Котировочная документация
|
Скачать 352.48 Kb.
|
|
3. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 3.1. Цены за Товар, сроки расчетов определяются соответствующими спецификациями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора. 3.2. Цена, указанная в спецификации, является окончательной и не подлежит изменению без письменного согласования с Покупателем. В случае изменения цены Поставщик письменно уведомляет Покупателя, который должен сообщить свое решение. При неполучении ответа отгрузка не производится до согласования Сторонами цены на Товар. 3.3. Расчетные обязательства Покупателем исполняются в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством способом. Порядок оплаты устанавливается спецификацией. 3.4. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 3.5. При производстве расчетов Покупатель без согласования с Поставщиком вправе засчитать поставленный Товар в счет погашения имеющейся дебиторской задолженности Поставщика перед Покупателем, в том числе по иным договорам с настоящим Поставщиком, в том числе за предыдущие периоды (годы). 3.6. Поставщик обязан выставить счёт-фактуру в течение 5-ти календарных дней после отгрузки Товара. Счёт-фактура должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов РФ, в т.ч. НК РФ и Постановлению Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 г. В случае предоставления Поставщиком счёта-фактуры, несоответствующего установленным требованиям, Поставщик несет ответственность в соответствии с п.6.3. настоящего договора. Общая сумма договора определяется суммой всех спецификаций и не должна превышать _____________ руб. (___________________), в том числе НДС. 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 4.1. Сроки и способы поставки, оплата транспортных расходов определяются соответствующими спецификациями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора. Поставщик поставляет с Товаром следующую документацию: - оригинал счета-фактуры, товарной накладной ТОРГ-12 и/или товарно-транспортной накладной 1-Т; - сертификат (паспорт) качества завода-изготовителя; - сертификат пожарной безопасности для материалов в соответствии с приказом МЧС РФ от 08.07.2008; - Разрешение на применение технического устройства, в соответствии с требованиями Федерального закона о промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ФЗ-116); - сертификат соответствия ГОСТ Р в соответствии с требованиями ФЗ-116; - упаковочный лист; - инструкция по эксплуатации, монтажу оборудования; - иную техническую документацию, необходимую Покупателю. 4.2. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя. 4.3 Моментом получения Товара считается: - если поставка производится без участия третьих лиц, моментом получения Товара считается момент принятия Покупателем Товара от Поставщика и соответственно дата подписания уполномоченными представителями сторон акта приёма-передачи Товара и/или проставления отметки в товарной накладной ТОРГ-12 о передаче Товара Покупателю; - если поставка осуществляется с участием третьих лиц (через ж/д, автотранспортные услуги и т.п.) моментом получения Товара считается момент получения Покупателем Товара от последнего грузоперевозчика и соответственно дата подписания акта приёма-передачи Товара и/или проставления отметки в товарной накладной ТОРГ-12 о приёме Товара. 4.4.Днем перехода права собственности на поставленный Товар и риска его случайной гибели является момент получения Товара Покупателем, который определяется п.4.3. настоящего договора. 4.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара не считается исполненной в случае частичного исполнения обязанности по поставке Товара. В случае поставки технической документации не в полном объеме, определенном в п.4.1 настоящего договора, к моменту ввода Товара в эксплуатацию, поставка считается некомплектной, а срок гарантии начинается в этом случае со дня получения Покупателем полного комплекта технической документации. 5. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА 5.1. Приемка Товара по количеству производится уполномоченным представителем Покупателя в момент получения Товара. При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию и количеству. Приемка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем на складе Покупателя. При обнаружении несоответствия Товара по количеству или качеству, в том числе скрытых недостатков, которые невозможно было выявить при приемке Товара, как на складе Поставщика, так и на складе Покупателя, Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение суток со дня обнаружения недостатков любыми доступными способами, позволяющими достоверно определить Сторону, от которой исходит документ, включая факс, телеграмму и электронную почту. Поставщик обязан направить своего представителя для сверки и составления на месте Акта об обнаружении несоответствия Товара по количеству или качеству (именуемый в дальнейшем Акт) не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления от Покупателя. При неявке представителя Поставщика в срок, его отказе от составления и/или подписания Акта признается действительным односторонний Акт, составленный и подписанный Покупателем не позднее 5 рабочих дней со дня обнаружения несоответствия. Покупатель уведомляет о составлении Акта Поставщика в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления Акта. 5.2. Некачественный Товар подлежит возврату Поставщику, который обязан принять его и вывезти в 5-ти дневный срок со дня составления Акта своим транспортом или силами перевозчика за свой счет. Срок замены некачественного Товара и возмещения расходов устанавливается Покупателем. 5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству. 5.4. Количество поставленного Товара подтверждается товарными накладными. 5.5. Недопоставленный Товар подлежит поставке Поставщиком в срок, письменно согласованный Сторонами, расходы по допоставке полностью несёт Поставщик. 5.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За недопоставку или просрочку поставки, а так же нарушения сроков замены некачественного Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере: за неисполнение обязанности по поставке Товара или недопоставку Товара: 0,3 % от суммы непоставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки; за несвоевременную поставку Товара: 0,3 % от суммы Товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки; за просрочку замены некачественного Товара: 0,3 % от суммы поставки некачественного Товара за каждый день просрочки, также Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, потребовать возврата суммы, оплаченной на условиях предоплаты, и требовать возмещения понесённых убытков. 6.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 1.3. настоящего договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 % от стоимости переданного обремененного Товара, а также вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с требованиями третьих лиц. 6.