Акционерным обществом «Московская междугородная телефонная станция №9»
|
Скачать 0.94 Mb.
|
|
13. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА 13.1. Приемка Объекта Заказчиком осуществляется путем проведения Рабочей комиссии и последующего подписания Сторонами Окончательного акта приемки Объекта. 13.2. В пятидневный срок с момента получения извещения Подрядчика о готовности Объекта и получения от Подрядчика в 2-х экземплярах полного комплекта Технической и Исполнительной документации с отметкой Подрядчика о соответствии выполненных работ требованиям Технической документации Заказчик организует, созывает и проводит при участии Подрядчика Рабочую комиссию по приемке Объекта. 13.3. Срок проведения Рабочей комиссии 5 (пять) дней с момента извещения Заказчика о готовности Объекта и получения Заказчиком документации, указанной в п.13.2. 13.4. По результатам проведения Рабочей комиссии составляется акт Рабочей комиссии. Стороны подтверждают, что акт Рабочей комиссии не свидетельствует о приемке Объекта Заказчиком, а лишь подтверждает готовность Объекта. 13.5. Подписание акта Рабочей комиссии и устранение недостатков, выявленных в результате проведения Рабочей комиссии, является основанием для подписания Окончательного акта приемки Объекта. 13.6. Подрядчик обязуется устранить недостатки, обнаруженные в ходе работы Рабочей комиссий, в порядке, предусмотренном в акте Рабочей комиссии. 13.7. Подписание Окончательного акта приемки Объекта является основанием для завершения Работ по Договору, в том числе демонтажа Подрядчиком оставшихся Временных сооружений, а также вывоза оставшихся на территории Строительной площадки строительной техники, оборудования и иного имущества Подрядчика. 14. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 14.1. Гарантии качества распространяются на все Материалы, Оборудование, конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору. 14.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в Технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них. 14.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 14 (четырнадцать) месяцев с даты подписания Окончательного акта приемки Объекта. В случае, если в период действия Гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с Гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, Гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. Кроме того, если заводом-изготовителем установлен более длительный Гарантийный срок на Материалы, Оборудование, то будет действовать срок, установленный заводом-изготовителем. Гарантийный срок на Объект и входящие в него инженерные системы, Оборудование, Материалы и работы, если обнаруженные недостатки (дефекты) препятствуют его/их нормальной эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения недостатка (дефекта) до даты его фактического устранения. 14.4. Если в период действия Гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) Объекта, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее дня, следующего за днем получения письменного извещения Заказчика. Срок устранения недостатков (дефектов), выявленных в период действия Гарантийного срока, – 15 (пятнадцать) дней с момента получения Подрядчиком письменного извещения об обнаруженных недостатках (дефектах). По согласованию Сторон 15-дневный срок может быть увеличен по мотивированным основаниям, приведенным Подрядчиком. 14.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов), в том числе в случае неявки представителя Подрядчика в срок, указанный в пункте 14.4. Договора, Заказчик составляет односторонний акт на основе экспертизы, привлекаемой им за свой счет, и устраняет обнаруженные недостатки своими силами или с помощью привлеченного третьего лица. При этом Подрядчик возмещает затраты Заказчика по проведению экспертизы и устранению обнаруженных недостатков (дефектов) в полном объеме, а также административные расходы в размере 20 % от суммы указанных затрат Заказчика. 14.6. В случае неустранения Подрядчиком недостатков (дефектов) в сроки, предусмотренные п.14.4. Договора, Заказчик вправе устранить обнаруженные недостатки своими силами или с помощью привлеченного третьего лица. При этом Подрядчик возмещает затраты Заказчика по устранению обнаруженных недостатков (дефектов) в полном объеме, а также административные расходы в размере 20 % от суммы указанных затрат Заказчика. 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 15.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (пеней, штрафом). 15.2. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств: - за нарушение сроков завершения Работ на Объекте уплачивается пеня в размере 0,01% от Общей стоимости Работ, указанной в пункте 4.1. Договора за каждый день просрочки; - за нарушение сроков выполнения отдельных видов Работ (этапов Работ), предусмотренных Календарным планом производства работ (Приложение № 1), подлежит уплате пеня в размере 0,01% от стоимости соответствующего вида Работ за каждый день такой просрочки. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи Объекта в целом уплаченная Подрядчиком сумма штрафа подлежит возврату; - за несвоевременное освобождение Строительной площадки и прилегающей к ней территории от принадлежащего Подрядчику имущества после Даты завершения Работ – пеня в размере 3 000,00 (три тысячи) рублей за каждый день просрочки; - за задержку устранения недостатков в Работах и конструкциях – в соответствии с пунктом 4.11. Договора; - за невозвращение Подрядчиком денежных средств в срок, установленный пунктом 4.12. Договора, подлежит уплате пеня в размере 0,01% от суммы денежных средств, подлежащих возврату Заказчику, за каждый день просрочки; - за несоблюдение сроков передачи Технической и Исполнительной документации в сроки, указанные в пунктах 7.12. и 17.4. Договора, уплачивается пеня в размере 0,01% от стоимости Работ, указанной в пункте 4.1. Договора, за каждый день просрочки. - в случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 13.2. Договора, Заказчик имеет право удержать с Подрядчика штраф в размере 10 % от Общей стоимости Работ (п. 4.1 Договора) или же, если применимо, взыскать с Подрядчика пеню в соответствии с пунктом 15.2. Договора; - за нарушение срока представления информации о заключенных договорах с третьими лицами (субподрядчиками) или предоставление неполной информации о договорах с субподрядчиками, предусмотренной п.7.13.1. Договора, Заказчик имеет право удержать с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения. 15.3. Заказчик имеет право удержать сумму начисленной неустойки (пени или штрафа) из платежей, подлежащих выплате Подрядчику, при условии соответствующего предварительного уведомления последнего. 15.4. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. 15.5. В случае нанесения ущерба Подрядчиком Объекту и (или) иному имуществу Заказчика, находящемуся на Объекте, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору, такой ущерб в кратчайшие сроки, установленные Заказчиком, устраняется силами и за счет Подрядчика. При этом: - в случае объективной невозможности для Подрядчика устранить соответствующий ущерб собственными силами и в установленный срок, возмещает Заказчику все расходы на устранение такого ущерба. 16. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания Договора. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, или любое действие, связанное с военным приготовлением, условия, вытекающие из состояния войны, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, революции, бунты, гражданские волнения, акты терроризма, реквизиция, мобилизация, любые действия вооруженных сил, гражданская война, эмбарго, любое распоряжение, решение властей или отсутствие или задержка административных или правительственных решений, пожары, взрывы, саботаж, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон. 16.2. Сразу же после возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, заявляющая о невозможности исполнять Договор вследствие таковых, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах, а также приложить соответствующую справку Московской Торгово-Промышленной Палаты. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, указание на то, почему возникновение этих обязательств послужило препятствием для исполнения обязательств по настоящему Договору и, если возможно, оценку их влияния на способность Стороны исполнить свои обязательства по настоящему Договору в будущем. 16.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы пострадавшая Сторона незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме, а также прикладывает соответствующую справку Московской Торгово-Промышленной Палаты. В этом уведомлении указываются срок, к которому такая Сторона планирует исполнить обязательства, исполнение которых было приостановлено вследствие наступления указанных обстоятельств. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 16.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо расторгнуть Договор в соответствии с действующим российским законодательством. 17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 17.1. В случаях, установленных Договором и законодательством, Договор может быть расторгнут досрочно. 17.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (что влечет его расторжение), предварительно уведомив Подрядчика о своем намерении за 14 (четырнадцать) дней, и потребовать возмещения убытков и неустойки в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством в следующих случаях: - неоднократного (2 (два) или более раза) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ; - неоднократного (2 (два) или более раза) несвоевременного предоставления или неоднократного (2 (два) или более раза) непредставления к приемке Скрытых работ и ответственных конструкций; - неоднократного (2 (два) или более раза) фиксирования случаев ненадлежащего ведения Подрядчиком Исполнительной документации; - неоднократного (2 (два) и более раза) непредставления или нарушения сроков предоставления Подрядчиком отчета в соответствии с пунктом 7.15. Договора. - аннулирования документа, разрешающего Подрядчику осуществлять его деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ. - непредставления Подрядчиком списка его представителей на Объекте и Строительной площадке с указанием их полномочий в срок, указанный в пункте 19.5. Договора; - задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 1 месяц по вине Подрядчика. - в случае нарушения срока предоставления Заказчику информации, предусмотренной п.7.13.1. Договора, более чем на 3 рабочих дня с даты заключения договоров с субподрядчиками, а также в случае предоставления неполной информации о субподрядчиках, привлеченных Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору; - нарушения срока предоставления информации и подтверждающих документов о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) в сроки, указанные в п.7.19. Договора. 