1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику цифровое оборудование (далее по тексту - Товар), осуществить его установку, монтаж, произвести пусконаладочные работы в количестве и в соответствии с Техническим заданием (спецификацией) (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Качество поставляемого Товара должно отвечать требованиям стандартов Российской Федерации и подтверждаться документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
1.3. Право собственности на Товар переходит с Поставщика на Заказчика в момент передачи Товара Заказчику.
1.4. Срок поставки Товара: в течение 5 календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
2. Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет ____________________________________ руб. (_____________________________________________), в том числе НДС.
2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по монтажу, установке, пусконаладке всего комплекса, а также все крепежные материалы и материалы для монтажа, затраты на доставку, перевозку, страхование, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика денежные средства, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Договора, в течение двух календарных лет с даты подписания товарной накладной, акта приемки-передачи товаров на основании оригинала счета, выставленного Поставщиком.
3.2. Заказчик вправе выплатить Поставщику аванс в размере до 30 % цены договора.
4. Порядок отгрузки
и приемки товара по количеству и по качеству
4.1. Доставка и отгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу МАОУ "СОШ № 85": 650071, Россия, город Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, пр. В.В. Михайлова, 5.
4.2. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в месте, указанном в пункте 4.1 настоящего Договора, в день поставки Товара.
4.3. Приемка Товара осуществляется по товарно-транспортной накладной и акту приемки-передачи Товара, подписываемых уполномоченными на это лицами и скрепляемыми печатями сторон, в день поставки Товара.
4.4. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.
4.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара. В этом случае, срок приемки Товара увеличивается на срок проведения экспертизы.
4.6. В случае, если по результатам проведенной экспертизы подтверждено несоответствие Товара условиям, предусмотренным в настоящем Договоре, то Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
5. Гарантии качества Товара
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, а также качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии со стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Качество Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.
5.3. Поставщик гарантирует, что гарантийный срок хранения поставляемого Товара на момент поставки будет – не менее 24 месяцев с момента изготовления.
На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами Российской Федерации на данный вид Товара.
6. Обязанности сторон
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1.Поставить Товар Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора;
6.1.2. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой или по факсимильной связи тел. (3842) 77-23-61, 77-29-62;
6.1.3. Поставить Товар по адресу, указанному в пункте 4.1. настоящего договора, передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора;
6.1.4. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет;
6.1.5. Передать Заказчику оригиналы счета, счета-фактуры, товарных накладных, а подписанных Поставщиком, в день поставки Товара;
6.1.6.Участвовать в сдаче-приемке Товара;
6.1.7.Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.1.8. По требованию Заказчика заменить Товар ненадлежащего качества, на Товар соответствующий по качеству условиям настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика;
6.1.9. Устранять недостатки Товара, его некомплектность в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Принять Товар и, при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара, подписать товарные накладные, акты приемки-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику;
6.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены настоящего Договора.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) в размере 5 (пяти) % (процентов) цены контракта.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.5. Если оплата за поставленные товары по Договору не произведена, либо произведена не полностью, то взыскание неустойки (пени, штрафных санкций), предусмотренной положениями настоящего раздела, может производиться путем удержания из сумм, предусмотренных для оплаты Поставщику за поставленные товары по Договору.
Об удержании соответствующих сумм Заказчик письменно информирует Поставщика.
7.6. Уплата неустойки (пени, штраф) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
7.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, войны или военных действий, забастовок или действий исполнительной и/или законодательной власти, транспортной катастрофы и т.п.), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в пункте 8.1., должна в 5-дневный срок оповестить другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и передать другой стороне удостоверение компетентного органа о наличии таких обстоятельств. В ином случае она не может ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы, явившихся причиной невыполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
9. Обеспечение исполнения Договора
9.1. Договор заключается после предоставления Поставщиком, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в размере ___________ руб. (____________________________________). Такое обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.
9.2. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.
9.3. В случае внесения Поставщиком денежных средств, предусмотренных п. 9.1. настоящего Договора, на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора, указанные денежные средства возвращаются Поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 20 (двадцати) дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
11. Порядок расторжения Договора
11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.3. Заказчик в установленном действующим законодательством РФ порядке обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
12.2.Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.3. Сторона при изменении банковских реквизитов, юридического адреса, номеров телефонов, электронного адреса обязана уведомить другую сторону об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней.
13. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
|
Поставщик
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 85"
650071, Россия, город Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, пр. В.В. Михайлова, 5
ИНН: 4205242745
КПП: 420501001
Управление Федерального казначейства по Кемеровской области
Расчетный счет № 40701810800001000016
Лицевой счет № 30396Ш31240, 31396Ш31240
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО
БИК 043207001
тел. (3842) 77-23-61, 77-29-62
Директор: Криворучко Майя Олеговна
|
Адрес:
Тел. (
E-Mail:
ИНН
КПП
ОКПО
ОКТМО
ОГРН
Банковские реквизиты:
БИК
р/с в
к/с 3
|
Подпись__________________
М.П. ЭП
|
Подпись __________________
М.П. ЭП
|
|
