|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО: ____________________ руб.(_____________________________________________), в том числе НДС 18% - _______________________ руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Качество и технические характеристики продукции должны соответствовать:
|
- ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей;
|
- Техническому заданию МУП "Горэлектросеть" (Приложение №1 настоящего договора);
|
2.2. Гарантийный срок, в течение которого Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции, устанавливается согласно гарантии производителя с момента приемки поставляемой продукции Покупателем в пункте назначения в г. Кирове и подписания соответствующих документов:
|
- счет-фактура;
|
- накладная (торг-12);
|
- универсальный передаточный документ (при отсутствии счета-фактуры и накладной);
|
- товарно-транспортная накладная;
|
2.3. Покупатель осуществляет приемку продукции по количеству в месте ее получения, а по качеству на собственном складе в порядке, предусмотренном настоящим договором. Продукция принимается по количеству - согласно количества, указанного в сопроводительных документах, по качеству - согласно условиям договора, техническому заданию, требованиям ГОСТ, а также согласно представленных образцов изделий, удостоверяющих качество продукции. Продукция, указанная в п. 1.1. настоящего договора, считается принятой с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа и передачи следующих документов:
|
- Паспорта транспортного средства c отметкой об утилизационном сборе;
|
- Руководства по эксплуатации;
|
- Сервисной книжки;
|
- Российский сертификат соответствия;
|
- Акта приема-передачи транспортного средства;
|
2.4. Покупатель должен осмотреть каждую единицу продукции на предмет наличия явных внешних дефектов продукции или упаковки сразу же по прибытии продукции на склад Покупателя. При отсутствии претензий после первого общего осмотра Покупатель подписывает товарную накладную без замечаний. В течение 90 (девяноста) календарных дней со дня получения продукции Покупатель извещает Продавца об обнаруженных недостатках (в т.ч. о ее несоответствии требованиям договора, технического задания, требованиям ГОСТ, образцам изделий, и т.п.), недостатках документации на продукцию, недопоставке (если при первом общем осмотре невозможно было проверить продукцию по количеству) и о наличии других претензий (в т.ч. о несоответствии продукции заявленному производителю), кроме дефектов, указанных в п. 2.5. договора. Продавец обязан рассмотреть претензию в течение 10 (десяти) календарных дней после ее получения и направить мотивированный ответ на претензию. При обнаружении недостатков в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, срок оплаты сдвигается на период урегулирования претензии.
|
2.5. Скрытыми недостатками продукции признаются недостатки (дефекты), которые не могли быть обнаружены при проведении проверки в сроки согласно п. 2.4. договора. Выявленные скрытые недостатки отражаются в акте, который составляется Покупателем и направляется Продавцу в сроки, установленные законодательством или договором, но не менее гарантийного срока, и предусмотренные для выявления Покупателем скрытых недостатков продукции. Если для участия в составлении акта вызывается представитель Продавца, то к установленному сроку добавляется время, необходимое для его приезда.
|
2.6. Покупатель обязан принять переданную ему продукцию, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены продукции или отказаться от исполнения договора.
|
2.7. При отказе Покупателя от приемки продукции она может быть передана по решению Покупателя на склад Покупателя для ответственного хранения. Поставщик обязан вывезти продукцию со склада Покупателя или распорядиться продукцией в разумный срок, но не более 14 календарных дней.
|
2.8. Надлежащим уведомлением по пунктам 2.4., 2.5. договора является сообщение, переданное посредством факсимильной связи, по электронной почте или почтой (заказное письмо с уведомлением), по адресам и телефонам, указанным в разделе 10 договора.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Покупатель обязуется оплатить поставленную продукцию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 180 календарных дней с момента приемки всей продукции на складе Покупателя.
|
3.2. Моментом оплаты считается дата списания банком денежных средств с корреспондентского счета Покупателя.
|
3.3 Изменение цены на продукцию, а также ее стоимость с момента подписания договора Сторонами, не допускается.
|
3.4. В случаях, установленных в п. 2.5. договора, Поставщик оплачивает услуги Покупателя по ответственному хранению продукции в размере 1,5% от суммы данной продукции за каждый день хранения.
|
3.5. Покупатель вправе отказаться от оплаты продукции ненадлежащего качества и некомплектной продукции, а если она оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукмоплектования продукции или ее замены.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Поставка продукции осуществляется в течение 45 календарных дней с момента подписания настоящего договора.
|
4.2. Поставка организуется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя по адресу – РФ, Кировская обл., г. Киров, ул. Некрасова, д. 69.
|
4.3. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент приемки продукции в соответствии с п. 2.3. настоящего договора.
|
4.4. Ответственность за сохранность продукции и риск случайной гибели несет Поставщик до момента приемки продукции Покупателем, если иное не предусмотрено законом.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
|
5.2. При поставке продукции ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков продукции в установленный Покупателем срок, либо замены некачественной продукции аналогичной качественной в согласованные с Покупателем сроки, но не более 14 календарных дней. Все расходы, связанные с заменой некачественной продукции, несет Поставщик. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками продукции, при их обнаружении в течение гарантийного срока.
|
5.3. При не исполнении обязательства по поставке продукции в срок или недопоставке продукции Покупатель вправе по своему выбору:
|
5.3.1. потребовать передать недостающее количество продукции в указанный Покупателем срок;
|
5.3.2. отказаться от дальнейшего исполнения договора;
|
5.3.3. отказаться от дальнейшего исполнения договора, от переданной продукции и от ее оплаты, а если продукция оплачена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
|
5.4. За просрочку поставки продукции и за недопоставку, а также за нарушение сроков, установленных Покупателем в соответствии с п. п. 5.2. и 5.3. договора, Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% за первые 20 дней и 0,3% за последующие дни – от суммы непоставленной или недопоставленной в срок продукции за каждый день с момента наступления соответствующего срока исполнения обязательств.
|
5.5. За поставку продукции ненадлежащего качества, за непоставку или недопоставку продукции Покупатель дополнительно к требованиям, установленным соответственно в п. п. 5.2., 5.3. и 5.4. договора, вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20% от стоимости некачественной, непоставленной или недопоставленной продукции.
|
5.6. За просрочку оплаты продукции Покупатель уплачивает пени в размере 0,01% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
|
5.7. Если Поставщик не поставил предусмотренные договором поставки количество продукции либо не выполнил требование Покупателя о поставке недостающего количества продукции или замене некачественной продукции в установленный срок, Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Покупатель при этом вправе приобрести недопоставленную продукцию у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на ее приобретение.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. ФОРС-МАЖОР.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
|
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней с момента их наступления известить другую сторону об указанных обстоятельствах в письменной форме.
|
6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его надлежащего подписания уполномоченными представителями и действует до полного исполнения.
|
7.2. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон.
|
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения условий настоящего договора другой стороной. Нарушение договора предполагается существенным (помимо оснований, указанных в законе и договоре) в т.ч. в случаях поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки продукции Поставщиком. Неоднократным нарушением признается нарушение сроков два и более раза по настоящему договору или суммарно по другим договорам, ранее заключенным с Поставщиком.
|
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
|
8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 10 дней с момента ее получения.
|
8.2. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, и не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области или в Третейском суде при Вятской Торгово-промышленной палате по выбору истца. В случае передачи спора на рассмотрение в Третейский суд спор подлежит рассмотрению единолично третейским судьей, назначаемым председателем Третейского суда. Решение Третейского суда является окончательным.
|
8.3. В части не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регламентируются действующим законодательством РФ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
|
9.1. При заключении договора поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы:
|
9.1.1. Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя действовать от имени организации без доверенности (копию распоряжения/приказа о назначении директора);
|
9.1.2. Копию доверенности на представителя, если договор подписывается лицом, уполномоченным директором;
|
9.1.3. Копию лицензии (если компания занимается деятельностью, подлежащей лицензированию).
|
9.1.4. Копии учредительных документов;
|
9.1.5. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
|
Документы, предоставленные в копиях, должны быть надлежащим образом заверены подписью уполномоченного лица.
|
9.2. Уступка права требования по настоящему договору без письменного согласования сторон не допускается.
|
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
|
ПОСТАВЩИК:
|
ПОКУПАТЕЛЬ:
|
|
МУП «Горэлектросеть»
610014, Г. Киров, ул. Некрасова, 69
ИНН 4346001502
КПП 434501001
Р/с 40602810900000000098
ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711
К/с 30101810100000000711
ОКОНХ 11170 ОКПО 10932928
ОКВЭД 40.10.2 ОКПОФ 42
ОГРН 1024301332550
Тел/факс: (8332) 52-96-41
E-mail: glyzinaod@geskirov.ru
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
|
//
|
|
|
/Петропавловский К.М/
|
м.п.
|
м.п.
|