ДОГОВОР ПОДРЯДА № ИТ15- _________
г. Иркутск «____» ______________ 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутск-Терминал», именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице Генерального директора Козлова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «наименование организации», именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице «руководителя» «ФИО», действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
-
Предмет Договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство из своих материалов, собственными и привлеченными силами, на своем оборудовании выполнить замену порошковых модулей АУТП-МПП (Н)-6-КД-1-ГЭ-У2 «Мангуст-6» на аналогичные МПП (МПП (Н-Взр)-6-И-ГЭ-У2(далее вместе именуемые - работы), в соответствии с Локальными сметными расчетами (далее - смета), являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № _____), в производственных помещениях Филиала в г.Усть-Кут ООО «Иркутск-Терминал».
Заказчик обязуется создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и оплатить обусловленную Договором стоимость работ.
Срок выполнения работ:
-
Стоимость работ
Общая стоимость работ определяется сметой и составляет ________ (стоимость прописью) рубля _____ копейки, с учетом НДС 18%. Данная цена является твёрдой договорной ценой.
При выявлении в процессе выполнения Договора необходимости проведения работ, не учтённых сметой или учтённых в меньших объёмах, а также при внесении Заказчиком изменений в переданную Подрядчику техническую документацию, Подрядчик принимает к выполнению дополнительные работы на тех же условиях, что и основные работы, если они являются профильными и не превышают по стоимости 10% от стоимости работ.
При выявлении в процессе выполнения Договора необходимости проведения работ, не учтённых сметой или учтённых в меньших объёмах, а также при внесении Заказчиком изменений в переданную Подрядчику техническую документацию, что повлечет за собой необходимость выполнения дополнительных работ, стоимость которых будет превышать 10% стоимости работ, указанной в п.2.1 Договора, выполнение таких работ будет возможно только после заключения Сторонами дополнительного соглашения.
-
Права и обязанности Сторон
-
Подрядчик обязуется:
Выполнить работы в соответствии с техническими нормами, стандартами с надлежащим качеством и в установленные сроки.
Немедленно предупредить Заказчика обо всех, независящих от него обстоятельствах, которые могут привести к некачественному выполнению работ либо создадут невозможность завершения работ в срок.
Не допускать загрязнения территории филиала в г. Усть – Кут ООО «Иркутск-Терминал» и прилегающих территорий.
При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, безопасности работ, охране труда.
Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности работ.
Возместить затраты Заказчика, понесенные последним в соответствии с п.5.5.Договора, а также предъявленные к Заказчику штрафные санкции за нарушение предусмотренных действующим законодательством РФ требований к охране окружающей среды и безопасности работ.
Соблюдать требования Заказчика, изложенные в Приложении № _____, являющемся неотъемлемой частью Договора.
В первоочередном порядке производить выплату заработной платы работникам своего предприятия.
Одновременно с подписанием Договора предоставить Заказчику сводную информацию о задолженности по заработной плате с начала исполнения договора и за отчетный период за подписью главного бухгалтера по собственному предприятию и по всем субподрядным организациям, задействованным при исполнении настоящего Договора.
Соблюдать требования Стандарта ОАО «НК «Роснефть» «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах компании» № П3-05 С-0102, утвержденного Приказом № 220 от 16.04.2012 г.
В срок не позднее 2 дней, считая со дня выполнения работ, направить в адрес Заказчика оригинал счета-фактуры. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ, Постановления Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 г.
Направлять первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору скрепленные печатями Сторон и содержащие следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- Ф.И.О. и должность лица, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее выполнения;
- личные подписи указанных лиц.
Счет-фактура, составляемая во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.
3.1.13. В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания настоящего Договора направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, для руководителя - документ о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные руководителем образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Вместе с оригиналами счета-фактуры направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счета-фактуры не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
-
Подрядчик имеет право:
Самостоятельно определять способы выполнения работ и принимать решение о привлечении третьих лиц к выполнению работ.
-
Заказчик обязуется:
До начала выполнения работ ознакомить Подрядчика со Стандартом Компании «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах компании» № П3-05 С-0102, утвержденного Приказом № 220 от 16.04.2012 г.
Осуществлять технический надзор за выполнением работ.
Открыть наряд-допуск на проведение работ.
Принять и оплатить выполненные работы в установленном Договором порядке.
-
Антикоррупционные условия:
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача, получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этими работниками каких- либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
-ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками и выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика, предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № _____ к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Подрядчика) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительная информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч.1 ст. 432 ГК РФ.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности Подрядчика до существенных ограничений по взаимодействию с Подрядчиком, вплоть до расторжения настоящего Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
3.4.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчик обязан предоставить ООО «Иркутск-Терминал» подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложения № _____ к настоящему Договору.
3.4.12. Подрядчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.
3.4.13. В случае если ООО «Иркутск-Терминал» будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 3.4.11 настоящего Договора, либо ООО «Иркутск-Терминал» понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 3.4.11 настоящего Договора Подрядчик обязан возместить ООО «Иркутск-Терминал» суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
Порядок приема и оплаты работ
Приемка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком, осуществляется с оформлением акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, (далее – исполнительная документация).
4.2. В течение двух рабочих дней с даты окончания работ в период действия Договора Подрядчик направляет Заказчику акт приемки выполненных работ, оформленный по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат, оформленную по форме КС-3 (в соответствии с п. 4.10. настоящего Договора), счет и счет-фактуру.
4.3. По завершению всех работ, предусмотренных сметой, Сторонами оформляется и подписывается акт приемки выполненных работ, который является основанием для расчета между Сторонами.
4.4. Указанные документы должны быть рассмотрены Заказчиком в срок не более пяти рабочих дней с даты их поступления. Работы считаются выполненными полностью после подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
4.5. Подрядчик своими силами и за свой счет в течение согласованного с Заказчиком срока обязан устранить все дефекты и замечания, возникшие по его вине и выявленные Заказчиком в ходе приема выполненных работ.
4.6. В случае неисполнения Подрядчиком условий пункта 4.5. настоящего Договора Заказчик вправе поручить устранение выявленных недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.
4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Подрядчиком.
4.8. Расчет между Сторонами производится не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней, но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ, оформленного Сторонами по завершению всего объема работ по Договору. Возмещение затрат Заказчика, предусмотренных п. 4.6. Договора, Подрядчиком производится в течение пяти банковских дней с даты получения счета Заказчика.
4.9. Исполнительная документация во исполнение Договора составляется по формам, согласованным Сторонами (Приложения № _____)
-
Ответственность Сторон
В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика за каждый день просрочки пени в размере 0,02% стоимости невыполненных работ.
В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, предусмотренного п.4.9. Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,02% от суммы платежа за каждый день просрочки.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик несет ответственность за причиненный в ходе выполнения работ вред третьим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьими лицами в ходе выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае задержки Подрядчиком выплаты заработной платы работникам предприятия, Подрядчик, по требованию Заказчика, выплачивает Заказчику штраф в размере 20000-00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки.
Подрядчик несет ответственность за несвоевременное предоставление документов, указанных в пунктах 3.1.11 - 3.1.13 Договора, а так же за несоответствие указанных в них данных:
- В виде штрафных санкций в размере предъявленного НДС
- В виде неустойки в размере 1% от суммы не предоставленного документа за каждый день просрочки предоставлении.
В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п.3.4.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме (Приложение № ______ к настоящему Договору) Заказчик, направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.3.4.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления.
-
Форс-мажор
В случае, если какая-либо из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие находящихся вне контроля какой-либо из Сторон причин - пожар, наводнение, землетрясение, военные действия любого характера, сроки исполнения настоящего Договора продлеваются на время действия указанных обстоятельств. Сторона, которая оказалась не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, в течение 5 дней извещает другую Сторону о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также о предполагаемой их длительности.
-
Расторжение Договора, порядок разрешения споров
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда при существенном нарушении обязательств одной из Сторон.
Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
В случае возникновения споров и разногласий стороны приложат все усилия к их разрешению путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров Стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.
-
Гарантии
Подрядчик предоставляет гарантийный срок на выполненные работы в течение 24 месяцев с даты подписания завершающего акта приемки выполненных работ.
-
Конфиденциальность
Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьими лицами, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удостоверяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытие Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
Соответствующая Сторона настоящего Договора несёт ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
-
Заключительные положения
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны
уведомляют друг друга в течение 3-х рабочих дней.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному
экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую силу.
Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик:
ООО «»,
индекс, адрес,
ИНН ,
р/с ,
к/с
в наименование банка,
БИК
|
Заказчик:
ООО «Иркутск-Терминал»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, Р/счет 40702810213010000221 в ФПАО «Дальневосточный банк» в г.Иркутск,
БИК 042520776, ИНН 3808083420, к/сч. 30101810200000000776, ОГРН 1023801014423,
ОКПО, ОКНХ 16831358, 71100
|
Подписи сторон
Подрядчик:
____________________ / /
м.п.
|
Заказчик:
_____________________ /С.А. Козлов/
м.п.
|
Со Стандартом Компании
«Организация и осуществление пожарного надзора на объектах компании»
№ П3-05 С-0102, утвержденного Приказом № 220 от 16.04.2012 г.
ОЗНАКОМЛЕН: _______________________//
Приложение № _____
Локальный сметный расчёт
|
|
|
|
Приложение №___ к Договору (Контракту, Дополнительному соглашению) №_______ от "__" _________ 2015 г.
|
|
|
|
|
|
|
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (по состоянию на "___" ________ 20__ г. )
|
№ п/п
|
Наименование контрагента (ИНН и вид деятельности)
|
Договор//Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
|
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН)
|
Подтверждающие документы (наименование, реквизиты)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"___"________2015 г.
|
_________________________________________
|
|
|
|
|
(подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента)
|
|
Приложение № ______
к Договору №ИТ15- _______ от ___________
ФОРМА
подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
начало формы
(фирменный бланк контрагента)
Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
Настоящим, _______________________________________________________________,
(наименование контрагента)
Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________________,
Фактический адрес: ________________________________________________________,
Свидетельство о регистрации: _________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с ______________ (наименование лица, получающего персональные данные: ОАО «НК «Роснефть» или Общество Группы) договора от _____________ № ______________ всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «___»________ 20___г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в _________________ (наименование лица, получающего персональные данные: ОАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, адрес местонахождения) в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ОАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ОАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ОАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.
Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении _________________ (наименование лица, получающего персональные данные: ОАО «НК «Роснефть» или Общество Группы) обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение _________________ (наименование лица, получающего персональные данные: ОАО «НК «Роснефть» или Общество Группы) письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).
«___»____________ 201___ г._______________ /_________________________________/
М.П. (подпись) (должность, Ф.И.О.)
конец формы
Согласовано в качестве формы
ОТ ИМЕНИ :
|
ОТ ИМЕНИ:
ООО «Иркутск-Терминал»:
|
(наименование должности или реквизиты доверенности)
|
Генеральный директор
|
(Ф.И.О.)
|
______________ Козлов С.А,
|
|
|
М.П.
|
М.П.
|
Приложение №____
к Договору № ИТ15-____
от «_____»______________________2015 г.
требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ООО «Иркутск-Терминал» и арендующим имущество Общества
|
