ДОГОВОР № _____
г. Москва
Акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9» (АО «ММТС-9»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Афанасьева Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с одной Стороны
и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора _____________, действующего на основании ____________ с другой Стороны, именуемые в дальнейшем - «Стороны», а по отдельности – «Сторона» заключили настоящий Договор поставки (далее - «Договор») о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя Оборудование согласно Спецификации (Приложение № 1), а Покупатель обязуется принять Оборудование и оплатить установленную цену, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Поставщик выполняет работы по установке (Монтажу) Оборудования «под ключ» на объекте Покупателя в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2), а Покупатель принимает работу по установке (Монтажу) Оборудования и оплачивает Поставщику ее цену в соответствии со Сметой (Приложение № 3).
Объект Покупателя располагается по адресу: Москва, ул. Бутлерова, д.7, здание АО «ММТС-9» (этаж 1, 4 блок, помещение встроенной РТП 28111).
Поставщик гарантирует, что поставляемое по настоящему Договору Оборудование не заложено, не арестовано, свободно от иных притязаний третьих лиц, в том числе от притязаний государственных органов (таможенное оформление произведено, все налоги и платежи уплачены).
Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара. Тара, упаковка и консервация должны предохранять Оборудование от повреждения при перевозке, с учетом перегрузок в пути, а также хранении.
Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любые дефекты и повреждения Оборудования, возникшие вследствие некачественной или ненадлежащей тары, консервации и упаковки, неполноценной или неправильной маркировки.
Поставка Оборудования осуществляется одной партией.
Обязанности Сторон
поставить Оборудование и относящиеся к нему документы Покупателю на условиях, установленных настоящим Договором;
Поставляемое Оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы:
накладная;
спецификация;
сертификат качества;
инструкции по эксплуатации;
и другие документы (паспорт, технические условия и иные).
передать Оборудование в количестве и качестве, соответствующим требованиям Договора, в таре и упаковке, исключающим возможность их повреждения при перевозке;
передать Оборудование свободным от любых прав и притязаний третьих лиц;
произвести работы по монтажу Оборудования согласно Техническому заданию (Приложение № 2);
передать результат работ по акту приемки сборки Оборудования;
2.1.6. представить информацию и подтверждающие документы о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора по форме согласно Приложению № 3. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений Поставщик обязуется представить информацию о таких изменениях, а также документы их подтверждающие.
2.1.7. В случае привлечения к исполнению своих обязательств по договору третьих лиц в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договоров с субпоставщиком представить Покупателю в электронном виде по адресу: vb@mmts9.ru информацию о:
- фирменном наименовании (наименовании),
- месте нахождения таких субпоставщиков,
- ИНН субпоставщиков,
- относится/не относится субпоставщик к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007,
- дате заключения договора с субпоставщиками,
- предмете договоров с субпоставщиками.
2.1.8. допускать к производству работ только лиц, имеющих группу по электробезопасности не ниже 3 при работе на электроустановках до 1000В.
2.1.9. Исполнить другие обязанности в соответствии с настоящим Договором.
Оплатить стоимость поставленного Оборудования, работы по монтажу Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора;
Принять Оборудование и работы по монтажу Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.
Качество Оборудования
Качество поставляемого по настоящему Договору Оборудования должно подтверждаться сертификатами (паспортами) предприятий-изготовителей или иными документами, предусмотренными действующим законодательством РФ.
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Оборудования в течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.
Гарантийный срок на работы по монтажу устанавливается на срок не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.
Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта приемки сборки Оборудования;
В случае выхода из строя в течение гарантийного срока какого-либо Оборудования или частей Оборудования Поставщик обязуется произвести за свой счет устранение неполадок и неисправностей либо осуществить замену Оборудования в течение 5 (пяти) календарных дней. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней произвести своими силами и за свой счет устранение неполадок или неисправностей Оборудования или произвести замену Оборудования.
При наступлении гарантийного случая Покупатель обязан известить Поставщика о таком факте факсимильным сообщением в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения неполадок или неисправностей.
Неполадки или неисправности, выявленные Покупателем в течение гарантийного срока, будут устранены Поставщиком в рамках предоставляемой гарантии только в том случае, если:
Покупателем в ходе эксплуатации Оборудования соблюдались требования технической документации, инструкций по эксплуатации на поставляемое Оборудование;
Покупатель теряет право на гарантию в следующих случаях:
при несоответствии условий эксплуатации Оборудования требованиям технической документации и/или инструкции по эксплуатации;
при внесении изменений в конструкции Оборудования Покупателем самостоятельно;
по истечении срока гарантии.
В случае наступления гарантийного случая срок гарантии, предоставляемой Поставщиком, продлевается на время, необходимое для устранения причин наступления гарантийного случая.
