Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика указаны в Приложении № 2 «Техническое задание» к документации об открытом аукционе в электронной форме.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара указаны в Приложениях № 1 и № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.
Место, сроки (периоды) поставки товара указаны в Приложении № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия поставки товара – указаны в проекте договора (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме).
Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара.
Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара указаны в Приложении
№ 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме (проект договора).
Сведения о возможности Заказчика изменить количество поставляемого товара при исполнении договора.
15.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, но не более двадцати процентов от объема ранее произведенной закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта конкурсной документации. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с уменьшением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;
2) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком встречных обязательств по договору;
3) цену договора:
-путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
-в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта аукционной документации;
-в связи с инфляционным ростом цен, но не более чем на двадцать процентов цены договора.
15.2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор размещает на официальном сайте информацию об изменении договора с указанием измененных условий.
15.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается:
-поставка (использование при выполнении работ, оказании услуг) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре;
-выполнение работ, оказание услуг с улучшенными характеристиками качества по сравнению с характеристиками работ, услуг указанными в договоре;
-замена поставляемого (используемого при выполнении работ, оказании услуг) товара на аналогичный взаимозаменяемый товар (товар другого артикула, товарного знака, другого производителя и т.д.).
Требования к участникам размещения заказа.
16.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках, конкурсной, аукционной и иной документацией, формируемой Заказчиком в процессе осуществления закупочной деятельности.
16.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:
- соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов:
а)наличие действующей лицензии на вид деятельности, являющийся предметом торгов, выданной уполномоченным органом, если поставка товара, оказываемые услуги, выполняемые работы подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством
- обладать необходимыми лицензиями, сертификатами или свидетельствами, иными документами, подтверждающими качественные характеристики на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, являющихся предметом договора;
- не находится в процессе ликвидации или банкротства;
- деятельность участника закупок не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;
- у участника закупки должна отсутствовать просроченная задолженность
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год;
- обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, в случае если Заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;
- наличие у участника закупки опыта осуществления поставок, выполнения
работ или оказания услуг;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и реестре недобросовестных поставщиков ОАО «ГОКБ «Прожектор»;
- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;
положительная деловая репутация.
-
Порядок предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме.
17.1. Любой участник размещения заказа, независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке, вправе направить заказчику/организатору процедуры посредством электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания приема заявок (за три дня, если начальная цена договора не превышает трех миллионов рублей). При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.
17.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, при условии, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей, не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать такую заявку в любое время, но не позднее окончания срока подачи заявок, направив уведомление оператору электронной площадки, подписанное электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»).
«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме.
Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном регламентом электронной площадки www.com.roseltorg.ru.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием
электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной
площадки и указываются в документации о проведении аукциона в электронной
форме.
Порядок заключения договора.
Порядок заключения договора установлен в разделе 14 «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (ОАО «ГОКБ «Прожектор»)».
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект договора.
2. Техническое задание.
3. Расчет начальной (максимальной) цены договора.
Приложение № 1
к документации об открытом аукционе в электронной форме
ПРОЕКТ
Договор № ___
на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО «ГОКБ «Прожектор»
в 2013 году
город Москва «___» ________ 20___ г.
Заказчик – Открытое акционерное общество «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (ОАО «ГОКБ «Прожектор»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Берга Виталия Рейнгольдовича, действующего на основании Устава и Положения о закупках, с одной стороны, и _______________________
(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения открытого аукциона объявленного _________ извещением от
«__» _______20__г., на основании протокола___________ от «__»________20__ г. № ___ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка ____________________ для нужд ОАО «ГОКБ «Прожектор» (далее Товар) наименование, ассортимент и количество которого указаны в Приложении №1 «Спецификация Товара» к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, осуществляется в срок _______________________ с момента заключения Договора.
1.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Акта сдачи-приемки Товара Заказчиком (Приложение №2).
1.4. Место поставки товара: склад предприятия- г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом.56.
2. Качество, комплектность и гарантия качества Товара
2.1. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов, положениям действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара, и условиям настоящего Договора, в течение гарантийного срока, указанного в Приложении № 1 к Договору и п.2.2 Договора.
2.2. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет- _______________. Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие изделия). Предмет гарантийного обязательства – сохранение качественных характеристик товара при его эксплуатации в течение установленного договором гарантийного срока. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение всего гарантийного срока использования Товара.
2.3. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком Поставщику в течение всего гарантийного срока. Претензии по количеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение четырех недель, от даты поставки товара. Все претензии по качеству и комплектности товара должны предъявляться Поставщику в обозначенные настоящим договором сроки и только в письменной форме.
В случае признания Поставщиком претензии обоснованной, он обязан в срок не позднее 15 суток от даты ее получения за свой счет допоставить недостающий Товар, отгрузить новый взамен дефектного, отремонтировать забракованный Товар или удовлетворить претензию любым другим способом, согласованным сторонами на тех же условиях поставки. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
2.4. Если Поставщик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента обращения Заказчика не произведет гарантийную замену товара (ремонт, устранение неисправностей) Заказчик вправе произвести замену (ремонт, устранение неисправностей) своими силами или силами специализированной организации, уполномоченной заводом изготовителем оборудования проводить соответствующие работы. Поставщик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы и уплатить штраф в размере 20% от стоимости расходов по устранению недостатков.
При замене вышедшего из строя товара сторонами, а в случае письменного отказа Поставщика Заказчиком в одностороннем порядке составляется акт, в котором фиксируется дефект, даты его обнаружения и устранения. Срок гарантии данного вида товара продлевается на период замены неисправного товара.
В случае замены некачественного Товара Заказчиком Поставщик возмещает расходы Заказчика на устранение недостатков Товара, за исключением случаев, когда Поставщик в срок не превышающий 15 суток с момента поступления претензии Заказчика заменит поставленный Товар качественным Товаром.
2.5. Гарантия не распространяется на товар, если в нем будут обнаружены дефекты, вследствие неправильной эксплуатации данного товара Заказчиком.
Также, Гарантия, указанная в пункте 2.2. Договора, не распространяется на неисправности, вызванные:
Повреждениями, возникшими в результате аварии.
Неправильным или несанкционированным использованием, хранением продукции и небрежным обращением с ней.
Неправильной установкой или сборкой, отсутствием обслуживания или нарушением инструкций Продавца, т.е. любого рода ремонт, установка, сборка или обслуживание, производимые некомпетентным персоналом. Заменой элементов на элементы, к поставке и производству которых Поставщик не имеет отношения.
Модификациями и изменениями в продукции без разрешения Поставщика.
Прочими факторами, зависящими от какого-либо третьего лица.
2.6. Упаковка Товара должна быть выполнена из материала, обеспечивающего сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке. Доставка Товара Заказчику производится за счет Поставщика.
2.7. Вся поставляемая продукция должна быть новой, не использованной, не восстановленной и изготовленной в срок не ранее 2012 года.
2.8. Вся поставляемая продукция должна иметь сопроводительную документацию: Товарная накладная, счет-фактура на имя Покупателя, сертификат соответствия, техническая документация, включая инструкции, схемы и т.д.
2.9. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара, и условиями настоящего Договора, указанными в Приложении № 1 к Договору.
3. Цена договора
3.1. Цена настоящего Договора устанавливается в рублях и составляет ______________ (сумма прописью), в т.ч. НДС 18%- ______________ руб.
3.2. Цены единицы (ассортимента) Товара устанавливаются в спецификации товара - Приложении № 1 к Договору.
3.3. Цена Договора включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, стоимость страхования, гарантийных обязательств, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей, стоимость маркировки товара, транспортные расходы, и иные расходы, возникающие при исполнении Договора.
3.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата по настоящему Договору Товара осуществляется в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 настоящего Договора. Оплата производится за счет средств ОАО «ГОКБ «Прожектор», выделенных на закупку указанного товара.
4.2. Оплата за Товар осуществляются с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты за Товар считается дата поступления денежных средств на лицевой счет Поставщика.
4.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления Поставщиком Заказчику:
4.3.1. счета на Товар. В счете указывается назначение платежа и сумма, подлежащая уплате за поставленный Товар и отдельной строкой сумма, подлежащая удержанию за авансовый платеж. При этом размер (в процентном отношении) удержания авансового платежа соответствует размеру (в процентном отношении) ранее произведенного Поставщику авансового платежа от цены Договора;
4.3.2. товарной накладной на Товар (каждую партию Товара) с отметкой Заказчика (Грузополучателя, действующего на основании доверенности, выданной Заказчиком) о приеме Товара в 1 (одном) экземпляре, с приложением копии доверенности;
4.3.3. счета-фактуры на Товар с указанием назначения платежа (счетов-фактур на каждую партию Товара) в 1 (одном) экземпляре;
4.3.4. Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Договору в 2 (двух) экземплярах;
4.4. На всех документах, указанных в настоящем разделе, обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Грузополучателя, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.
4.5. Документы на оплату поставленного Товара передаются Поставщиком Заказчику, либо направляются заказным письмом.
4.6. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных Договором, Товар не оплачивается до устранения причин.
4.7. Заказчик производит авансирование Поставщика в размере _______________(сумма прописью), в т.ч. НДС 18 % _________ руб., что составляет _____ % (число прописью процентов) от цены Договора, не позднее 10 (десяти) банковских дней после заключения Договора.
4.8. Поставщик обязан перечислить соисполнителям Договора финансовые средства на авансирование в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления средств от Заказчика.
4.9. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты (п.п.4.3 настоящего Договора), сроки поставки товара увеличиваются пропорционально количеству дней просрочки платежа Заказчиком.
4.10. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок, установленный пунктом 1.1. Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.
Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.
4.10. В случае расторжения Договора:
4.10.1. по инициативе Поставщика или в связи с неисполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет Заказчика;
4.10.2. по инициативе Заказчика аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, со дня следующего после истечения 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Договора по день поступления денежных средств на счет Заказчика;
4.10.3. и взыскания Заказчиком процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части), в порядке установленном Договором, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора по день поступления денежных средств на счет Заказчика.
4.11. Днем получения аванса (или его соответствующей части) Поставщиком считается день поступления денежных средств на лицевой счет Поставщика.
4.12. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
4.13. В случае прекращения исполнения обязательств по Договору по вине Заказчика последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные расходы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик вправе:
- требовать подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара по настоящему Договору;
- требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с п. 4.3 Договора;
- с согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками;
- запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;
- по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательство по поставке Товара;
- отказаться от исполнения своих обязательств при неоднократном нарушении сроков оплаты Товара Заказчиком.
5.2. Поставщик обязан:
- своевременно передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы: Товарная накладная, счет на поставленный товар, счет-фактура на имя Покупателя, сертификат соответствия, техническая документация, включая инструкции, схемы и т.д.;
- при исполнении Договора предъявить документ, подтверждающий страну происхождения Товара;
- обеспечить соответствие поставленного Товара требованиям технических регламентов, положениям действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара, и условиям настоящего Договора, указанным в Приложении № 1 к Договору;
- представить по запросу Заказчика в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с момента регистрации Поставщиком поступления такого запроса информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору;
незамедлительно письменно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;
5.3. Заказчик вправе:
- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора;
- запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору;
- осуществлять контроль за сроками поставки Товара;
- для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов;
- в случае досрочного выполнения Поставщиком поставки Товара Заказчик по взаимному согласованию может принять и оплатить Товар досрочно в порядке, установленном настоящим Договором.
5.4. Заказчик обязан:
- принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
- подписать товарную накладную на поставленный Товар и Акт сдачи-приемки Товара непосредственно после его приемки.
6. Тара, упаковка и маркировка
6.1. Товар должен отгружаться в надлежащей таре или упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.
6.2.Тара, упаковка должна обеспечивать сохранность Товара.
6.3. Маркировка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.
7. Порядок сдачи и приемки Товара
7.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком или его надлежаще уполномоченным(-и) на то представителем(-ями) на основании товарной накладной, в соответствии с пунктами 7.2 и 7.6 настоящего Договора.
Приемка2 поставленного Товара осуществляется Заказчиком на соответствие его количества, комплектности и качества требованиям Приложения № 1 к Договору и включает в себя следующие обязательные этапы:
проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара;
проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;
проверка внешнего состояния Товара на предмет наличия/отсутствия повреждений;
- проверка наличия необходимых документов (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.) в соответствии с условиями Договора.
7.2. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в товарной накладной, и фактически поставленного Товара Поставщиком, составляется Акт о недостатках, в котором указываются установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.
7.3. Оформленный Акт о недостатках является основанием для предъявления Заказчиком претензии Поставщику по количеству, качеству (в том числе и скрытые недостатки) либо комплектности Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара Заказчик вправе требовать замены некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Договора.
7.4. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.
7.5. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки в письменном виде или по факсимильной связи.
7.6. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных счетов и счетов-фактур, Акт сдачи-приемки Товара, составленный по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, и документы, подтверждающие качество Товара и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7. В случае поставки некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать доукомплектования Товара в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Поставщику такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует Товар или заменит его комплектным Товаром.
В случае если Поставщик не доукомплектовал Товар в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Поставщику такого требования, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного Товара на комплектный.
7.8. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 2.8. настоящего Договора, и при отсутствии претензий Заказчика к качеству, количеству, ассортименту, комплектности и другим характеристикам Товара Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки Товара в двух экземплярах и представляет один экземпляр Поставщику.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара в том или ином периоде поставки, установленном в п. 1.2. к настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1 % от стоимости Товара, подлежащего поставке в соответствующем периоде. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара в периоде поставки, установленном в п. 1.2. настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором такого периода.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного Поставщиком некачественного Товара, определенной в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, за каждый день с момента направления Поставщику заявления Заказчика, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего качества либо поступления на расчетный счет Заказчика суммы расходов Заказчика на устранение недостатков Товара либо приемки Заказчиком качественного Товара, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества).
8.4. Поставщик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) Товара согласно акту без дополнительной оплаты.
В случае не устранения указанных недостатков (дефектов) в согласованный сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара, подлежащего исправлению.
8.5. В случае поставки некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости такого Товара за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании Товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара либо приемки Заказчиком Товара, поставленного взамен некомплектного Товара).
8.6. Убытки Заказчика, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.
8.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством РФ порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.9. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.8. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
8.10. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.11. Если обстоятельства, указанные в п. 8.8. настоящего Договора, длятся более 2 (двух) календарных месяцев с даты их наступления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней от даты ее получения.
10. Переход права собственности
10.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки Товара.
10.2. Приобретенный на средства Заказчика Товар является собственностью Заказчика.
11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по Договору.
11.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, если таковые имели место при исполнении настоящего Договора.
12. Изменение, дополнение и досрочное расторжение Договора
12.1. При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора, по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они не изменяют существенных условий настоящего Договора и оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.4. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
12.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в случаях существенного нарушения условий исполнения или ненадлежащего исполнения Договора Поставщиком:
- в случае просрочки поставки Товара более чем на 30 календарных дней;
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора;
- в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.6. При изменении юридического адреса и банковских реквизитов Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
12.7. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.8. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.11. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Спецификация товара (Приложение № 1);
Форма Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 2).
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ОАО «ГОКБ «Прожектор
Юридический адрес:
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56
тел. (495) 672-24-00, факс (495) 305-60-80
ИНН 7720699480, КПП772001001, ОГРН 1107746880031, ОКПО 04839952
Банк «Русьуниверсалбанк» (ООО) г. Москва, р/с 40702810900000000563, к/с 30101810000000000674, БИК 044585674
|
Поставщик:
________________________________
Юридический адрес:
_________________________
ИНН ________________, КПП __________
ОГРН _____________________________
Контактный тел.:___________________
р/с _______________________
К/с ________________________
БИК _____________________
|
Поставщик:
|
Заказчик:
Генеральный директор
ОАО «ГОКБ «Прожектор»
______________________/В.Р.Берг/
М.П.
|
Поставщик:
_________________/_________________/
М.П.
|
Поставщик:
______________________/____________ /
М.П.
|
|
|
|
