РОСМОРРЕЧФЛОТ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«РОСМОРПОРТ»
АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ФИЛИАЛ
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора АЧБФ
ФГУП «Росморпорт»
___________________ В.Б. Филиппов
Документация по открытому запросу предложений.
Открытый запрос предложений по выбору организаций на проведение ремонта т/х «Байкал» и поставку сменно – запасных частей (СЗЧ) по трем лотам.
Новороссийск
2013 год
Лист согласования документации по запросу предложений
Выбор организаций на проведение ремонта т/х «Байкал» и поставку сменно – запасных частей (СЗЧ) по трем лотам.
зам. директора по экономике и финансам А.А. ФОМЕНКО
зам. директора по эксплуатации и.в. павлов
зам. директора по организационно-
административной работе а.а. донченко
начальник юридического отдела с.в. рудакова
начальник тендерного отдела Н.А. Сафонова
начальник пэо и.в. лосева
Начальник финансового отдела Т.М. Мальшина
главный специалист тендерного отдела и.в. московцева
главный юрисконсульт о.б. зинина
Раздел 1.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений.
Открытый запрос предложений № АЧБФ-ТА-01-13доп(2) по выбору организаций на проведение ремонта т/х «Байкал» и поставку сменно – запасных частей (СЗЧ) по трем лотам:
Лот №1 – Выполнение работ по ремонту т/х «Байкал»;
Лот №2 – Поставка СЗЧ для ремонта двигателя 3Д6 т/х «Байкал»;
Лот №3 – Поставка СЗЧ и материалов для ремонта электрооборудования т/х «Байкал» (далее – Запрос предложений).
Азово – Черноморский бассейновый филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений для выбора организаций на проведение ремонта т/х «Байкал» и поставку сменно – запасных частей (СЗЧ) по трем лотам.
В Запросе предложений могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений (далее - Документация).
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»
Азово – Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт».
Место нахождения/Почтовый адрес:
353900, г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19
Тел.: (8617) 676-369, 676-327. Факс: (8617) 676-400
Официальный сайт www.rosmorport.ru
Контактные лица по организационным вопросам: Сафонова Нина Александровна, Московцева Ирина Валерьевна тел. (8617) 676-369, (8617) 676-327, safonova@rmpnovo.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Телятьев Сергей Владимирович, тел.(86148)58656.
Предмет договора:
Лот №1 – Выполнение работ по ремонту т/х «Байкал»;
Лот №2 – Поставка СЗЧ для ремонта двигателя 3Д6 т/х «Байкал»;
Лот №3 – Поставка СЗЧ и материалов для ремонта электрооборудования т/х «Байкал».
Начальная (лимитная) цена договора: не установлена.
Финансирование за счет собственных средств.
5. Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение исполнения договора: не требуется.
Условия исполнения договора: Условия исполнения договора указаны в проекте Договора.
Место, сроки выполнения работ и поставки:
Место выполнения работ и поставки по лотам №№1-3: Краснодарский край, морской порт Темрюк;
Сроки выполнения работ и поставки по лотам №№1-3: не более 45 суток.
8. Информация о проведении запроса предложений:
Уведомление о проведении Запроса предложений и Документация запроса предложений размещены на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.
Документация распространяется бесплатно. Для получения Документации на бумажном носителе необходимо направить официальный запрос о ее выдаче на имя зам. директора АЧБФ по организационно – административной работе Донченко Андрея Анатольевича.
В течение двух рабочих дней с момента получения заявления Заказчик направляет Документацию в адрес заинтересованного лица.
9. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений:
Заявки на участие в Запросе предложений представляются в письменной форме, в запечатанном конверте по адресу Заказчика с 04 февраля 2013 г. до 14 февраля 2013 г. 15:00 (по московскому времени).
Заявки на участие в Запросе предложений, поданные позже времени окончания приема заявок, будут считаться опоздавшими.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений состоится 14 февраля 2013 г. в 15:00 (по московскому времени), по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19, каб. 503.
11. Срок заключения договора
Договор между победителем Запроса предложений и Заказчиком должен быть подписан в течение 14 дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений.
Раздел 2. Условия проведения открытого запроса предложений
Требования к участникам открытого запроса предложений
При проведении открытого запроса предложений устанавливаются следующие обязательные требования к участникам открытого запроса предложений (далее – Участник):
- соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а именно:
- непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений;
- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений не принято.
Требования к работам, являющихся предметом открытого запроса предложений, содержатся в Техническом задании (Раздел 4 настоящей Документации). Требования к описанию Участниками работ, являющихся предметом открытого запроса предложений, установлены в Коммерческом предложении (Форма 3.3.).
|
