Документация об аукционе в электронной форме №6 А
|
Скачать 1 Mb.
|
|
2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Обеспечить соблюдение правил пользования системами уполномоченными лицами и другими сотрудниками Заказчика; 2.2.2. Поддерживать в работоспособном состоянии сети электропитания, к которым подключено оборудование. Информировать Исполнителя о длительном (более 4 (четырёх) часов подряд) отключении электропитания, проведения электромонтажных и сварочных работ на Объекте, если такое отключение или такие работы могут повлиять на сохранность и работу систем; 2.2.3. При наличии явных (обнаруживаемых при визуальном внешнем осмотре) признаков неисправности оборудования, - сообщить об этом Исполнителю (путем направления телефонограммы, факсимильного сообщения, электронного письма, телеграммы, письменного сообщения (по почте или через курьера); 2.2.4. Обеспечить доступ уполномоченных лиц Исполнителя к оборудованию после предоставления ими документов, подтверждающих их полномочия и с соблюдением положений настоящего контракта; 2.2.5. Своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему контракту. 3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 3.1.Услуги за каждый календарный месяц считаются оказанными надлежащим образом, после подписания сторонами Акта оказанных услуг. 3.2.По итогам обслуживания Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта оказанных услуг, Заказчик обязуется подписать Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, либо направить Исполнителю в этот же срок мотивированный письменный отказ от подписания такого Акта. 3.3.В случае получения Исполнителем мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг, стороны составляют двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Исполнителем, он повторно направляет Заказчику Акт оказанных услуг, который подписывается обеими сторонами. 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 4.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг, используемого оборудования и материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, материалов, услуг, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, оборудования и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.3. В случаях, если в ходе оказания услуг Исполнителю передается информация конфиденциального характера, Исполнитель обязуются, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, (в том числе связанные с использованием при оказании услуг приборов и материалов ненадлежащего качества), допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить своими силами и за свой счет в срок не более 10 (десяти) часов с момента получения извещения от Заказчика. Для устранения возникшей неисправности Исполнитель обязан обеспечить выезд технического специалиста к Заказчику в течение 2 (двух) часов с момента получения Извещения от Заказчика. При этом составляются двусторонние акты обнаружения и устранения дефектов. 4.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе экспертизы. Если результат экспертизы покажет, что дефекты допущены по вине Исполнителя, затраты на экспертизу относятся на счет Исполнителя. 5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1. Цена настоящего контракта составляет _______________________ рублей ____ копеек. В цену контракта включено: стоимость оказываемых услуг; стоимость расходных материалов и обменного фонда; транспортные, погрузочно-разгрузочные услуги; налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту. 5.2. Оплата услуг по настоящему контракту производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета на оплату. 5.3. Оплата услуг производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с Приказом Министерства финансов от 21.12.2015 № 204н, а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период. 5.4. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком денежных средств с его счета для оплаты Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения. 5.5. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем оказанных услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказанных не более чем на десять процентов. При этом изменение цены контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему оказанных услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема оказанных услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. 5.6. Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта после полного исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае нарушения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель (поставщик, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель (поставщик, подрядчик) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1: а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование Исполнителю (поставщику, подрядчику) об уплате неустоек (штрафов, пеней). 6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем (поставщиком, подрядчиком,), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 6.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель (поставщик, подрядчик) выплачивает Заказчику штраф в размере2: а)10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 6.8. Оплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту в полном объеме или устранению недостатков оказанных услуг. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 7.2.Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. 7.4.Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту в полном объеме. 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту и т.п. 8.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии. 9.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 10.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней уведомить друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте. 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1 к государственному контракту от ___ ______________ 2016 г. № _________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охраны: охранно-тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы досмотрового оборудования, системы контроля и управления доступом в здании Свердловского областного суда
1.1. Место оказания услуг: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корпуса «А», «Б», «В», «Г», Д». Свердловский областной суд. 1.2. Цель оказания услуг: Обеспечение круглосуточной работоспособности в автоматическом режиме систем охраны: охранно-тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы досмотрового оборудования, системы контроля и управления доступом в здании Свердловского областного суда.
Ежедневно с 9-00 до 18-00 на месте оказания услуг должен находиться специалист, прошедший специальную подготовку и имеющий квалификацию электрика не ниже III разряда (в соответствии с технической документацией на систему охраны (Приложение 3) и Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок).
1.6. Гарантийный срок – не менее 30 суток с момента оказания услуг. Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться в срок не более 10 (десяти) часов с момента уведомления Исполнителя. Для устранения возникшей неисправности Исполнитель обязан обеспечить выезд технического специалиста к Заказчику в течение 2 (двух) часов с момента уведомления. 1.7. Услуги по техническому обслуживанию должны оказываться в соответствии с технической документацией и требованиями следующих нормативных документов: - ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники»; - Р 78.36.013-2002 МВД России. «Ложные срабатывания технических средств охранной сигнализаций и методы борьбы с ними»; - ГОСТ Р.50776-95 (МЭК 839-1-4-89) Раздел 4. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ; - ГЭСНмт 83-03-42-2001 «Сборник № 42 Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования комплексных (интегрированных) систем безопасности»; - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; - 11УЭ-2000 «Правила устройств электроустановок»; - РД 78.145-93 ГУВО МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; - РД 78.36.002-99 Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля; - РД 78.36.003-2002. Руководящий документ «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»; - РД 25.964-90 Руководящий документ «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»; - ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. |
Похожие:
 |
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
Документация об аукционе в электронной форме №43- а Извещение об аукционе в электронной форме №43 а выполнение работ по монтажу оборудования системы охранного видеонаблюдения и охранной... |
 |
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об аукционе в электронной форме на право заключения... Подготовка заявки на участие в аукционе в электронной форме, инструкция по ее заполнению |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |
|
Документация об аукционе в электронной форме В настоящей документации об аукционе в электронной форме используются следующие понятия и сокращения |
|
Документация об аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |