Скачать 1.31 Mb.
|
Договор на поставкутранспортных средств № ____
Государственное автономное учреждение «Управление пассажирских перевозок», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Кудряшова В.В., действующего на основании устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется поставить Заказчику следующие транспортные средства:
идентификационные данные указываются в актах приемки-передачи каждого транспортного средства. 1.2. Транспортные средства приобретается по результатам открытого аукциона «На право заключения договора на поставку автобусов и автомобилей для транспортного обслуживания Саратовской области». 1.3. Общая сумма договора составляет _____________________________, в т.ч. НДС. 1.4. Транспортные средства подлежат регистрации в органах ГИБДД. Затраты по регистрации в органах ГИБДД, уплате транспортного налога, прохождению технического осмотра и иных обязательных процедур, связанных с дальнейшей эксплуатацией транспортных средств, несет Заказчик. 1.5. Гарантийный срок на приобретенные транспортные средства составляет не менее 12 месяцев с даты поставки или 50000 км пробега - в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит раньше . Гарантийный ремонт приобретенных транспортных средств производится за счет и силами Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика. 2. Поставка Имущества 2.1. Поставка транспортных средств осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения предоплаты за поставку транспортных средств. Транспортные средства передаются Поставщиком непосредственно Заказчику на основании акта приемки-передачи Имущества в городе Саратове. Акт приема передачи транспортного средства подписывается в день поставки транспортного средства, при условии, что транспортное средство находится в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Вместе с транспортными средствами Заказчику передаются соответствующие документы и комплект ключей. 3. Порядок расчётов. 3.1. Расчеты по настоящему договору осуществляются в следующем порядке: - 30(Тридцать) % от суммы договора (п.1.3. договора) Заказчик вносит на расчетный счет Поставщика в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора (авансовый платеж); - оставшаяся сумма перечисляется на расчетный счет Поставщика с течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи транспортного средства. 3.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет Поставщика. 4.Качество и комплектность 4.1 Поставляемые по настоящему договору транспортные средства по своему качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам, техническим условиям и характеристикам, иметь соответствующие сертификаты и инструкции по эксплуатации на русском языке. 4.2При поставке некомплектного транспортного средства Поставщик обязан в течение 5 календарных дней доукомплектовать его, в противном случае Заказчик имеет право отказаться от транспортного средства и требовать возврата уплаченных за него сумм. 4.3При обнаружении производственных дефектов в транспортном средстве при его приемке, а также эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик обязан уведомить об этом Поставщика в письменном виде. 5.Ответственность сторон 5.1Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2В случае нарушения сроков поставки Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от цены договора. Уплата Поставщиком неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств по настоящему договору. Поставщик возмещает также понесенные Заказчиком по вине Поставщика убытки. 5.3В случае поставки транспортного средства ненадлежащего качества Заказчик вправе требовать уплату штрафа в размере 10% от его стоимости. 5.4Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если иное не урегулировано дополнительным соглашением.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 6.2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, принятое в соответствии с настоящим договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме. 7.3. Основания освобождения от ответственности имеют силу с момента возникновения препятствия или, если уведомление дано несвоевременно, то с даты уведомления. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую сторону ответственность возместить убытки, которые в ином случае могли быть предотвращены. 7.4. Сохранение форс-мажорных обстоятельств в течение 3 месяцев является основанием для расторжения настоящего договора. 8. Срок действия договора 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором. 9. Разрешение споров 9.1. Стороны обязуются предпринять все необходимые усилия для урегулирования споров, возникающих при исполнении настоящего договора, путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке, спор подлежит разрешению в арбитражном суде Саратовской области. 10. Другие условия 10.1. Настоящий договор содержит и оговаривает все условия, которых должны придерживаться стороны. После вступления договора в действие отменяются все предшествующие договоренности и взятые обязательства, как устные, так и письменные, если такие имели место между сторонами. 10.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру для каждой стороны и один экземпляр для органов ГИБДД. 11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Приложение № 1 к документации об аукционе Проект договора в отношении лота № 6 |
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа и заявки... Договоров на поставку автобусов и автомобилей для транспортного обслуживания населения Саратовской области |
Инструкция по ее заполнению Требования к описанию участниками размещения... Форма №4 Заявление о соответствии требованиям к участникам размещения заказа Форма №5 Доверенность |
||
Инструкция по ее заполнению Требования к описанию участниками размещения... Форма №4 Заявление о соответствии требованиям к участникам размещения заказа Форма №5 Доверенность |
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Орловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района |
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детская стоматологическая поликлиника» |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детская стоматологическая поликлиника» |
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский онкологический диспансер" |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Заказчик: бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая больница» |
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница» |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Новодеревеньковская центральная районная больница" |
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Ливенская центральная районная больница" |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница " |
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Заместитель главного врача по медицинской части бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский перинатальный... |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Орловской области: Департамент... |
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Орловской области: Департамент... |
Поиск |