РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 16. Внесение изменений в состав Работ
16.1 Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить техническое задание (Приложение 1) изменения. Изменения технического задания и соответствующее изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к Договору.
Если возникает необходимость изменения объема работ, Подрядчиком составляется расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который согласуется Заказчиком. Данный расчет вместе с Актом, составленным в соответствии с п.п. 17.3, 17.4 Договора, является основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение Стоимости работ по настоящему Договору.
Статья 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают невозможность их завершения в срок.
не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1,
либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ -не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, что влечет за собой изменение Стоимости работ по Договору, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ составить Акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ.
Акт на производство дополнительных работ должен быть подписан Сторонами.
Подписанный Акт вместе с расчетом, оформленным в соответствии с п. 17.3 Договора, является основанием для подготовки соответствующего дополнительного соглашения. Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ после подписания дополнительного соглашения.
РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 18. Гарантии
Качество выполненных Подрядчиком работ, а также расходных материалов поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих Нормативных документов, действующих в системе ОАО «АК «Транснефть». Гарантии качества распространяются, в том числе, на Материалы, поставки Подрядчика, используемые при выполнении работ по Договору на срок, определенный изготовителем, подтверждаемый документально.
Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, сформированной согласно п. 18.6 настоящего Договора, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
Если в соответствии с настоящим Договором результаты работ приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ в целом.
Гарантия качества результата выполнения Работ предусмотренная настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках Договора.
Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего обслуживания или ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания Сторонами акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.
В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных дефектах, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
Срок гарантии в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами в Работах начинает отсчитываться с момента возобновления эксплуатации Объекта.
Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других лиц. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется Акт устранения недостатков.
Статья 19. Ответственность Сторон и санкции
За нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
В случае просрочки оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
За нарушение срока, указанного в п. 6.4, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ с дефектами (недостатками) за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
В случае если Заказчиком будет установлен факт повреждения Подрядчиком во время выполнения Работ существующих зданий, объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штрафную неустойку в размере 500 000 рублей.
Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, проводится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения (начисления) Сторонами доходов в виде неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
Заказчик имеет право при нарушении работником Подрядчика либо Субподрядчика правил безопасного производства работ, создающих угрозу аварии, инцидента или несчастного случая на опасном производственном объекте, ограничить доступ виновному лицу на объект до устранения вышеуказанных нарушений. Данные ограничения не могут являться основанием для невыполнения условий п. 2.1 Договора. Заказчик в течение одного рабочего дня письменно уведомляет Подрядчика об ограничении доступа на объект виновного лица.
В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 20.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 20.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Статья 21. Урегулирование споров. Арбитраж
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, урегулируются в претензионном порядке. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой их поступления.
При не урегулировании споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.
Статья 22. Особые условия
22.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
22.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
22.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
22.4. Передача прав и обязанностей по договору, уступка прав требования может быть произведена только по письменному согласованию другой Стороны.
Статья 23. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014г., окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему.
Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр - для Заказчика, другой экземпляр - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 24. Приложения к Договору
Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
Перечень Приложений к Договору:
Приложение 1. Техническое задание.
Приложение 2. Распределение стоимости работ по этапам.
Приложение 3. Протокол согласования договорной цены.
Приложение 4. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.
Приложение 5. Форма акта приема-передачи документации.
Приложение 6. Информация о цепочке собственников контрагента.
Приложение 7. Сметный расчет стоимости работ.
Статья 25. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «………….»
(ООО «………….»)
|
ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы»
(ООО «Востокнефтепровод»)
|
Юридический адрес:
665813, Иркутская область, г. Ангарск, …………
Почтовый адрес: 665813, Иркутская
область, г. Ангарск, ……………..
ИНН/КПП: 3801025573/323601001
Р\сч. 40702810622360003113
в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск
ОСБ 7690
к/счёт 30122310900000000607
БИК 042520607
Тел./факс: (3955)………..
|
Юридический адрес: 665734, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, дом 14.
Почтовый адрес: 665832, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 1604.
ИНН/КПП 3801079671/380102001
расчетный счет 40702810900060001109
в ОАО Банк ВТБ г.Москва
к/счет 30101810700000000187
БИК 044525187
Тел./факс: (3955) 50-82-48, 50-82-15.
|
Директор
ООО «………….»
_________________ ………….
м.п.
|
Директор филиала Иркутское РНУ
ООО «Востокнефтепровод»
________________ А.А. Жилин
м.п.
|
Приложение №6
|
к договору №
|
|
|
|
|
от "___" ______ 2014г.
|
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
|
Информация о контрагенте
|
№ п/п
|
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
|
Сведения о составе исполнительных органов
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование организации
|
Код ОКВД
|
Ф.И.О. руководителя
|
Серия, № документа, удостоверяющего личность руководителя
|
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование/
Ф.И.О.
|
Адрес регистрации
|
Серия, № документа, удостоверяющего его личность (для физических лиц)
|
Руководитель/участник/акционер/бенефициар
|
Информация о подтверждающих документах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления в ООО «Востокнефтепровод», а также последним в органы государственной власти, ОАО «АК «Транснефть»
|
|
|
|
|
|
|
|
__________________________
(должность руководителя контрагента)
______________________________
(Ф.И.О.)
|
____________________
(подпись)
(М.П.)
|
|