17.3. Заказчик также вправе в любое время до приемки им Объекта отказаться от исполнения Договора (что влечет его расторжение), предварительно уведомив Подрядчика о своем намерении за 14 (четырнадцать) дней, по любым иным причинам, не указанным в пункте 17.2. Договора, оплатив Подрядчику надлежащим образом выполненные и принятые Работы. 17.4. В случае досрочного расторжения Договора Сторонами в течение 14 (четырнадцати) дней со дня уведомления второй Стороны составляется и подписывается акт сверки договорных и финансовых обязательств, подписываются акты приемки-передачи не завершенного строительством Объекта, а также существующей Технической и Исполнительной документации по Объекту. 17.5. Ликвидация задолженности Заказчика перед Подрядчиком или Подрядчика перед Заказчиком производится в течение 10 (десяти) дней с момента расторжения Договора. Заказчик имеет право задержать расчеты с Подрядчиком до момента полного исполнения Подрядчиком обязательства по передаче Заказчику в соответствии с Договором Технической и Исполнительной документации по Объекту. 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 18.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются Сторонами путем переговоров. 18.2. Претензионный порядок урегулирования споров и разногласий обязателен. Срок рассмотрения претензии – 7 (семь) дней с момента ее получения. 18.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению Арбитражном суде г. Москвы. 18.4. Настоящий Договор составлен в соответствии с нормами материального права Российской Федерации. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации, в том числе строительными нормами и правилами, государственными стандартами, техническими регламентами. 19. УВЕДОМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 19.1. Любое уведомление (сообщение), направляемое одной из Сторон другой Стороне, за исключением уведомлений и иных сообщений, передаваемых представителям Сторон на Строительной площадке в соответствии с их полномочиями, определенными соответствующей доверенностью (пункты 19.3 – 19.6. Договора), имеет юридическую силу только в случае, если оно направлено в нижеуказанные адреса Сторон, причем может быть вручено лично, направлено курьерской почтой или направлено заказным письмом, и будет считаться полученным: 19.1.1. при вручении лично – на дату вручения, указанную на копии уведомления/сообщения получившим его лицом; 19.1.2. при направлении курьерской почтой – на дату доставки, указанную в документах курьерской службы; 19.1.3. при направлении заказным письмом – по истечении 3 (трех) дней с даты отправки, указанной в почтовой квитанции или реестре почтовых отправлений. 19.2. В целях настоящего Договора официальными адресами Сторон (вплоть до получения уведомления об их изменении с соблюдением положений настоящей статьи) являются:
|
Похожие:
 |
Акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция №9» (ао «ммтс-9») Акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция №9» (ао «ммтс-9»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице... |
|
Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма но наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей... |
 |
Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма но наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей... |
|
Национальный стандарт российской Разработан открытым акционерным обществом «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию... |
|
Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (оао мгтс) |
|
Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»,... |
|
Национальный стандарт российской федерации Разработан публичным акционерным обществом «Газпром» (пао «Газпром») и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский... |
|
Организация строительно-монтажных работ с использованием труб с заводским изоляционным покрытием Документ разработан открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (оао «ак «Транснефть»),... |
|
Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при строительстве... Совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «ДорГеоТех» (инж. Девятилов Д. А.) и Закрытым акционерным обществом «Земъспецпроект»... |
|
Национальное объединение строителей Открытым акционерным обществом Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект» |
|
Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (оао мгтс) «Стороны», а раздельно «Сторона», заключили договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем |
|
Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (оао мгтс) «Стороны», а раздельно «Сторона», заключили договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем |
|
Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (оао мгтс) «Стороны», а раздельно «Сторона», заключили договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем |
|
Госстандарт российской федерации Разработана и внесена государственным научным центром РФ нии водгео и акционерным обществом "ирвис" |
|
Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах Разработано акционерным обществом "Научно-исследовательский институт электроэнергетики" (ао внииэ) |
|
Решением единственного акционера Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 37 |