Мауз «Городская больница №5» Главный врач

Скачать 1.02 Mb.

Название	Мауз «Городская больница №5» Главный врач
страница	5/7
Тип	Документация об аукционе

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документация об аукционе

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1.4

Образцы форм и документов для заполнения участниками
1.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в открытом аукционе на _________________________________ (укажите наименование предмета аукциона)

Настоящим _____________________________________________________________________ (наименование организации - Участника аукциона)

подтверждает, что для участия в аукционе ___________ (укажите название аукциона) нами направляются ниже перечисленные документы:

№ п/п	Наименование	Количество листов

Руководитель организации _________________ (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Примечание: Отличие информации о наименовании и количестве листов документов в описи от наименования и количества листов, реально вложенных документов в составе заявки на участие в аукционе не допускается.

1.4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации Дата, исх. номер

Заказчику

____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора на ________________________________________________________________ (укажите наименование товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по предмету аукциона) с _________________________________________ (укажите наименование Заказчика)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно - правовые акты, _______________________________________________________________________________________(наименование организации – Участника аукциона)     в лице ________________________________________________________________________________(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)     сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

2. Мы имеем ясное и четкое представление о структуре цены на товары (работы, услуги), предлагаемые к поставке (выполнению, оказанию), об условиях изменения цен в период поставки, о количестве товаров (объеме работ, услуг), заявляемом к поставке (выполнению, оказанию), о месте поставки, о сроке поставки, о периодичности поставки, об условиях поставки, о порядке, форме и условиях оплаты, о требованиях к сроку годности / гарантийному сроку товара (работ, услуг) и (или) объему предоставления гарантий качества товаров (работ, услуг), о требованиях, установленных документацией об аукционе к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), предлагаемых к поставке (выполнению, оказанию), о требованиях к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, об иных показателях, связанных с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям заказчика, а так же об объеме сопутствующих работ и услуг.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость ____________________________ (укажите все, что включено в стоимость поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), а также все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие - либо расценки на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), составляющий полный комплекс товаров (работ, услуг) по предмету аукциона, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Настоящей заявкой декларируем соответствие _____________________________________________________________________________________(наименование организации – Участника аукциона)   следующим требованиям:

- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

8. В случае, если наше предложение по цене договора будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с_____________________________________________________________(указывается наименование заказчика) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок, указанный в п. 30 Информационной карты аукциона .

9. В случае, если наши предложения по цене договора будет признано предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с ______________________________________________________________________________________(указывается наименование заказчика) мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется Заказчику.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:_____________________________________________________________________________________(Ф.И.О., телефон работника организации Участника аукциона)Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола аукциона и проекта договора и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами с ______________ (указывается наименование Заказчика) договора.

13. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения аукциона.

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Руководитель организации ______________________ (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

1.4.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА

1. Полное и сокращенное фирменное наименование организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Предыдущие полное и сокращенное наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности /Ф.И.О. участника - физического лица
2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. Паспортные данные для участника – физического лица 2.3. ИНН, КПП, ОГРН, участника


Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника подтверждены путем предоставления соответствующих копий документов.
3. Место нахождения, (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица),	Страна:
	Адрес:
	Телефон:
4. Почтовый адрес участника размещения заказа (для юридического лица)	Страна:
	Адрес:
	Телефон:
	Факс:
5. Банковские реквизиты: - Наименование обслуживающего банка - Расчетный счет - Корреспондентский счет - Код БИК




Примечание: Рекомендуется предоставлять информацию обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета или справки из соответствующей ИФНС
6. Банковские реквизиты для возврата обеспечения заявки на участие в аукционе (указывается в случае установления обеспечения заявки на участие в аукционе) - Наименование обслуживающего банка - Расчетный счет - Корреспондентский счет - Код БИК




7. Сведения о выданных участнику лицензиях или свидетельствах о допуске саморегулируемой организации к видам работ необходимых для выполнения обязательств по договору (указываются виды деятельности необходимых для выполнения обязательств по договору, реквизиты действующих лицензии и свидетельств)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность и достоверность всех данных, указанных в анкете.
…………………………………………………………………………………………...

Участник (уполномоченный представитель)	_________________	_______________
	(подпись)	(Ф.И.О. полностью)
	М.П.

1.4.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА (ЦЕНЕ ЛОТА) НА АУКЦИОНЕ
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
Город _______________________________________________________________________________(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)_________________________________________________________________________________наименование юридического лица)в лице ______________________, действующего на основании __________________________,(Ф.И.О. руководителя)                                                                        (Устава, Положения, др.)доверяет ________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество, должность)паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________ «____» _____________________представлять интересы ____________________________________________________________(наименование организации) на открытом аукционе на право заключения договора на ______________________________для нужд _________________________________________________________________________(указывается наименование Заказчика) (номер лота (извещения) _________________ ), который будет проводиться «___» __________ 20__ года. В целях выполнения данного поручения он уполномочен делать во время процедуры аукциона обязательные для организации – доверителя предложения по цене договора (цене лота).

Подпись _____________________      ____________________удостоверяем.                    (Ф.И.О. удостоверяемого)                  (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» __________________200__ г.

Руководитель организации _______________________ (__________________)                                                             (подпись)                         (Ф.И.О. полностью)

М.П.

.4.5. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

1.4.5.1. Форма «Опись документов, представляемых для участия в аукционе»

1. В данной форме указывается перечень документов, обязательные для предоставления всеми участниками, а также другие документы, прилагаемые участниками самостоятельно, по собственному желанию.

1.4.5.2. Форма «Заявка на участие в аукционе»

1. На участие в аукционе – основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных заказчиком.

1.4.5.3. Форма «Анкета участника»

1. Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения участникам.

1.4.5.4. Формы «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника» и «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право делать предложение о цене договора (цене лота) на аукционе»

1. Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения участникам.
1.4.6. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТАС ЗАЯВКОЙ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (заполняется в случае предоставления заявки на участие в аукционе в конверте)

Заказчику: 462404, г. Орск, ул.Короленко, дом № 26, кабинет главного врача

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора
на ___________________________________________________________

ЛОТ №_____________

Участник:_____________________________________________
(фирменное наименования - для юр. лица, Ф.И.О. - для физ. лица)
Почтовый адрес (для юр. лица):____________________________________________
Место жительства (для физ. лица):__________________________________________

*Все пункты настоящего образца подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ заполнению участником. В случае не заполнения/ошибочного либо нечеткого заполнения пунктов настоящего образца участник размещения самостоятельно несет риск не поступления конверта с его заявкой на рассмотрение в Комиссию

Часть II. Проект договора
Договор

на поставку комплекта медицинского оборудования для лаборатории №_____

г.Орск
"___"__________ 2012 г.
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 5», именуемое далее «Заказчик», в лице главного врача Озмитель Веры Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое далее «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании: _______________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать комплект медицинского оборудования для лаборатории (далее - Товар) по списку согласно Приложению № 1 к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой частью данного договора, Заказчику в собственность, а Заказчик обязуется обеспечить оплату своевременно поставленного Товара надлежащего качества.

1.2. Товар, указанный в п.1.1 настоящего договора доставляется Поставщиком и передается Заказчику по месту нахождения объекта Заказчика по адресу: г. Орск, ул. Короленко, дом № 26. Срок поставки товара с момента подписания Договора до 01.12.2012 г.

Риск гибели Товара до момента ввода в эксплуатацию оборудования лежит на Поставщике.

1.3. Результат выполнения Поставщиком его обязанностей по поставке Товара оформляется двумя актами, а именно: актом приема-передачи товара, актом ввода в эксплуатацию (если это предусмотрено технической документацией на Товар); все акты подписываются обеими сторонами. Доставка Товара осуществляется Поставщиком в будничные дни Заказчика, т.е. с понедельника по пятницу, с 09.00 до 16.00 часов по местному времени. Доставка предварительно согласуется Поставщиком с Заказчиком. Отгрузка товара осуществляется стороной Поставщика, товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица.

1.4. Товар должен удовлетворять всем изложенным в настоящем договоре требованиям Заказчика, быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации товара. Срок изготовления поставленного оборудования не ранее 2012 г.

Упаковка товара должна быть не повреждена и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным договором Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
2. Обеспечение исполнения договора.
2.1 Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по договору является _________________________________.
2.2. Обеспечение исполнения договора должно быть представлено Заказчику до заключения договора.

2.3 Срок действия обеспечения исполнения обязательств Поставщика по договору: по исполнению обязательств по договору.

2.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, окончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере.

2.5. Заказчик имеет право обратить взыскание штрафных санкций, а также суммы причиненных убытков во внесудебном порядке на предоставленное по настоящему договору обеспечение в случае нарушения обязательств по договору.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик имеет право привлекать к исполнению договора третьих лиц (транспортно-экспедиторские компании), неся полную ответственность за их действия или бездействие.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. обеспечить поставку Товара в полном количестве, соответствующего по ассортименту и надлежащего качества.

3.2.2. обеспечивать соблюдение сроков поставок;

3.2.3. одновременно с поставкой последней части Товара представить Заказчику подписанный Поставщиком акт приема-передачи товара, предусмотренный п. 1.3. настоящего договора.

3.2.4. полностью ввести весь Товар в эксплуатацию (если это предусмотрено технической документацией на Товар). Профессиональная установка медицинского оборудования, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар) на рабочем месте Заказчика выполняется в течение 5 рабочих дней со дня доставки оборудования высококвалифицированным специалистом, имеющим сертификат на данный вид работ;

3.2.5. одновременно с окончанием ввода в эксплуатацию (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар) Товара представить Заказчику подписанный Поставщиком акт ввода в эксплуатацию (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), предусмотренный п. 1.3. настоящего договора.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. отказаться от приема некачественного или некомплектного Товара и потребовать при этом замену (допоставку) такого Товара;

3.3.2. с целью обеспечения радиационной безопасности провести радиационный технологический и дозиметрический контроль поставляемого Товара, и в случае превышения предельных значений излучения или наличия радиационного загрязнения поставляемого Товара, отказаться от его приемки и оплаты.

3.3.3. отказаться от оплаты поставляемого Товара в случае несоответствия Товаров требованиям, установленным договором и обязательным требованиям нормативных правовых актов (в том числе требованиям ГОСТов, СанПинов, технических регламентов и т.д.)

3.3.4. не подписывать представленные Поставщиком акты в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком его обязанностей по настоящему договору.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. обеспечить оплату поставленного Товара надлежащего качества в размере, порядке и сроки, определенные в настоящем договоре.

4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Расчет за поставленный товар производится Заказчиком безналичным платежом на расчетный счет Поставщика не ранее полной поставки и подписания обеими сторонами актов приёма-передачи товара и ввода в эксплуатацию (если это предусмотрено технической документацией на Товар), по мере поступления средств в рамках программы «Модернизация здравоохранения Оренбургской области на 2011-2012гг.», но не позднее 31.12.2012г.

4.2 Источник оплаты настоящего договора – средства, полученные в рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения Оренбургской области на 2011-2012 г.г.»

4.3. Все цены, указываемые в счете Поставщика, а также общая стоимость Товара по настоящему договору включают в себя полную стоимость расходов Поставщика, в т.ч.: расходы на упаковку, тару, перевозку (доставку Заказчику), погрузку-разгрузку, монтаж и пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию (если это предусмотрено технической документацией на Товар), расходы на страхование ответственности по договору (страхование - по желанию Поставщика), налоги (включая НДС, если таковой предусмотрен нормативно-правовыми документами на момент заключения договора или окажется предусмотрен ими позднее), таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

4.4. Общая стоимость Товара по настоящему договору составляет ________________________________________________, определена в Приложении № 1 настоящего договора. Общая стоимость товара является твердой и не может быть пересмотрена в дальнейшем (в т.ч. и при изменении рыночных цен на аналогичные товары), за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.5, п. 4.6 настоящего договора.

4.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

4.6. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

5.2. За нарушение сроков поставки продукции и иных условий, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения любого обязательства, предусмотренного договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере десяти трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения каждого обязательства, и рассчитывается исходя из цены договора. Заказчик, начислив неустойку, выставляет требование о ее уплате Поставщику.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны настоящего договора.

5.5. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем договоре.

5.6. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
6. Гарантийные обязательства поставщика и производителя
6.1. Требования к обслуживанию товара: возможность гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания на месте Заказчика (приезд специалиста сервисных служб и обслуживание оборудования – в течение 3 календарных дней со дня вызова, за счет Поставщика).

6.2 Требования к энергетической эффективности: поставляемый товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным нормативными документами РФ.

6.3. Гарантийный срок производителя: товар должен иметь гарантии производителя, согласно технической документации, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.4. Гарантийный срок устанавливается Поставщиком на товар - не менее 36 месяцев со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи товара и акта ввода в эксплуатацию товара, но в любом случае не менее срока гарантии производителя.

6.5. Объём гарантий Поставщика: Поставщик обязуется в течение гарантийного срока бесплатно заменять по требованию Заказчика (в срок не более 1 месяца со дня подачи требования в письменной или электронной форме) некачественный и/или некомплектный товар, расходы, связанные с устранением недостатков Товара и его некомплектности несет Поставщик.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения договора:

- война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;

- восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

- бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Подрядчика);

- радиационное излучение на объекте, превышающее предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;

- природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.;

- действия органов государственной власти, в том числе уменьшение финансирования Заказчика;

7.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

7.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Сторона подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается на тот срок, в течении которого действовали обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные эти обстоятельствами.

7.5 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения поставки товара, или прекращения договорных отношений.

7.6 Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне договора, не выполнившей свои обязательства по договору.
8. Прочие условия.
8.1. Настоящий договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня проведения аукциона.

8.2. Настоящий договор действует с момента подписания и до 31.12.2012 г.

8.3. Все разногласия по настоящему договору стороны пытаются решить путем переговоров, проводимых посредством почтовой связи (досудебный порядок урегулирования споров обязателен).

8.4. В случае не достижения согласия в ходе переговоров спор передается сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

8.5. В случае ликвидации, приостановления деятельности, любой реорганизации, смены юридического адреса или других реквизитов Поставщик должен в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, сообщить об этом Заказчику в письменной форме.

9. Список приложений

1 2 3 4 5 6 7

	Конкурсная документация С. В. Мальцева/ Руководитель аппарата Мэра города /Т. В. Котомина/ Главный врач муз «Коряжемская городская больница» / К. В. Барышков/...		Главный врач Аукцион проводит: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №1»
	Документация об аукционе в электронной форме по определению поставщика... Главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница №8»		2016 «утверждаю» Главный врач огауз «Иркутская городская клиническая больница №8» «Иркутская городская клиническая больница №8» (далее – заказчик) проводит запрос котировок в электронной форме в соответствии с условиями...
	2015 «утверждаю» Главный врач огауз «Иркутская городская клиническая больница №8» «Иркутская городская клиническая больница №8» (далее – заказчик) проводит запрос цен в электронной форме в соответствии с условиями...		Главный врач Документация по проведению открытого аукциона на определение поставщика лекарственных средств для нужд муз «городская клиническая...
	Документация об аукцине в электронной форме по определению поставщика для постваки Главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница №8»		Документация об аукционе в электронной форме по определению поставщика для поставки Главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница №8»
	Документация об аукцине в электронной форме по определению поставщика для постваки Главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница №8»		Документация об аукцине в электронной форме по определению поставщика для постваки Главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница №8»
	О проведении аукциона в электронной форме Утверждено главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Центральная городская клиническая...		О проведении аукциона в электронной форме Утверждено главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Центральная городская клиническая...
	2014 «утверждаю» Главный врач огауз «Иркутская городская клиническая больница №8» Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте		2. документация об аукционе содержание документации об аукционе Председатель аукционной комиссии главный врач млпу «Красногорска городская больница №2»
	2017 «утверждаю» Главный врач огауз «Иркутская городская клиническая больница №9» Поставка антивирусного программного обеспечения путем проведения запроса котировок цен в электронной форме		Документация об аукционе в электронной форме по определению поставщика... Главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница №8»

Мауз «Городская больница №5» Главный врач

Похожие: