.В. Ноятова
ведущий юрисконсульт А.в. коткова
главный специалист тендерного отдела Ю.О. ОЛЕЙНИКОВА
Раздел 1.
Извещение о проведении открытого запроса предложений.
Открытый запрос предложений (№ АЧБФ-Н-71-15) по выбору подрядной организации на проведение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту: «Реконструкция пассажирских причалов № 34, 34А Каботажного мола порта Новороссийск» (далее – Запрос предложений).
Азово – Черноморский бассейновый филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений по выбору подрядной организации на проведение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту : «Реконструкция пассажирских причалов № 34, 34А Каботажного мола порта Новороссийск».
В Запросе предложений могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений (далее - Документация).
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»
Азово – Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт».
Место нахождения/Почтовый адрес:
353900, г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19
Тел.: (8617) 676-369, 676-327. Факс: (8617) 676-400
Официальный сайт: www.rosmorport.ru;
Электронная почта: mail@nvr.rosmorport.ru.
Контактные лица по организационным вопросам: Олейникова Юлия Одиловна, тел. (8617) 676-327, (8617) 676-369, safonova@rmpnovo.ru.
Контактное лицо по техническим вопросам: Балоян Артур Генрихович, тел. 8(8617) 676-487.
Предмет договора: проведение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту : «Реконструкция пассажирских причалов № 34, 34А Каботажного мола порта Новороссийск».
Начальная ( максимальная) цена договора: 320 364 750,00 (триста двадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей, 00 коп. в т.ч. НДС.
Финансирование за счет собственных средств.
Обеспечение заявки:
Размер обеспечения заявки на участие в открытом запросе предложений – 32 036 475,00 (тридцать два миллиона тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей, 00 коп.
Реквизиты для перечисления денежных средств в рублях:
Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»
Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7
ИНН 7702352454/ КПП 231502001,
р/с 40502810904070004110
Филиал «Газпромбанк» (АО), г. Краснодар,
к/с 30101810500000000781
БИК 040349781
Обеспечение исполнения договора: обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору в форме безотзывной банковской гарантии в размере 30 % (тридцати процентов) от Цены Договора.
Условия исполнения договора: Условия исполнения договора указаны в проекте Договора.
Место и сроки выполнения работ:
Место выполнение работ: порт Новороссийск .
Срок выполнения работ: в соответствии с графиком производства работ, но не более 26 месяцев.
Срок предоставления гарантий:
Минимальный срок предоставления гарантий – не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного реконструкцией, строительством Объекта приемочной комиссией.
10. Информация о проведении запросе предложений:
Извещение о проведении Запроса предложений и Документация запроса предложений размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте ФГУП «Росморпорт» (http://www.rosmorport.ru).
Документация распространяется бесплатно. Для получения Документации на бумажном носителе необходимо направить официальный запрос о ее выдаче на имя зам. директора АЧБФ по организационно – административной работе Донченко Андрея Анатольевича.
В течение двух рабочих дней с момента получения заявления Заказчик направляет Документацию в адрес заинтересованного лица.
11. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений:
Заявки на участие в Запросе предложений представляются в письменной форме, в запечатанном конверте по адресу Заказчика с 03 июня 2015 г. до 19 июня 2015 г. 15:00 (по московскому времени).
Заявки на участие в Запросе предложений, поданные позже времени окончания приема заявок, будут считаться опоздавшими.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений состоится 19 июня 2015 г. в 15:00 (по московскому времени), по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19, каб. 503.
13. Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений:
Не более 30 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений, по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19, каб. 503.
14. Срок заключения договора
Договор между победителем открытого запроса предложений и Заказчиком будет заключен в течение 20 календарных дней после получения согласования решения о совершении крупной сделки с Федеральным агентством морского и речного транспорта.
15. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого запроса предложений в любое время до определения победителя открытого запроса предложений.
Настоящая процедура открытого запроса предложений не является торгами, и Извещение о проведении открытого запроса предложений не является публичной офертой Заказчика.
Раздел 2. Условия проведения открытого запроса предложений
Требования к участникам открытого запроса предложений
При проведении открытого запроса предложений устанавливаются следующие обязательные требования к участникам открытого запроса предложений (далее – Участник):
1) соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации или реорганизации участника – юридического лица, за исключением реорганизации в виде присоединения и выделения, в результате которых участник – юридическое лицо продолжит деятельность после окончания реорганизации; отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений не принято.
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;
6) отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;
7) отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;
8) отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года за исключением случаев, указанных в подпункте 7.
При проведении открытого запроса предложений устанавливаются следующие обязательные требования к квалификации участников:
Наличие собственного и (или) арендованного на срок исполнения договора оборудования и других материальных ресурсов в объеме, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора (минимальные требования к составу и мощности оборудования и других материальных ресурсов представлены в Потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, размещенном в пункте Технического задания Раздела 4 Документации о закупке).
Требования к работам, являющихся предметом открытого запроса предложений, содержатся в Техническом задании (Раздел 4 настоящей Документации). Требования к описанию Участниками работ, являющихся предметом открытого запроса предложений, установлены в Коммерческом предложении (Форма 3.3.).
|