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.3.6. настоящего договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере НДС, который Покупатель не сможет принять к вычету, что составляет 18 % от суммы, указанной в ненадлежаще оформленном счёте-фактуре. 6.4. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) добросовестной стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для начисления в целях налогообложения и уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных настоящим Договором, является признание претензии виновной стороной либо вступившее в законную силу решение арбитражного суда. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре. 7. ФОРС-МАЖОР 7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из Сторон, а именно: стихийное бедствие природного и техногенного характера, в т.ч. пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, блокада; военные действия всех видов: объявленная и фактическая война, вооруженные конфликты, террористические акты, гражданские волнения; замена текущего законодательства, акты государственных органов и действия властей, другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств, в любом случае не позднее 5 дней после начала этих обстоятельств. Факт наступления или окончания непреодолимых обстоятельств подтверждается документом, выдаваемым Торгово-Промышленной Палатой соответствующего субъекта РФ, на территории которого имели место форс-мажорные обстоятельства или иным компетентным органом. 7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, целесообразность дальнейшего исполнения Сторонам обязательств по настоящему договору подлежит дополнительному согласованию, результат которого оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по « » 20 г. Истечение срока договора не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и соответствующими спецификациями. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Условия Договора действуют применительно к спецификации, подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Договора. 9.2. Документы, переданные факсимильной, телеграфной, телетайпной и электронной связью, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами и должны подтверждаться документами с подлинными подписями и оттисками круглой печати организации – Стороны по договору. Оригинал документов должен быть направлен другой Стороне в течение 5 рабочих дней с момента отправки факсимильной копии. 9.3.В случае реорганизации, ликвидации, изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, Сторона обязана не позднее трех рабочих дней, в письменной форме, известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес. 9.4. Ни одна из Сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой Стороны. 9.5.Все разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего договора и спецификаций, разрешаются путем переговоров. Если по спорному вопросу Сторонами не будет достигнуто соглашение, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан согласно действующему законодательству. 9.6.По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 9.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 9.8 В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты gsv158@nslvtec.ru в течение трех календарных дней после таких изменений в электронном виде в редактируемом формате MS Excel по форме, размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.nalog.ru/html/spravka.zip, с подтверждением соответствующими документами в формате pdf. 9.9. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 9.8. настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления от Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
Приложение к договору поставки № от « » 2013 г. Спецификация № 1 г. Салават « » 2013 г. , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующего на основании , с одной стороны, и ООО «НСТЭЦ», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Талаева Валентина Леонтьевича , действующего на основании Устава , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:
ИТОГО сумма прописью: руб. коп. 2. Сроки расчетов и порядок оплаты Товара: 2.1. Расчет за Товар производится в порядке . 2.2. Расчеты производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3. Условия поставки Товара :
4. Дополнительные условия: гарантийный срок . 5. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки № от « » 2013 г., вступает в силу с момента подписания, составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 6.Отгрузочные реквизиты Покупателя: Для вагонных отправок: ст.Аллагуват Куйбышевской ж/д, код 652808 Для контейнерных и мелких отправок: ст.Салават Куйбышевской ж/д, код 653003 Получатель: ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», код 1213681 / 7922 / Официальный электронный адрес ООО «НСТЭЦ» : e-mail: office@nslvtec.ru 7.Подписи Сторон: ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
|
Похожие:
 |
М. П. Документация о закупке котировочная документация №38 на право... Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации |
|
Котировочная документация Наименование, характеристики товара/работ/услуг: см п. 1 Приложения №1 к извещению |
|
Котировочная документация Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования в 2013 году |
|
Котировочная документация Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Павла Андреева, д. 27, тел. 8-495-744-08-67 |
|
Котировочная документация ... |
|
Котировочная документация Предмет закупки: Поставка стоматологических препаратов и материалов для отделения ортодонтии и стоматологии детского возраста |
|
Котировочная документация Поставка легкового автомобиля для нужд открытого акционерного общества «Кольский геологический информационно-лабораторный центр» |
|
Котировочная документация ... |
|
I. порядок проведения запроса котировок в электронной форме Котировочная документация на право заключения договора на поставку реагентов для лаборатории гауз мо мквд |
|
Котировочная документация Документация), применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров, работ,... |
 |
Котировочная документация № ЗапК 21 0000130 2014 Объем выполняемых работ согласно техническим заданиям от 31. 01. 2014 г., 02. 04. 2014г |
|
Котировочная документация для проведения запроса котировок на право... Муниципальный заказчик первого уровня: Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга |
|
Котировочная документация Документация), применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров, работ,... |
|
Котировочная документация Документация), применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров, работ,... |
|
Котировочная документация На размещение заказа способом проведения запроса котировок № ЗапК 12 0000170 2014 на выполнение работ по ремонту помещений в складе... |
|
Котировочная документация Закупка осуществляемые в порядке, предусмотренном Положением о закупочной деятельности Заказчика, действия Заказчика по определению... |