 12. Проект договора
Договор №______________
г. Челябинск «___» _____________ 2014 года
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Электромашина», г.Челябинск, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Афанасьева Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1Поставщик обязуется поставить кран мостовой, однобалочный, подвесной, электрический грузоподъемностью 5 тонн, именуемый в дальнейшем «Продукция», в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также выполнить работы по монтажу и запуску Продукции в эксплуатацию, а Покупатель принять Продукцию и выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего Договора.
1.2Наименование и номенклатура Продукции, ее количество определяются Спецификацией.
2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИя
2.1Поставка Продукции осуществляется по адресу - г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2.
2.2Поставка Продукции осуществляется в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента поступления первого платежа на счет Поставщика.
2.3Переход права собственности на Продукцию и все риски случайной гибели, утраты или повреждения Продукции переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем Акта ввода Продукции в эксплуатацию (Приложение № 3 к настоящему Договору).
2.4Обязательства Поставщика в части поставки Оборудования считаются исполненными после подписания Покупателем документов, предусмотренных п.2.5 настоящего договора.
2.5Обязательства Поставщика в части выполнения работ по монтажу и запуску Продукции в эксплуатацию, считаются исполненными после подписания Покупателем Акта ввода Продукции в эксплуатацию.
2.6Допускается корректировка поставки части или всей Продукции по письменному согласованию Сторон.
3.Цена договора
3.1Цена договора составляет _______ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: ______ (_______________) рубль 00 копеек.
3.2Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Установленная Цена включает в себя стоимость Продукции, транспортные расходы, стоимость работ по монтажу и запуску Продукции в эксплуатацию, стоимость комплекта технической документации на Продукцию, НДС, таможенные пошлины, стоимость получения Российского сертификата соответствия, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБОРУДОВАНИя
4.1Поставляемая Продукция должно быть:
– свободна от прав третьих лиц;
– новая – 2013, 2014 года выпуска (не допускается поставка Продукции, собранной из восстановленных узлов и агрегатов);
– не бывшей в эксплуатации и не выставочным образцом;
– работоспособной и готовой к эксплуатации.
4.2Продукция и ее комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, входящие в ее состав должны иметь:
- сертификаты соответствия;
- сертификаты качества;
- паспорта на данный вид оборудования;
- руководство по эксплуатации;
- сертификаты безопасности;
4.3Продукция, а также входящий в ее состав комплект средств технологического оснащения, должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
4.4Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания договора нормами и правилами, требованиями настоящего Договора.
5.Права и обязанности сторон
5.1Поставщик обязуется:
5.1.1Доставить Продукцию Покупателю по адресу - г.Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2 на условиях и в сроки, определенные настоящим договором.
5.1.2Осуществить монтаж и запуск Продукции в эксплуатацию.
5.1.3В период проведения монтажа и работ по запуску Продукции в эксплуатацию, выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на территории Покупателя.
5.2Покупатель обязуется:
5.2.1Оплатить стоимость Продукции в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.2Незамедлительно письменно уведомить Поставщика обо всех выявленных несоответствиях качества и/или количества Продукции.
5.2.3Выполнять все указания завода-изготовителя по правилам эксплуатации, хранению и уходу за поставленной Продукцией.
5.2.4 При возникновении неисправностей в течение гарантийного периода Покупатель обязан факсимильно известить Поставщика о возникшей неисправности Продукции в течение 2 (двух) дней с момента её возникновения для выполнения работ согласно разделу 9 настоящего договора.
5.2.5 Обеспечить хранение Продукции с момента подписания Акта сдачи-приема Продукции по количеству и комплектности (Приложение №2 к настоящему Договору) до начала проведения работ по монтажу и запуску Продукции в эксплуатацию.
6.ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ
6.1Отгрузка Продукции производится силами и за счет Поставщика.
6.2За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Продукции к отгрузке, в течение 24 часов до начала доставки передает Покупателю данные: наименование Продукции, дату начала доставки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
7.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПокупателЮ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ
7.1При поставке Продукции Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию на русском языке:
-инструкция по эксплуатации;
-инструкция по обслуживанию;
-каталог запасных частей;
-электрические, гидравлические, пневматические схемы;
-технический паспорт на Продукцию, выданный изготовителем;
-документы о сертификации Продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, качества, сертификаты или декларации соответствия);
-счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;
-товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).
7.2Поставщик за 10 (десять) до даты отгрузки продукции направляет Покупателю исходные данные для проведения всех подготовительных работ по монтажу и запуску Продукции в эксплуатацию.
8.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
8.1Приемка поставленной Продукции осуществляется Покупателем в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемой Продукции в ходе передачи Продукции Покупателю на месте доставки.
8.2По факту приемки Продукции соответствующей по качеству, количеству, комплектности, уполномоченный представитель Покупателя подписывает «Акт сдачи - приема Продукции по количеству и комплектности, далее Акт сдачи-приема Продукции (Приложение №2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
8.3В случае поставки Продукции, несоответствующей по качеству, комплектности, стандартам, Покупатель принимает такую Продукцию на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Продукцию ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектную Продукцию, либо заменить ее комплектной. Расходы, связанные с принятием некачественной, либо некомплектной Продукции на ответственное хранение, ее реализацией или возвратом Поставщику, заменой ее на Продукцию надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.
8.4Акт сдачи - приема Продукции подписывается только после устранения претензий, указанных в п. 8.3.
9.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
9.1Поставщик настоящим гарантирует, что Продукция, поставленная в рамках настоящего Договора, является новой (не бывшей в эксплуатации), неиспользованной. Поставщик гарантирует, что Продукция, поставленная по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленной Продукции в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).
9.2Гарантийный срок на поставляемую Продукцию указан в Спецификации и отсчитывается с фактической даты ввода Продукции в эксплуатацию, определяемой в соответствии с п. 2.5 настоящего договора.
9.3В период гарантийного срока обслуживания Продукции Поставщик гарантирует, что:
9.3.1Неисправная или дефектная Продукция будет возвращена Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.
9.3.2В случае ремонта дефектной Продукции гарантийный срок на данную Продукцию соответственно продлевается на период простоя до устранения неисправностей или дефектных частей.
9.3.3Поставщик несет гарантийную ответственность за неполадки и неисправности Продукции, если они произошли не по вине Покупателя.
9.3.4Поставщик в течение 5 дней после получения письменного извещения о неисправности от Покупателя принимает решение об устранении неисправности и информирует по факсу Покупателя.
9.3.5При возможности устранения неисправности своими силами на площадях Покупателя Поставщик в течение 3 дней после получения уведомления от Покупателя о неисправности направляет специалистов сервисной службы Поставщика для устранения неисправности.
9.3.6При невозможности устранения Поставщиком неисправности своими силами на площадях Покупателя Поставщик обеспечивает замену неисправных частей.
9.3.7Все расходы, связанные с возвратом или заменой неисправных частей, оплачиваются Поставщиком.
9.3.8Срок замены дефектных частей или замены Продукции согласовывается дополнительно. Согласование производится путем обмена письмами, факсами. В случае невыполнения Поставщиком по истечении установленного срока своего обязательства по замене дефектных частей или Продукции Поставщик, по письменному требованию Покупателя, выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости Продукции за каждый день просрочки.
9.3.9При невозможности устранения выявленной неисправности Поставщик обязан заменить неисправную Продукцию на новую за свой счет. На Продукцию, поставленную взамен дефектной, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененную.
9.3.10Срок устранения выявленных неисправностей или замены неисправной Продукции в пределах гарантийного срока не может составлять более 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления претензии Поставщику.
9.4Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Продукции, если они произошли:
9.4.1в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Продукции без письменного согласия Поставщика;
9.4.2в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания;
9.4.3в результате если неисправность вызвана внешними факторами – намеренная порча, стихийным бедствием, наводнением, пожаром, аварией и другими подобными обстоятельствами.
9.5Если в период гарантийного срока обслуживания обнаружено, что неисправность Продукции возникла вследствие нарушения правил и условий эксплуатации, изложенной в эксплуатационной документации или документации, поставляемой совместно с Продукцией, и (или) Продукция подвергалась ремонту любыми, кроме Поставщика, третьими лицами, Покупатель оплачивает документально подтвержденную стоимость ремонта и запасных в полном объеме, включая, расходы на выезд представителей специалиста Поставщика по адресу Покупателя.
9.6Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам Продукции, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п.
9.7Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленной Продукции.
10.Порядок оплаты
10.1Покупатель производит предоплату в размере 30% от цены настоящего Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора, что составляет ______ (_______) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - _______ (________) рублей __ коп., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета на оплату в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.
10.2Платеж в размере 40% от цены договора Покупатель осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения факсимильного извещения Поставщика о готовности Продукции к поставке со склада Поставщика.
10.3Платеж в размере 30% от цены договора Покупатель осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, в течение 10 (десяти) банковских дней после исполнения Поставщиком обязательств согласно п.2.4 и п.2.5 настоящего договора.
10.4Поставщик в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ обязан направить Покупателю в течение 5 дней с момента получения авансового платежа счет-фактуру на предоплату.
10.5Все денежные расчеты производятся в российских рублях. В платежном поручении Покупатель указывает номер и дату настоящего Договора, сумму платежа и НДС (18%).
10.6Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя при условии, что Покупатель верно указал реквизиты Поставщика.
11.ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ ПОСТАВЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ ДЛЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ПРРОДУКЦИИ НА МЕСТЕ У Покупателя.
11.1 Покупатель:
11.1.1 Осуществляет выгрузку Продукции на площадях Покупателя.
11.1.2 Своими силами обязуется:
- подготовить очищенную монтажную площадку длиной 10м и шириной 20м;
- обеспечить бесперебойную работу персонала, задействованного в монтажных работах, в течение срока проведения монтажа (включая выходные и праздничные дни) и установить на время проведения монтажных работ продолжительность рабочего дня - 8 (восемь) часов;
- обеспечить наличие технической документации поставляемой с Продукцией на месте монтажа;
- проведение необходимых отключений инженерных сетей и электропитания, а так же предоставить средство подключения к токоподводу крана, токоподвод - принадлежность цеха;
- организовать подключение оборудования к электросети в двух точках внизу (для подключения сварочного аппарата) и вверху (токоподвод к крану - принадлежность цеха), 380В, три фазы, мощность не более 5кВт (сварочный аппарат из наличия на монтажной площадке).
- обеспечить присутствие на монтажных работах следующих аттестованных специалистов: машиниста грузоподъемного (стрелового, мостового) крана, стропальщика, сварщика с допуском к механизированной сварке на объектах подъемно-транспортного оборудования, электромонтеров с допуском на право обслуживания г/п механизмов, специалиста, ответственного за работы по монтажу крана;
- обеспечить в помещении, в котором будет установлена Продукция, наличие в необходимом объеме ресурсов, необходимых для производства монтажных работ (вода, электроэнергия, освещение);
- монтажная площадка должна иметь ограждение с предупредительными знаками и фонарями освещения;
- обеспечить на период монтажа присутствие на площадке автокрана грузоподъемностью 5 тонн с вылетом стрелы не менее 12 метров и автовышку (или вышку-туру) не менее 12 метров;
- для проведения испытаний Продукции организовать наличие на площадке проверенных грузов (5,2 и 5,5 тонн).
11.1.3 Извещает Поставщика по факсу о готовности Продукции к выполнению работ по монтажу и запуску Продукции в эксплуатацию.
11.1.4 Выделяет постоянного ответственного представителя, наделенного соответствующими полномочиями, для оперативного решения возникающих организационно-технических вопросов.
11.1.5 Знакомит представителей Поставщика с правилами техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка по месту проведения работ. Факт инструктажа оформляется в специальном журнале под роспись.
11.1.6 Обеспечивает возможность вноса на территорию и, по окончанию работ, выноса инструментария, приспособлений и рабочей одежды, принадлежащих специалистам Поставщика.
11.1.7 Проводит приемку Продукции совместно с представителями Поставщика по взаимосогласованной методике за счёт своих средств. При этом представителями Покупателя совместно с представителями Поставщика проверяются основные функции Продукции и ее соответствие указанным в документации техническим параметрам, которые можно проверить техническими средствами предприятия Покупателя.
11.1.8 В случае невозможности устранения Поставщиком выявленных дефектов, а так же обеспечения гарантированных технических характеристик завода-изготовителя указанных в паспорте на Продукцию, Покупатель, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Продукцию качественной и обеспечивающей технические характеристики гарантированные заводом-изготовителем. Расходы, связанные с возвратом Поставщику, заменой ее на Продукцию, надлежащего качества и обеспечивающей заявленные технические характеристики несет Поставщик.
11.2Поставщик в течение 3 (трех) дней после получения уведомления о готовности Продукции к проведению работ по монтажу и запуску Продукции в эксплуатацию, направляет своих специалистов сервисной службы для выполнения данных работ.
11.3В случае неподписанного Акта сдачи-приема Продукции, Поставщик может приступить к монтажу только с письменного согласия Покупателя.
11.4Поставщик Продукции осуществляет:
а) монтаж устройств и опций Продукции;
б) совместно с представителями Покупателя проверку основных функций Продукции их соответствие указанным в документации техническим параметрам, которые можно проверить техническими средствами Покупателя без разборки поставленной Продукции. После проведения проверки основных функций Продукции Стороны составляют Акт ввода Продукции в эксплуатацию и подписывают его;
11.5Срок выполнения работ по монтажу и запуску Продукции в эксплуатацию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала работы в соответствии с п.11.2 настоящего договора.
11.6Поставщик несет расходы по командированию и проживанию своих специалистов.
11.7Датой окончания работ по монтажу и запуску Продукции в эксплуатацию признается дата подписания Сторонами Акта ввода Продукции в эксплуатацию (Приложение №3 к настоящему Договору).
11.8Покупатель не имеет права проводить пробные пуски или эксплуатировать Продукцию до окончания работ по запуску Продукции в эксплуатацию и оформления Акта ввода в эксплуатацию Продукции.
12.Ответственность сторон
12.1Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2В случае нарушения сроков поставки Продукции Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
12.3В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Продукции, указанных в п.п. 10.2, 10.3 настоящего Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
12.4В случае поставки Продукции ненадлежащего качества или некомплектной Поставщик по требованию Покупателя обязуется уплатить штрафную неустойку в размере 5 (пяти) % от стоимости некачественной (некомплектной) Продукции.
12.5Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика и Покупателя от исполнения своих обязательств по Договору.
12.6Поставщик Продукции, признанной браком, возмещает Покупателю расходы, понесенные последним при осуществлении замены забракованной Продукции в течении 7 (семи) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования о возмещении расходов на основании калькуляции затрат.
13.Срок действия договора
13.1Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийных обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Договора.
14.Форс-мажор
14.1Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
14.2Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
14.3Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
14.4В случае если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.
14.5Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
15.Уведомления
15.1Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде факсимильного сообщения, заверенной телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
16.Прочие положения
16.1Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.2Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем направления письменной претензии. Срок ответа по претензию 30 дней с момента ее получения. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
16.3Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16.4Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация.
Приложение № 2: Акт сдачи – приема Продукции по количеству и комплектности.
Приложение № 3: Акт ввода Продукции в эксплуатацию.
17.БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО «НПО «Электромашина»
Юридический адрес: 454119, РФ,
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 2
ИНН 7449044990, КПП 745450001
Банковские реквизиты:
Р/с № 40502810485000000003
Челябинский филиал ОАО «УралСиб»
БИК 047501976
К/с 30101810300000000976
ОКПО 07520642 ОГРН 1047422507736
Генеральный директор
ОАО «НПО «Электромашина»
____________ И. Ю. Афанасьев
«____»______________201__ г.
М.П.
|
ПОСТАВЩИК
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Генеральный директор
___________________
«____»______________201__ г.
М.П.
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № __________
от «____ » _________ 201__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
|
Наименование
Оборудование
(марка, модель и т.д.)
|
Ед. изм.
|
ГОСТ, ТУ
|
Цена за ед.,
руб.
(с НДС)
|
Кол-во,
ед.
|
Общая стоимость,
руб.
(с НДС)
|
Срок гарантии,
месяцев
|
1
|
Кран электрический мостовой однобалочный подвесной:
Грузоподъёмность 5 тонн, пролёт 9, полная длина 11,4 метров, высота подъёма 6 метров, режим нагружения крана А3, режим эксплуатации У3 – эксплуатация в закрытом помещении при ť –40оС до + 40оС, управление краном с подвесного пульта, электроталь с уменьшенной строительной высотой.
|
Шт.
|
|
1
|
|
|
12
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
ПОКУПАТЕЛЬ
|
|
ПОСТАВЩИК
|
|
|
|
____________( И.Ю. Афанасьев)
|
|
____________(____________)
|
«____»______________201 г.
М.П.
|
|
«____»_____________201 г.
М.П.
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору № __________
от «____ » _________ 201__ г.
Акт СДАЧИ-ПРИЕМА ПРОДУКЦИИ по количеству
И КОМПЛЕКТНОСТИ
от «___»_________201_ г.
по договору №_____ от «___»______________201_ г.
«Поставщик» ____ в лице _____________________, с одной стороны и «Покупатель» ОАО «Электромашина» в лице _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий товар:
|
|
|
Количество, ед. (шт)
|
№
|
Наименование
|
Заводской номер/ номер по каталогу запчастей (при наличии)
|
по спецификации (приложение №1)
|
Фактическое
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Итого:
|
-
|
|
|
|
Модель, количество, комплектность и цена передаваемого оборудования соответствуют условиям Договора.
ПОКУПАТЕЛЬ
|
|
ПОСТАВЩИК
|
|
|
|
____________( И.Ю. Афанасьев)
|
|
____________(____________)
|
«____»______________201 г.
М.П.
|
|
«____»_____________201 г.
М.П.
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору № __________
от «____ » _________ 201__ г.
АКТ
ввода Продукции в эксплуатацию
по Договору № ________ от «___» ________ 2013г.
г. Челябинск
|
«____» __________ 2013 г.
|
«Поставщик» ______ в лице _____________________, с одной стороны и «Покупатель» ОАО «Электромашина» в лице _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
№
|
Наименование
|
Подпись
|
Фамилия
|
Должность
|
1
|
Кран________ заводской №________ смонтирован, установлен, подключен в соответствии с рекомендациями завода изготовителя, требованиями пожарной безопасности и требований ТБ
|
|
|
Технический директор
|
2
|
Дефектов, выявленных при вводе крана_______в эксплуатацию, препятствующих его нормальной эксплуатации, не имеется
|
|
|
Технический директор
|
3
|
Функции, устройства и опции Продукции соответствуют параметрам и требованиям, указанным в технической документации.
|
|
|
Технический директор
|
С даты подписания настоящего Акта Продукция считается введенной в эксплуатацию
ПОКУПАТЕЛЬ
|
|
ПОСТАВЩИК
|
____________( И.Ю. Афанасьев)
|
|
___________(____________)
|
«____»______________201 г.
М.П.
|
|
«____»_____________201 г.
М.П.
|
|
