Договор №_______________
на поставку и установку тахографов с функцией ГЛОНАСС и блоком СКЗИ, картой предприятия и индивидуальными картами водителей на автотранспортные средства
ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
г. Саратов «_____»____________ 2014 г.
________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании __________________________________, с одной стороны, и открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Саратовская область», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора Орлова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности № 02/213 от 08.10.2013 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя технические средства контроля, обеспечивающие непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее по тексту Договора – Товар), а также выполнить работы по монтажу и вводу в эксплуатацию Товара на транспортных средствах (далее по тексту Договора – работы), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и работы по ценам, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество и иные технические характеристики, стоимость за единицу Товара, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый Товар, определены Сторонами в Спецификации (приложение № 1 к Договору).
1.3. Товар поставляется и устанавливается на транспортные средства в течение ____ (_____________________________) дней с даты заключения Договора, за счет Поставщика расположенные по адресам:
410017, г.Саратов, ул.Чернышевского, д.90
412302, Саратовская область, г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д.125
412840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 17а
412900, Саратовская область, г. Вольск, ул. Комсолмольская, д.231
413500, Саратовская область, г. Ершов, ул. Гагарина д.15
413362, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Молодежная, д.21
413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Вокзальная, д. 72/3
412034, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пензенская, д. 5а
412170, Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Крупской, д. 90
1.4. Гарантийный срок на Товар устанавливается равным _______ (___________________) месяцев с момента подписания Сторонами Актов ввода Товара в эксплуатацию.
1.5. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, качество Товара соответствует стандартам, требованиям ГОСТов, ОСТов, образцам, а также требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с приказом Минтранса России от 13.02.2013 № 36, техническими условиями завода-изготовителя.
1.6. Поставщик обязуется также передать Покупателю вместе с Товаром отгрузочную, товаросопроводительную документацию, сертификат качества, инструкции по эксплуатации и иную необходимую для использования Товара документацию.
1.7. Поставщик обязуется провести обучение персонала по работе с оборудованием стоимость обучения входит в стоимость товара.
1.8. Перечень транспортных средств, на которых выполняются работы по монтажу и вводу в эксплуатацию Товара, адреса и сроки выполнения работ указаны в приложении № 2 к Договору.
ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена за проданный по настоящему договору Товар устанавливается в рублях, включая НДС по действующей в РФ ставке, и указывается в Спецификации и Товарной накладной унифицированной формы № ТОРГ-12.
2.2. Покупатель обязан оплатить полную стоимость товара Поставщику в течение ____
(___________________________________________________) банковских дней с даты подписания Покупателем Актов ввода Товара в эксплуатацию.
2.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.4. Цена Товара включает все расходы Поставщика, связанные с поставкой, в том числе расходы на выполнение работ, указанных в п. 1.1. Договора, расходы на доставку Товара до склада Покупателя, изготовление и передачу товаросопроводительной и технической документации на русском языке, погрузку, хранение Товара, таможенные платежи.
2.5. Денежное требование к Покупателю по настоящему Договору не может быть уступлено третьему лицу - финансовому агенту (Фактору) без письменного согласия Покупателя.
2.6. В случае поставки Товара иностранного производства цена соответствующего Товара, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в сроки, указанные в п. 1.3 настоящего Договора по адресу, указанному в п. 1.3 Договора, своими силами и за свой счет. Непосредственно при приемке Товара уполномоченные представители сторон подписывают товарно-транспортную накладную (унифицированной формы 1-Т).
3.2. При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и товаросопроводительных документах, а также на предмет отсутствия нарушения целостности упаковки, в результате чего Покупатель считается принявшим Товар по количеству тарных мест и качеству внешней упаковки. В отношении скрытых недостатков Товара Покупатель вправе предъявлять претензии Поставщику в течение гарантийного срока, указанного в п. 1.4. Договора.
3.3. При обнаружении несоответствий Товара сведениям, указанным в транспортных и товаросопроводительных документах, а также требованиям Договора, вызов представителя Поставщика для фиксации данных фактов не является обязательным. Уполномоченный представитель Покупателя или специально созданная приемочная комиссия Покупателя составляет соответствующий Акт с указанием несоответствий и нарушений, а также сроков их устранения Поставщиком.
3.4. Датой поставки Товара по Договору является дата подписания уполномоченными представителями Сторон Товарной накладной (унифицированной формы № ТОРГ-12). Товарная накладная подписывается Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления партии Товара на склад Покупателя.
3.5. Покупатель, обнаруживший после приемки Товара недостатки или иное несоответствие Товара условиям Договора, в том числе поставку контрафактного Товара, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), фиксирует их в с соответствующем Акте о выявленных недостатках партии Товара, с указанием сроков их устранения или о невозможности их устранения, а также извещает об этом Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения соответствующих недостатков (несоответствий).
3.6. В случае обнаружения недостатков и иных несоответствий Товара, которые делают его непригодным для использования (не могут быть устранены) или выявления факта поставки контрафактного Товара, Покупатель по своему усмотрению вправе:
- потребовать у Поставщика замены соответствующего Товара в течение _____ (________) календарных дней с момента извещения Поставщика об обнаружении недостатков (несоответствий);
- отказаться от исполнения Договора в части Товара с недостатками (несоответствиями) и потребовать возврата уплаченных за соответствующий Товар денежных средств.
3.7. Риск случайной гибели, недостачи и (или) случайного повреждения Товара, а также право собственности на него переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара Покупателю, то есть с даты подписания Покупателем товарно-транспортных документов (1-Т).
4. МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА
4.1. Поставщик выполняет работы по монтажу Товара и осуществляет ввод Товара в эксплуатацию в течение ________ дней с даты поставки оборудования (п. 3.4 Договора).
4.3. Поставщик осуществляет монтаж и ввод Товара в эксплуатацию собственными силами и средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.
Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.
4.4. Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию Товара выполняются на транспортных средствах и в сроки, указанные в Приложении № 2 к Договору.
4.5. После выполнения работ по монтажу Товара Поставщик проводит испытания смонтированного Товара и иные мероприятия для ввода Товара в эксплуатацию.
Поставщик уведомляет Покупателя о завершении работ.
4.6. Приемка выполненных Поставщиком работ производится в течение ______ рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика о завершении работ в отношении всего Товара или отдельной партии Товара.
4.7. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы и при наличии положительных результатов испытаний оборудования Стороны подписывают Акт ввода Товара в эксплуатацию.
4.8. В случае, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в течение _____________.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Поставщика:
5.1.1. Поставить Товар и выполнить работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Обеспечить наличие при поставке Товара всей товаросопроводительной, технической и иной, в соответствии с требованиями законодательства РФ, документации.
5.1.3. Устранить несоответствия и нарушения, выявленные при приемке Товара, в порядке и сроки, установленные соответствующими Актами, составленными в соответствии с
п. 3.5 Договора.
5.1.4. Поставщик имеет право при наличии письменного согласия Покупателя на досрочную поставку Товара.
5.1.5. Поставщик гарантирует, что качество передаваемого Покупателю Товара соответствует стандартам качества, действующим в РФ.
5.2. Права и обязанности Покупателя:
5.2.1. Произвести приемку поставленного Товара и выполненных работ в порядке, определенном Договором.
5.2.2. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
5.2.3. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками Товара, обнаруженными в течение гарантийного срока.
5.2.4. При обнаружении Покупателем Товара ненадлежащего качества в течение гарантийного срока, Покупатель имеет право требовать от Поставщика:
• замены Товара на товар аналогичной марки (модели, артикула), в случае обнаружения недостатков Товара, свойства которого не позволяют устранить эти недостатки (неремонтопригодность);
• безвозмездного устранения недостатков Товара;
• замены Товара на товар аналогичной марки (модели, артикула), в случае, если недостатки Товара обнаруживались ранее и были устранены по гарантии не менее двух раз;
• потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
• отказаться от исполнения договора поставки в отношении некачественного Товара и потребовать возврата уплаченной за такой Товар суммы, либо уменьшить на эту сумму задолженность Покупателя перед Поставщиком по оплате за поставленный качественный Товар.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки в поставке Товара или выполнении работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,01% процентов от стоимости Товара, указанной в Спецификации, за каждый календарный день просрочки. Уплата штрафов и неустоек, предусмотренных Договором, не освобождает Поставщика от обязанности возместить Покупателю убытки, вызванные просрочкой в поставке, сверх сумм денежных средств, уплаченных в качестве штрафов и неустоек.
