1. Требования к участникам размещения заказа

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

1. Требования к участникам размещения заказа.

1.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с п. 1. ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ от 2005 г.):

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

1.2. Заказчик, также, устанавливает следующее требование к участнику размещения заказа:

- в соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 2005 г. отсутствие в предусмотренном Федеральном законе № 94-ФЗ от 2005 г. реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2. Начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования заказа, размер обеспечения заявки; место, сроки и условия выполнения работ; форма, сроки и порядок оплаты работ; требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

2.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 61 301 470,00 руб.

2.2. Источник финансирования заказа – Федеральный бюджет РФ.

2.3. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 3065073,50 руб.

2.4. Место, условия и сроки выполнения работ:

- место – г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, пр. Пархоменко, д. 15, литер А.

- условия – работы будут выполняться в здании действующего лечебного учреждения по согласованному графику и минимальным уровнем шума и ежедневной чистовой уборкой;

- сроки – с даты заключения контракта до «20» августа 2012 года.