|
ОАО «СО ЕЭС»
|
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Средней Волги
_______________ О.А. Громов
«___» _____________ 2012 года
|
Конкурсная документация
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ОАО «СО ЕЭС», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. САМАРА, ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д.5 В ЧАСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОЙ САМОНЕСУЩЕЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ В ОСЯХ 18-23-И
г. Самара 2012
СОДЕРЖАНИЕ
2.Общие положения 5
Статья 1.2.2. Начальная (предельная) цена Договора 6
Статья 2.2.3. Разъяснение Конкурсной документации 6
Статья 3.2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию 6
3.Техническое задание 9
3.Проект Договора 15
5. Требования к Участникам конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям. 32
.Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок 36
Статья 4. 6.5. Порядок изменения Конкурсных заявок 37
Статья 5.6.8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок 38
Статья 6.6.9. Определение Победителя конкурса 44
Статья 7.6.10. Подписание Протокола о результатах конкурса 44
Статья 8.6.11. Заключение Договора 44
Статья 9.6.12. Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса 45
7. Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса в форме неустойки 46
8. Образцы форм документов, включаемых в Конкурсную заявку 47
Статья 10.8.1. Письмо о подаче оферты (форма ) 47
Статья 11.8.2. Коммерческое предложение (форма ) 50
Статья 12.8.3. График выполнения работ (форма 3) 53
Статья 13.8.4. Техническое задание (форма 4) 55
Статья 14.8.5. Анкета Участника конкурса (форма 5) 56
Статья 15.8.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) 60
Статья 16.8.7. Справка о кадровых ресурсах (форма 7) 62
Статья 17.8.8. Справка о материально-технических ресурсах (форма 8) 64
Статья 19.8.9.Опись Конкурсной заявки Участника конкурса (форма 9) 66
Статья 20.8.9.1. Форма Описи 66
Заказчик, являющийся Организатором конкурса – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), местонахождение в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе (далее – конкурс) на выполнение работ по реконструкции части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д.5 в части реконструкции наружной самонесущей кирпичной стены в осях 18-23-И (далее – Договор).
Конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru. (далее – Система).
Для участия в конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в Системе в качестве участников данной Системы, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором системы в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации Системы (www.B2B-Energo.ru).
Предмет Договора, сроки исполнения обязательств по Договору, порядок оплаты:
4.1. По Договору Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием, Объектным сметным расчетом, Графиком выполнения работ и проектной документацией шифр 189-11, выполнить работы по реконструкции части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5 в части реконструкции наружной самонесущей кирпичной стены в осях 18-23-И и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ.
4.2. Результатом выполнения Работ по Договору является реконструированный Объект в части наружной самонесущей кирпичной стены в осях 18-23-И.
4.3. Срок исполнения обязательств по Договору.
Срок начала выполнения работ – в течение 3 (трех) дней с момента подписания Договора;
Срок окончания выполнения работ – 75 (семьдесят пять) календарных дней с момента подписания договора, но не позднее «15» сентября 2012 года. (Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения работ по Договору).
4.4 Оплата результата Работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в размере стоимости выполненных по Договору Работ не позднее 30 (тридцати) дней со дня завершения Работ по Договору в целом, подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (по Договору в целом), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (по Договору в целом), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14), Акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) при условии выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае обнаружения недостатков в Работах Подрядчика срок расчета продлевается на срок устранения соответствующих недостатков.
5. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, а именно, наличие свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с перечнем работ утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 (п. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений);
б) непроведение ликвидации, и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи Конкурсной заявки;
г) на имущество не должен быть наложен арест;
д) представлены сведения, предусмотренные п. 5.1.6. Конкурсной документации.
6. Подробные условия Договора, требования к Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедуры конкурса содержатся в Конкурсной документации, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на Торговой площадке Системы.
7. Информация по организационным вопросам может быть получена у ответственного секретаря Закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Катькова Сергея Дмитриевича, тел.: (846) 279-73-25, факс: (846) 279-70-76, электронный адрес: KatkovSD@odusv.ru.
8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя конкурса, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются постоянно действующей Закупочной комиссией Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 №372.
9. Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Систему.
10. Конкурсные заявки подаются Участниками конкурса через Торговую площадку Системы в электронный сейф Организатора конкурса до 11 часов 00 минут «21» мая 2012 года.
11. Итоги конкурса подводятся Закупочной комиссией Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.5 в июне 2012 года.
12. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 514 466 (Пятьсот четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 10 копеек, кроме того НДС 18% в размере 92 603 (Девяносто две тысячи шестьсот три) рубля 90 копеек.
13. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (двадцати) дней с момента определения Победителя конкурса.
14. Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок и участием в конкурсе, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (двух) % от начальной (предельной) цены Договора, установленной пунктом 12 настоящего Извещения о проведении открытого одноэтапного конкурса, что составляет 10 289 (десять тысяч двести восемьдесят девять) рублей 32 копейки.
15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее сем за 5 (Пять) рабочих дней до срока вскрытия конвертов, указанного в п. 10 настоящего Извещения о проведении открытого одноэтапного конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ от проведения конкурса оформляется в Системе, копия отказа публикуется на сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги - http:// www.odusv.so-ups.ru.
|