6.2. За нарушение Покупателем сроков оплаты, указанных в п. 2.2 настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в случае, если Поставщик нарушил срок поставки Товара, срок выполнения работ по монтажу и вводу в эксплуатацию Товара на срок, превышающий 3 (три) дня.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
7.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
(В случае если Поставщик относится к компаниям группы лиц ОАО «Газпром», применяется следующая его редакция:
«7.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Открытом акционерном обществе «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда при Открытом акционерном обществе «Газпром» является окончательным.»)
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 7 (семи) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
8.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, то каждая сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.3. Сторона не вправе осуществить уступку прав по Договору без письменного согласия другой Стороны.
9.4. Обмен документацией производится путем обмена письменными сообщениями, подписанными полномочными лицами и передаваемыми по почте или с помощью средств факсимильной, электронной связи. Документы, переданные с помощью средств факсимильной, электронной связи, обладают юридической силой при условии последующего обмена в течение 5 (пяти) дней с даты отправки документа посредством факсимильной или электронной связи подлинными экземплярами документов на бумажных носителях.
9.5. Условия Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. В случае разглашения конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить потерпевшей Стороне возникшие в связи с этим убытки.
В случае если выполнение условий настоящего Договора потребует передачи информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации одной из Сторон другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.
9.6. В случае изменения места нахождения или почтового адреса, платежных реквизитов, в случае реорганизации, а также возникновения иных обстоятельств, способных повлиять на выполнение Стороной своих обязательств по Договору, она обязана письменно в течение 3 (трех) дней известить об этом другую Сторону с одновременным представлением подтверждающих документов.
9.7. Все действия, совершенные Сторонами по старым платежным реквизитам и иным данным до поступления уведомлений об их изменении, считаются исполненными надлежащим образом.
9.8. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты mehanic@oblgas.san.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
9.9. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 9.8 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9.10. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
9.11. Подписанием Договора Стороны подтверждают, что им выполнены все действия и соблюдены все формальные требования действующего законодательства и их учредительных документов, необходимые для заключения Договора.
9.12. Недействительность каких-либо положений Договора не влечет недействительности прочих его частей.
9.13. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу.
9.14. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, равных по юридической силе, по одному -для каждой из Сторон.
9.15 К настоящему договору прилагается и является неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 - «Спецификация»;
- Приложение №2 «Список автомобилей, срок выполнения работ».
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
|
Покупатель
|
________________________________
________________________________
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН __________ КПП ___________
ОГРН __________________________
ОКТМО _________ ОКПО ________
р/с _____________________________
в _____________________________
к/с _____________________________
БИК ____________________________
|
ОАО «Газпром газораспределение
Саратовская область»
Юридический и фактический адрес:
410017 г. Саратов,
ул. Н Г Чернышевского, д. 90.
ИНН 6454002828 КПП 644750001
ОГРН 1026403350710
ОКТМО 63701000 ОКПО 03299985
р/с 40702810800010004900
в Центральном филиале АБ «Россия» г. Москва
к/с 30101810400000000132
БИК 044599132
|
____________/должность, подпись, Ф.И.О
М.П.
|
Первый заместитель генерального директора
______________________/Н.Н. Орлов
М.П.
|
Приложение № 1
к договору №_______ от_______
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку и установку тахографов с функцией ГЛОНАСС и блоком СКЗИ, картой предприятия и индивидуальными картами водителей на автотранспортные средства ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
№ п/п
|
Наименование товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена за единицу товара с учетом НДС, в руб.
|
Цена за установку/монтаж/калибровку
|
Общая стоимость товара с учетом НДС, в руб.
|
В том числе НДС, руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
2
|
Тахограф
|
Шт.
|
25
|
|
|
|
|
3
|
Спидометр электронный
|
Шт
|
25
|
|
|
|
|
4
|
Датчик скорости импульсный
|
Шт
|
25
|
|
|
|
|
5
|
Карта водителя
|
Шт
|
25
|
|
|
|
|
6
|
Картридер
|
Шт
|
9
|
|
|
|
|
7
|
Карта предприятия
|
Шт
|
9
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
Исполнитель: Заказчик:
____________/должность, подпись, Ф.И.О
М.П.
|
Первый заместитель генерального директора
______________________/Н.Н. Орлов
М.П.
|
Приложение № 2
к договору №_______ от_______
Список автомобилей
на поставку и установку тахографов с функцией ГЛОНАСС и блоком СКЗИ, картой предприятия и индивидуальными картами водителей на автотранспортные средства ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
№ п/п
|
Марка а/тр
|
Тип
|
Гос. номер
|
Год выпуска
|
Место поставки товара
412302, Саратовская область, г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д.125
|
Срок выполняемых работ
|
«___»_____________2014г.
|
|
КАВЗ-3271
|
автобус
|
В410ЕТ64
|
1991
|
|
Камаз-4310
|
грузовой бортовой
|
В811АВ64
|
1989
|
|
ПАЗ-3205
|
автобус
|
В376АО64
|
1994
|
|
УАЗ-2206
|
автобус не более 5м.
|
С895АЕ64
|
1999
|
Место поставки товара
412840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 17а
|
Срок выполняемых работ
|
«___»_____________2014г.
|
|
ПАЗ-320500
|
автобус
|
В096ЕО64
|
1996
|
Место поставки товара
412900, Саратовская область, г. Вольск, ул. Комсолмольская, д.231
|
Срок выполняемых работ
|
«___»_____________2014г.
|
|
Урал-43220
|
автобус
|
В116СК64
|
1988
|
Место поставки товара
413500, Саратовская область, г. Ершов, ул. Гагарина д.15
|
Срок выполняемых работ
|
«___»_____________2014г.
|
|
ЗИЛ-131
|
специал. Вахтовый D
|
С773АЕ64
|
1990
|
|
САРЗ-3280
|
автобус от 5 до 8 м.
|
В300ЕР64
|
1998
|
|
УАЗ2206
|
грузопассажирский D
|
В580ЕР64
|
2000
|
|
УАЗ-2206
|
грузопассажирский D
|
В450ЕР64
|
1999
|
Место поставки товара
413362, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Молодежная, д.21
|
Срок выполняемых работ
|
«___»_____________2014г.
|
|
КАВЗ-3976
|
автобус 16 п.м.
|
В806РС64
|
1993
|
|
УАЗ-22069
|
грузопассажирский D
|
С063АЕ64
|
2000
|
Место поставки товара
413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Вокзальная, д. 72/3
|
Срок выполняемых работ
|
«___»_____________2014г.
|
|
ЗИЛ-325000
|
автобус пассажир. "D"
|
Х107ТТ64
|
2000
|
|
Камаз-5320
|
грузовой бортовой
|
В238НТ64
|
1993
|
Место поставки товара
412034, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пензенская, д. 5а
|
Срок выполняемых работ
|
«___»_____________2014г.
|
|
КАВЗ-3976
|
автобус
|
В841ВК64
|
1993
|
|
УАЗ-2206
|
автобус не более 5 м.
|
В868АО64
|
1996
|
|
УАЗ-2206
|
автобус не более 5 м.
|
В867АО64
|
1995
|
Место поставки товара
412170, Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Крупской, д. 90
|
Срок выполняемых работ
|
«___»_____________2014г.
|
|
МАЗ-5551
|
самосвал
|
В787ЕМ64
|
1998
|
|
Семар-3234
|
автобус 10 п.м.
|
В271НА64
|
1996
|
Место поставки товара
410017, г.Саратов, ул.Чернышевского, д.90
|
Срок выполняемых работ
|
«___»_____________2014г.
|
|
Камаз-5410
|
грузовой самосвал
|
В581ОР64
|
1988
|
|
Камаз-5320
|
грузовой бортовой
|
В849НА64
|
1988
|
|
МАЗ-54329
|
груз.тягач седельный
|
В901КВ64
|
1992
|
|
МАЗ 6430А8-360-020
|
груз.тягач седельный
|
Р019ТВ64
|
2008
|
|
МАЗ 6430А8-360-020
|
груз.тягач седельный
|
Х678НК64
|
2011
|
|
ПАЗ-3205
|
автобус
|
В610НО64
|
1995
|
____________/должность, подпись, Ф.И.О
М.П.
|
Первый заместитель генерального директора
______________________/Н.Н. Орлов
М.П.
|
|