Цена договора и порядок расчетов
Цена Договора составляет ___________ (_________) рублей ___ коп, в том числе НДС 18%: _______ (________) рублей в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1),
из них, стоимость Оборудования составляет ______________________ рублей,
стоимость работ по монтажу составляет ___________ рублей.
Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
-
20 % от цены договора, что составляет ____________ рублей, Покупатель перечисляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего Договора на основании счета на оплату.
80 % от цены договора ,что составляет _________ рублей, Покупатель перечисляет в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по монтажу Оборудования (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) в соответствии со счетом на оплату.
Стоимость Оборудования включает в себя:
НДС (18%);
уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей и сборов;
погрузку, транспортировку, доставку, в случае необходимости, подъем на соответствующий этаж Оборудования;
такелажные работы;
упаковку;
маркировку;
предоставление документации на русском языке;
вывоз мусора и упаковки;
гарантийные обязательства, а также иные затраты Поставщика, которые он может понести при исполнении своих обязательств по настоящему Договору.
Обязанность Покупателя по оплате Оборудования считается исполненной с момента списания соответствующей денежной суммы с расчетного счета Покупателя.
Сроки исполнения Договора.
Срок поставки Поставщиком Оборудования и выполнения работ составляет не более 3-х (трех) недель с момента заключения настоящего Договора.
Дата начала работ по монтажу: ___________.
Дата окончания работ по монтажу: не позднее______________.
Поставщик вправе осуществить поставку Оборудования, его монтаж досрочно.
Порядок сдачи и приемки работ
6.1. По окончании всех работ по Договору, Поставщик составляет акт сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2-х экземплярах, подписывает их со своей стороны и передает для подписания Заказчику.
6.2. Покупатель с участием Поставщика осматривает результаты работ по Договору и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписывает указанные документы со своей стороны и передает один экземпляр Поставщику, или в этот же срок направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки работ с указанием выявленных недостатков.
6.3. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта сдачи-приемки работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить все недостатки в установленный Покупателем срок, согласованный с Поставщиком.
6.4. В случае досрочного выполнения Поставщиком работ Покупатель вправе досрочно принять их.
6.5. Оборудование и материалы переходят в собственность Покупателя после подписания Сторонами документов, указанных в п. 6.1. Договора.
Ответственность Сторон
За просрочку платежа Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени из расчета 0,01 % от стоимости Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Оборудования.
За просрочку поставки Оборудования Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,01 % его стоимости Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Оборудования.
За задержку сроков выполнения работ по монтажу Оборудования по настоящему Договору относительно согласованных Сторонами сроков Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору.
За нарушение срока представления информации о заключенных договорах с третьими лицами (субпоставщиками) или предоставление неполной информации о договорах с субпоставщиками, предусмотренной п.2.1.7. Договора, Заказчик имеет право удержать с Поставщика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора.
Стороны несут ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
Меры имущественной ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии нормами законодательства РФ, в том числе положениями ГК РФ о поставке товаров.
Риск утраты или повреждения, не подлежащего монтажу Оборудования переходит на Покупателя с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки, а Оборудования, подлежащего монтажу, с момента подписания акта приемки сборки Оборудования.
Порядок расторжения Договора
Односторонний внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон.
Нарушение настоящего Договора Поставщиком предполагается существенным, если Поставщик нарушил условия п.2.1.6 Договора о предоставлении информации о цепочке собственников более чем на 3 рабочих (рабочих) дня, п. 5.1, 5.2 Договора более, чем на 5 (пять) дней.
Нарушение настоящего Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты Оборудования.
Настоящий Договор считается измененным или расторгнутым в 10 (десяти) дневный срок с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, он может быть расторгнут только по соглашению Сторон или в судебном порядке.
Разрешение споров и применимое право
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются Сторонами путем переговоров.
Претензионный порядок урегулирования споров и разногласий обязателен. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с момента ее получения.
В случае если указанные споры, разногласия и требования не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
Настоящий Договор составлен в соответствии с нормами материального права Российской Федерации. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации, в том числе строительными нормами и правилами, государственными стандартами, техническими регламентами и т.п.
Настоящая Статья 8 сохраняет силу и в случае прекращения действия Договора.
Прочие условия
Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложения:
Приложение №1 – Спецификация Оборудования.
Приложение № 2 – Техническое задание.
Приложение № 3 – Смета.
Приложение № 4 – Информация о цепочке собственников.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
|
Покупатель:
Акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9»
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:
117485, МОСКВА, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. 7
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
117485, МОСКВА, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. 7
ТЕЛ. (499) 743-0045,
ФАКС (495) 339-0766
ОГРН 1027739132717
ИНН 7728037545
КПП 772801001
Р/С 0702810700000005670
В ОАО «АБ «РОССИЯ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810800000000861
БИК 044030861
Генеральный директор
_____________________ Д.Н. Афанасьев
|
Поставщик:
______________________
|
|
|
|
Приложение №1
к Договору № от _____ 2015 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
|
Наименование
|
Ед.изм.
|
Кол-во
|
1.
|
ГРЩ-3. Установка автоматического выключателя NS 1250 и трансформаторов тока.
|
Компл.
|
1
|
2.
|
ГРЩ-4. Установка автоматического выключателя NS 1250 и трансформаторов тока.
|
Компл.
|
1
|
3.
|
ГРЩ-7. Установка трансформаторов тока.
|
Компл.
|
1
|
4.
|
ГРЩ-8. Установка шкафов 800х600.
|
Шт.
|
2
|
5.
|
ГРЩ-8. Установка автоматического выключателя NS 1250 и трансформаторов тока.
|
Компл.
|
1
|
6.
|
Установка электрощитков, оборудованных приборами учёта электроэнергии А-1800.
|
Шт.
|
4
|
Покупатель:
____________________
|
Поставщик:
______________________
|
Приложение № 2
к Договору________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж электрооборудования
в РУ – 0,4 кВ РТП – 28111, расположенной по адресу:
г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7.
Место производства работ:
АО "Московская междугородная телефонная станция № 9", помещение РУ – 0,4 кВ РТП – 28111.
Цель работ:
Доукомплектация оборудования РУ – 0,4 кВ посредством поставки и монтажа дополнительных шкафов, щитков, автоматических выключателей, приборов учёта электроэнергии.
Состав оборудования и объем выполняемых работ:
№ п./п.
|
Наименование оборудования
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
1.
|
ГРЩ-3. Устройство шинных мостов из медной шины сечением 60х10 в существующем электрощите 800х600х2100 для установки автоматического выключателя NS1250Н с расцепителем MICROLOGIC 5.0 E выкатного типа и трансформаторов тока 1200/5. Оснастить автоматический выключатель необходимыми аксессуарами системы мониторинга. Устройство шинного моста для отходящих линий из медной шины сечением 60х10.
|
Компл.
|
1
|
2.
|
ГРЩ-4. Устройство шинных мостов из медной шины сечением 60х10 в существующем электрощите 800х600х2100 для установки автоматического выключателя NS1250Н с расцепителем MICROLOGIC 5.0 E выкатного типа и трансформаторов тока 1200/5. Оснастить автоматический выключатель необходимыми аксессуарами системы мониторинга. Устройство шинного моста для отходящих линий из медной шины сечением 60х10.
|
Компл.
|
1
|
3.
|
ГРЩ-7. Модернизация шинных мостов из медной шины сечением 60х10 для установки трансформаторов тока 1200/5.
|
Компл.
|
1
|
4.
|
ГРЩ-8. Установка шкафов 800х600х2100 IP54 RAL 7035 (цвет светлосерый). Устройство шинных мостов для присоединения шкафов к ячейке отбора мощности медной шиной сечением 120х10.
|
Шт.
|
2
|
5.
|
ГРЩ-8. Устройство шинных мостов из медной шины сечением 60х10 в смонтированном электрощите 800х600х2100 для установки автоматического выключателя NS1250Н с расцепителем MICROLOGIC 5.0 E выкатного типа и трансформаторов тока 1200/5. Оснастить автоматический выключатель необходимыми аксессуарами системы мониторинга. Устройство шинного моста для отходящих линий из медной шины сечением 60х10.
|
Компл.
|
1
|
6.
|
Установка электрощитков IP54 650х300х210 RAL 7035 (цвет светлосерый), оборудованных приборами учёта электроэнергии А-1800.
|
Шт.
|
4
|
Требования к поставщику:
Опыт выполнения аналогичных работ.
Производство, сертифицированное “Schneider electric”.
Рекомендательное письмо от “Schneider electric” (желательно).
Срок поставки оборудования и выполнения работ не более 3-х недель с момента подписания договора.
Дополнительные требования к выполняемой работе и оборудованию:
В работе руководствоваться правилами ОТ и ТБ, а также инструкцией по пожарной безопасности АО «ММТС-9».
Специалистам, производящим работы, иметь группу по электробезопасности не ниже 3 при работе на электроустановках до 1000В.
Поставку оборудования и монтажные работы проводить в рабочее время, дополнительно согласованное с заказчиком.
Поставляемое оборудование и материалы должны быть снабжены необходимыми паспортами и сертификатами.
|
