Документация об аукционе в электронной форме
|
Скачать 0.76 Mb.
|
|
3. Цена контракта и порядок расчетов 3.1. Цена контракта составляет ____________ руб. (________________________________________________________), в т. ч. НДС __% – ____________ руб. (________________________________________________________)/или НДС не предусмотрен. Цена Контракта устанавливается с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе: на перевозку, разгрузку-погрузку, доставку (в случае, если доставка товара осуществляется через транспортную компанию, в стоимость договора входят расходы по оплате услуг транспортной компании и разгрузки товара в месте поставки), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.. 3.2. Расчеты с Поставщиком по контракту осуществляются за счет субсидий, предоставленных из бюджета Республики Крым и за счет средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 3.3. Оплата поставленного товара по контракту производится в течение 30 дней с даты приемки товара заказчиком, после предоставления документов, предусмотренных ч. 2.3.2 настоящего контракта, в соответствии с ч. 4.7 настоящего контракта. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Поставщика. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика. 3.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и изменению в ходе его исполнения, не подлежит, за исключением случаев, указанных в п. 3.5 контракта. 3.5. В ходе исполнения контракта допускается заключение сторонами дополнительных соглашений о нижеследующем: 3.5.1. снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта; 3.5.2. увеличении или уменьшении (по предложению заказчика) предусмотренного контрактом количества товара не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 3.5.3. во всех иных случаях, не противоречащих положениям Закона о контрактной системе, и не ущемляющие законных прав и интересов ни одной из Сторон договора. 4. Сроки, порядок передачи и приемки товара 4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком со дня заключения контракта по 25 декабря 2017 года. Поставка и выгрузка товара в адрес Заказчика, производится Поставщиком согласно заявок Заказчика в течение 3 дней за днем направления заявки. Периодичность заявок - не более 2 раз в месяц. 4.2. Количество товара, а также место доставки (п. 1.3. контракта) указывается Заказчиком в заявках. Заявки предоставляются Заказчиком посредством любых средств связи (почтовая, телефонная, электронная почта) 4.3. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ и складирование, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. рл 4.4. В течение 3 дней с момента получения товара от Поставщика Заказчик обеспечивает его приемку, либо направление в тот же срок Поставщику в письменной форме мотивированного отказа от подписания такого документа. 4.5. Для приемки поставленного товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек. 4.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчиком проводится экспертиза (своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций). В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 4.7. Днем исполнения обязательства по передаче товара со стороны Поставщика считается его сдача Заказчику с предоставлением документов, предусмотренных п. 2.3.2. контракта и приемка товара Заказчиком по количеству и качеству. 5. Тара и упаковка 5.1. Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, нормативным документам. 6. Ответственность сторон 6.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим законодательством. 6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ___________(_____________) рублей, что составляет 2,5 % от цены контракта. 6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размеров штрафа и пени, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена настоящего Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по настоящему Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения Работы, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:  ,где:  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:  ,где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракта (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ___________(_____________) рублей, что составляет 10 % от цены контракта. 6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации. 6.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по настоящему контракту. 7. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) 7.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах) или по вине другой стороны. 8. Дополнительные условия 8.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента наступления события, определенного ч.8 ст. 70 Законом о контрактной системе и действует до 31 декабря 2017 г. 8.2. Контракт заключен после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт (т.е. Поставщиком), обеспечения исполнения контракта в порядке и размере согласно документации об аукционе в электронной форме, неотъемлемой частью которой являлся настоящий контракт в виде проекта.* Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, а именно 11261,37 (Одиннадцать тысяч двести шестьдесят один) руб. 37 коп.** В случае, если предложенная цена Поставщиком снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства, а также при существенном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком) возвращаются Заказчиком Поставщику, за исключением случаев предусмотренных п. 8.2. настоящего контракта, в течение 20 рабочих дней с момента: а) исполнения поставщиком по поставке товара своих обязательств в полном объеме; б) заключения сторонами соглашения о расторжении контракта. * В случае если, участником закупки, с которым заключается контракт (т.е. Поставщиком), является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. ** В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт (т.е. Поставщиком), предложенная цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется таким участником закупки с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе. 8.3. Окончание срока действия контракта влечет прекращение по нему обязательств сторон. 8.4. Изменение, исполнение и расторжение контракта осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным Законом о контрактной системе. 8.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае принятия одной из сторон решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 8.6. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком, при заключении, исполнении и расторжении контракта рассматриваются в установленном действующим законодательством порядке. 8.7. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются арбитражным судом Республики Крым. 8.8. В части, не предусмотренной контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством. 8.9. Неотъемлемой частью настоящего контракта является спецификация (Приложение №1 к контракту). 8.10. Контракт составлен в форме электронного документа, имеющего одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 9. Реквизиты сторон
Приложение № 1 к контракту № _________ от « » 2017 г. С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я*
Цена контракта составляет ____________ руб. (________________________________________________________), в т. ч. НДС __% – ____________ руб. (________________________________________________________)/или НДС не предусмотрен. Заказчик ___________________ (____________) Поставщик ___________________ (____________) * Спецификация заполняется на условиях заявки Поставщика |
Похожие:
 |
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
 |
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об аукционе в электронной форме №43- а Извещение об аукционе в электронной форме №43 а выполнение работ по монтажу оборудования системы охранного видеонаблюдения и охранной... |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об аукционе в электронной форме на право заключения... Подготовка заявки на участие в аукционе в электронной форме, инструкция по ее заполнению |
|
Документация об аукционе в электронной форме В настоящей документации об аукционе в электронной форме используются следующие понятия и сокращения |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |
|
Документация об аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |