1. предмет контракта




Скачать 400.46 Kb.
Название1. предмет контракта
страница1/3
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
  1   2   3
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

по результатам электронного аукциона № ___________

«Техническое обслуживание и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, система голосового оповещения, система контроля удаленного доступа), установленных в здании и помещениях Арбитражного суда Сахалинской области»
г. Южно-Сахалинск «____» __________ 2014 г.
Арбитражный суд Сахалинской области, в лице председателя суда Ирины Анатольевны Карпенюк, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Исполнитель государственного заказа, __________именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», согласно результатам определения поставщика путем проведения электронного аукциона № _______________, в соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона № ___________ от __________________2014г. (далее - Протокол аукциона), заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящий Контракт заключен в соответствии с условиями Извещения о проведении электронного аукциона № _______________, на право заключения Контракта «Техническое обслуживание и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, система голосового оповещения, система контроля удаленного доступа), установленных в здании и помещениях Арбитражного суда Сахалинской области», а также документации об электронном аукционе, заявки Исполнителя - победителя аукциона и протокола подведения итогов электронного аукциона № ___________ от ________________2014 г.

  1. 1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации охранная сигнализация, система контроля удаленного доступа, пожарная сигнализация, система голосового оповещения (далее - ТСО), установленных в здании и помещениях арбитражного суда Сахалинской области, по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 и Коммунистический проспект, 24, а «Заказчик» принять и оплатить данные услуги.

  2. 1.3. Услуги оказываются на существующем оборудовании, указанных в Приложении №1, без дополнительных затрат Заказчика на установку новых элементов ТСО, по существующим каналам связи.

  3. 1.4. Техническое обслуживание представляет собой комплекс услуг по поддержанию технических средств охраны в работоспособном состоянии в течение всего срока их эксплуатации и заключается в оперативном выявлении и устранении неисправностей по заявкам «Заказчика»

  4. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА

    1. Цена контракта составляет (____________) рублей _________ копеек, НДС.

    2. Стоимость комплекса услуг, подлежащих оплате в месяц составляет (____________) рублей _________ копеек, НДС.

    3. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами выделенных бюджетных ассигнований.

    4. Заказчик оплачивает оказанные услуги безналичным путем в течение 10 рабочих дней с момента получения от Исполнителя выставленного счета (счета-фактуры), акта об оказании услуг.

    5. В Цену включены издержки Исполнителя связанные с оказанием услуг (транспортные расходы, расходы на эксплуатацию тех. приборов, инструментов, изоляционных материалов, составных элементов систем, страхование, налоги, сборы, другие обязательные платежи).




  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

«Исполнитель» обязан:

3.1. При оказании услуг иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3.2.Проводить плановые работы по техническому обслуживанию ТСО ежемесячно, с 10 по 20 число, по рабочим дням. В течение одних суток устранять неисправности в работе ТСО по заявке «Заказчика».

3.3. Проводить работы по устранению неисправностей ТСО, «ложных сработок» по заявке Заказчика в течение суток, включая работу в выходные и праздничные дни.

3.4.Оказывать техническую помощь «Заказчику» в вопросах эксплуатации ТСО: проведение инструктажей, консультаций, выдача технических рекомендаций по улучшению работы ТСО и т.д.

3.5. Производить замену вышедших из строя составных элементов систем охраны, установленных на объектах «Заказчика».

3.6. Оказывать техническую помощь «Заказчику» в вопросах эксплуатации ТСО: проведение инструктажей, консультаций, выдача технических рекомендаций по улучшению работы ТСО и т.д.

3.7. Соблюдать правила техники безопасности при работе на объектах «Заказчика», соблюдать противопожарный режим, установленный на объектах «Заказчика».

3.8. Для взаимодействия с «Заказчиком» назначить своего представителя с указанием его (ФИО, контактный телефон, адрес эл. почты)

«Исполнитель» имеет право:

3.9. Давать «Заказчику» обязательные для исполнения указания в части соблюдения правил эксплуатации и сроков эксплуатации ТСО, устранения недостатков и технической укрепленности объектов, отрицательно влияющих на работоспособность средств охраны.

3.10. Приостановить исполнение обязательств в случае нарушения «Заказчиком» условий пунктов 2.4 настоящего контракта более чем на 2 месяца, предупредив об этом «Заказчика» за пять дней до срока приостановления оказания услуг.

«Заказчик» обязан:

3.11.Передавать «Исполнителю» при заключении контракта техническое описание, паспорта, другую документацию на ТСО, установленные на объектах.

3.12.Незамедлительно уведомлять «Исполнителя» (инженерно-техническую службу) обо всех случаях неисправностей в работе ТСО. Обеспечивать работникам «Исполнителя» необходимые условия для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту свободный доступ к ТСО и т.д.

3.13.Эксплуатировать комплекс ТСО согласно инструкции по эксплуатации.
3.14. Сообщать «Исполнителю» не менее чем за 10 дней о начале проведения ремонтных работ в помещениях, перепланировке и переоборудовании объектов которые могут привести к нарушениям и сбоям в работе ТСО.

3.15. Назначить ответственное лицо за сохранность журнала электромонтера на

объектах «Заказчика»

«Заказчик» имеет право:

3.16. Требовать от «Исполнителя» качественного обслуживания и своевременного устранения неисправностей ТСО.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    1. Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту, своевременному устранению неисправностей ТСО, за разглашение конфиденциальной информации, ставшей ему известной в процессе оказания услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    2. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

    3. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10 процентов от цены контракта, что составляет ________ (_______________) рублей ____ копеек (п. 4 Правил определения размера штрафа Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063).

    4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 процентов от цены контракта, что составляет ____ (_____________) рубля ____ копеек (п. 5 Правил определения размера штрафа Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063).

    5. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. (п. 6 Правил определения размера штрафа Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063).

    6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых, они не имеют возможности.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 10 % от начальной максимальной цены контракта или предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

5.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту, подлежит выплате Заказчику в качестве меры гражданско-правовой ответственности, а также компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или недолжного исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

5.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами последнего акта оказанных услуг или окончания срока исполнения контракта, при условии надлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме банковской гарантии).

5.4. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком на счет Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами последнего акта оказанных услуг или окончания срока исполнения контракта, при условии надлежащего выполнения обязательств Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 01.01.2015 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2015 года.

6.2. Расторжение настоящего Контракта оформляется письменным соглашением Сторон.

6.3. Настоящий Контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон только при условии урегулирования Сторонами финансовых претензий по выполненным до момента расторжения настоящего Контракта обязательствам.

6.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Если же реорганизация осуществлена в форме разделения и выделения, перемена Исполнителя не производится.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Контракту, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение взятых на себя обязательств.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности.

7.4. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Для разрешения споров, вытекающих из исполнения настоящего Контракта, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок:

- претензии предъявляются в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами Поставщика либо Заказчика и отправляются заказными письмами с уведомлением;

- Сторона, получившая претензию, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии, мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения.

8.2. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке, такой спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания Соглашения о расторжении Контракта и считается расторгнутым по соглашению Сторон только при условии урегулирования Сторонами финансовых (подписания Сторонами акта взаиморасчетов по выполненным до момента расторжения настоящего Контракта обязательств) и других обязательств, оговоренных настоящим Контрактом.
9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СВЯЗИ С ОДНОСТОРОННИМ ОТКАЗОМ СТОРОНЫ КОНТРАКТА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронном аукциона.

9.6. Информация о Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков (Подрядчиков, исполнителей).

9.7. Информация о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего места нахождения, номеров телефонов и факсов не позднее следующего рабочего дня.

10.2. Обмен корреспонденцией между Сторонами по настоящему Контракту будет осуществляться с обязательным указанием номера и даты настоящего Контракта по почте, электронной почты сторон, нарочно или по средствам факсимильной связи.

10.3. Отношения Сторон, неурегулированные положениями настоящего Контракта, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Контракт возможно по письменному соглашению сторон.

10.5. Стороны не вправе уступать третьим лицам права требования по обязательствам, возникшим из исполнения условий настоящего Контракта без обоюдного согласия.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение № 1. «Техническое задание».
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Арбитражный суд Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск,

Коммунистический проспект,28

тел./факс 460-903.

ИНН 6500005625

КПП 650101001

Р/с 401 058 107 000 000 100 31

В ГРКЦ ГУ Банка России по

Сахалинской области г. Южно-Сахалинск

л/с 03611А90040

в УФК РФ по Сах.обл

БИК 046401001

ОКПО 03499738

ОГРН 1026500539218
Председатель суда

_________________И.А. Карпенюк

«____» _____________2014 г.
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________________ /________/

«______» _____________2014 г.
М.П.



Приложение № 1

К государственному контракту

№________________

От _____________2014 г.


Техническое задание
Техническое обслуживание и ремонт

систем охранно-пожарной сигнализации (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, система голосового оповещения, система контроля удаленного доступа), установленных в здании и помещениях Арбитражного суда Сахалинской области

  1   2   3

Похожие:

1. предмет контракта iconПредмет муниципального контракта (предмет аукциона), объем и начальная...
Муниципальные заказчики: муз «Гатчинская цркб» 188300 г. Гатчина ул. Рощинская 15а к. 1 E-mail grtmo@ lens spb ru. (81371) 2-26-90,...

1. предмет контракта icon1. Предмет муниципального контракта
Предмет муниципального контракта: Техническое обслуживание в 2010 году инженерных терминалов системы диспетчерского контроля коммунальных...

1. предмет контракта icon1. Предмет муниципального контракта
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по предоставлению эвакуаторов для принудительной эвакуации транспортных средств,...

1. предмет контракта iconТехническое задание на поставку бортового грузового автомобиля с тентом Предмет контракта
Предмет контракта: Поставка бортового грузового автомобиля с тентом (далее так же Товар)

1. предмет контракта iconПредмет контракта

1. предмет контракта iconСтатья 1 Предмет Контракта

1. предмет контракта iconСтатья I предмет контракта продавец соглашается продать, а покупатель...
Россия, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Коминтерна, д. 111 б в лице Генерального директора Иващенко Сергея Анатольевича,...

1. предмет контракта iconСтатья Предмет Контракта Предметом настоящего Контракта является...
Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме,...

1. предмет контракта iconИзвещение
В информационной карте (Приложение 1) раздел «Предмет муниципального контракта» изложить в следующей редакции

1. предмет контракта iconДокументация об аукционе г. Дзержинск, 2008 г
Предмет муниципального контракта: поставка медикаментов (далее Товар), по лотам

1. предмет контракта iconО проведении запроса котировок в электронной форме
Предмет контракта: выполнение работ по сервисному обслуживанию медицинского оборудования в 2018 г

1. предмет контракта iconПротокол результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок
Предмет контракта: поставка миксера для мяса (фаршемешалка): Электровзбивалки, миксеры. Характеристики товаров: нет

1. предмет контракта iconДокументация об аукционе в электронной форме
Предмет контракта: «Выполнение кадастровых работ (межевание, оформление межевого плана, постановка на кадастровый учет) в отношении...

1. предмет контракта iconКонкурсная документация
Предмет конкурса – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой и монтажом диагностического оборудования для...

1. предмет контракта iconДокументация об аукционе размещена на официальном сайте www zakupki...
Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия №16 «Французская»

1. предмет контракта iconСтатья Предмет Контракта
Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Гражданско-правовой...


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск