Проект договора
г. Владивосток "___"_________2013 г.
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора филиала «Приморские тепловые сети» Титова Олега Валерьевича, действующего на основании Доверенности № 51/84 от 31.01.2013 года, с одной стороны и _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании Устава, протокола общего собрания акционеров №_____ от __________, с другой стороны, по результатам проведенной процедуры открытого запроса предложений (протокол Закупочной комиссии №_____от__________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
-
Предмет договора
-
Подрядчик обязуется в установленные настоящим договором сроки выполнить работы по Ремонту аккумуляторных и мазутных баков КЦ №1, 2, 3 для нужд филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» «Приморские тепловые сети», Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
Аккумуляторные и мазутные баки расположены: КЦ №1 –г.Владивосток ул.Западная,29, КЦ №2 – г.Владивосток ул.Бородинская,24.
-
Цена договора
2.1. Стоимость работ по настоящему договору подтверждается локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 1) и составляет: __________, в том числе НДС составляет _________.
2.2. Стоимость работ, определенная согласно прилагаемой сметной документации является неизменной в течение всего периода действия настоящего договора. Окончательная стоимость работ определяется по завершении работ за фактически выполненные объемы с сохранением ценообразующих факторов, согласно утвержденному сметному расчету.
2.3. На стадии расчетов материалы Подрядчика подлежат оплате по нормативному расходу и фактической стоимости, подтвержденной бухгалтерскими документами, но не более утвержденной в смете величины.
-
Условия платежей
3.1.Стороны осуществляют сдачу - приемку этапов выполненных работ ежемесячно, в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик до 25-го числа каждого месяца предъявляет Заказчику акт выполненных работ формы КС-2, при наличии акта приемки объекта из ремонта с оценкой качества, КС-3, ОС-3, табель учёта рабочего времени, счет-фактуру, материальный отчет формы М-15 и другие необходимые документы, подтверждающие качество ремонта.
3.2. Заказчик обеспечивает рассмотрение и подписание актов выполненных работ в течение 72 часов с момента их представления или возвращает Подрядчику не подписанные с мотивированным отказом.
3.3. Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4. Расчет по договору производится Заказчиком ежемесячно не позднее 30 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком предоставлением Подрядчиком счета – фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.
-
Срок исполнения обязательств
4.1. Срок выполнения работ по настоящему договору устанавливается:
начало работ: 01.05.2013г.
окончание работ: 30.09.2013г.
4.2. Срок действия договора устанавливается с момента подписания и действует до 31.12.2013года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по нему.
-
Обязанности сторон
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить своими силами ремонт аккумуляторных и мазутных баков и сдать Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям НТД,
5.1.2. При выполнении работ своими материалами использовать материалы, соответствующие проекту, ГОСТу и другим стандартам. В случае отклонения применяемых материалов от проекта согласовать изменения с Заказчиком с составлением акта.
5.1.3. Устранять по требованию Заказчика обнаруженные в ходе работ, выполняемых Подрядчиком, дефекты и недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком, и за свой счет.
5.1.4. Обеспечить в ходе выполнения работ персоналом Подрядчика правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
5.1.5.Подрядчик с письменного согласия Заказчика имеет право передавать свои права и обязанности и заключать договоры субподряда (в этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика). Количество собственного ремонтного персонала подрядчика занятого на выполнении работ должно составлять не менее 80 %.
В случае привлечения Субподрядчика к выполнению определенных видов работ, Участник предоставляет Заказчику письменное подтверждение Субподрядчика о готовности к выполнению работ, оказание услуг, являющихся предметом договора в плановые сроки. Субподрядчик обязан предоставить информацию о квалификации собственных специалистов, наличия материально-технических ресурсов, наличия достаточного количества аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад.
5.1.6. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи313 и статьи403 ГК РФ, а перед Субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору подряда.
5.1.7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику за выполненные работы со своего расчетного счета.
5.1.8. Подрядчик имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплутационных характеристик объекта при условии согласования этих мероприятий с Заказчиком в письменном виде.
5.1.9. В случае использования материалов Заказчика, Подрядчик представляет отчёт об использовании материалов Заказчика, передаваемых по требованию-накладной (форма М-15). Основанием для списания материальных ресурсов являются акты приёмки выполненных работ (формы КС-2).
5.1.10. В случае применения материалов Заказчика, обеспечить сохранность, рациональное и экономное использование по назначению. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, переданных Заказчиком для выполнения работ по договору, несет Подрядчик с момента их получения.
5.1.11. Возвратить Заказчику неиспользованные материалы, не позднее трех дней с момента окончания работ по договору.
5.1.12. В случае получения запасных частей и материалов, несоответствующего качества поставки Заказчика, Подрядчик обязан немедленно известить об этом Заказчика и до принятия решения приостановить работы для исключения невыполнения требований
чертежей и другой НТД или возникновения обстоятельств, представляющих угрозу безопасности оборудованию и персоналу.
5.1.13. Риск случайной гибели или случайного поврежденного результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.1.14. Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения №2 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения №2 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены. Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
5.1.15. Подрядчик гарантирует выполнение персоналом требований нормативных документов:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ 30.06.2003г;
- СО 34.04.181-2003 - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
- РД 34.03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
- ППБ 01.03 Правила пожарной безопасности в Российской федерации;
- Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;
- РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
- СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»
- ПБ 03-605-03 Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов*1
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство.
- РД 153-34.1-40.504-00 Методические указания по защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации»
- РД 34.21.526-95 «Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды»
- РД 34.23.601-96 «Рекомендации по ремонту и безопасной эксплуатации металлических и железобетонных резервуаров для хранения мазута»
- ТУ на ремонт и другие нормативные документы.
- Регламентом «Взаимоотношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» при возникновении финансовой ответственности Подрядных организаций за качество и сроки проведения ремонта, наладки, модернизации и реконструкции оборудования и ЗиС структурных подразделений филиалов ОАО «ДГК»
- Положением ОАО «ДГК» «О взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».
- При возникновении необходимости проведения аварийно - восстановительных ремонтов, порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика определяется согласно регламенту ОАО «ДГК» о «Формировании управлении работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов ОАО «ДГК»
5.1.16. Подрядчик должен иметь и предоставить Заказчику, после заключения настоящего Договора, заверенную копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с приложением перечня видов работ в соответствии с предметом закупки, о допуске к которым участник размещения заказа имеет Свидетельство, в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 РФ от 30.12.2009 (ред. от 23.06.2010) «Обутверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».В данном свидетельстве должно быть утверждено право допуска к перечисленным видам работ: «согласно раздела приказа №624 от 30.12.2009 г III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, пункт 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов; пункт 6.1. Опалубочные работы; пункт 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; пункт 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; пункт 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;пункт 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций; пункт 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; пункт 22.11. Контроль качества сварных соединений и изоляции;
5.1.17. Предоставить Заказчику, после заключения настоящего Договора, заверенные копии следующих документов:
- Свидетельство аттестации применяемой технологии сварки (наплавки) в «НАКС»;
- Приказ по предприятию о назначении ответственных за производство отдельных видов работ и их качество;
- График ремонта баков с отражением срока выполнения каждого вида работ и численности рабочих;
- Список ответственных руководителей и производителей работ;
- Проект производства работ;
- Заявку с указанием номенклатуры и количества необходимых материалов.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. При выполнении работ материалами Заказчика передать их Подрядчику по заявке в объеме, соответствующем сметной документации (с приложением сертификатов).
5.2.2. Предоставить Подрядчику на весь срок подготовки и ремонта возможность пользоваться необходимой технической документацией своего архива и другими, имеющимися в его распоряжении техническими пособиями.
5.2.3. Контролировать и надзирать за ходом и качеством выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.4. Оплатить Подрядчику выполненные и принятые к оплате объемы работ в размере и в сроки, оговоренные договором.
5.2.5. Принять в эксплуатацию после завершения ремонтных работ в соответствии с СО-34.04.181-2003 п.6.8.
-
Ответственность сторон
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
6.2. Уплата штрафов, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.
6.3. В случае нарушения сроков сдачи работ уплачивается штраф в размере 0,1 % от полной стоимости работ за каждый просроченный день, но не более 10% от стоимости договора;
6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение согласованных с Заказчиком промежуточных и окончательных сроков выполнения работ. По каждому случаю отклонения от утвержденного срока выполнения работ, Заказчиком создается
комиссия с обязательным составлением двухстороннего акта с указанием объекта, причины и виновной стороны в нарушении установленного срока. Отказ Подрядчика, в течение 3 дней от подписания двухстороннего акта с признанием своей вины или отражением особого мнения, рассматривается как невыполнение договорных обязательств, с последующим решением Заказчика о прекращении договорных отношений или применением определенных санкций к Подрядчику.
6.5. За задержку устранения дефектов и недоделок в работах против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости затрат на устранение дефектов за каждый день до фактического исполнения обязательства, но в сумме не более 10% от стоимости затрат на устранение дефектов.
6.6. За несвоевременное освобождение площадки и прилегающей к ней территории от принадлежащего Подрядчику после завершения работ имущества – штраф в размере 5000 рублей за каждый день просрочки, но не более 50 000 рублей.
-
ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, действий законодательной или исполнительной власти Российской Федерации, действий исполнительных органов муниципалитета.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех дней с даты их наступления.
7.3.Если указанные в п. 7.1. обстоятельства будут длиться более двух месяцев, то Стороны должны принять совместное решение о том, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительных месяцев Стороны не смогут договориться, то любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
-
Порядок разрешения споров
8.1. Все возникающие по настоящему Договору разногласия Стороны будут стремиться решать в ходе переговоров.
8.2.В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров, все споры между Сторонами будут рассматриваться в Арбитражном суде ПК в соответствии с действующим законодательством РФ.
-
Порядок изменения и расторжения договора
9.1.Заказчик имеет право вносить любые изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы:
- увеличить или сократить объем работы, включенный в Договор;
- исключить любую работу, изменить характер или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работы;
9.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего соглашения к настоящему Договору.
9.3. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ, с возмещением понесенных убытков.
9.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков:
- если Подрядчик в течение десяти дней с момента наступления начала работ, указанного в договоре, не приступает к исполнению настоящего договора или
выполняет работу с нарушением требований НТД, что создает угрозу поломки оборудования или снижению его нормативных показателей производительности и безопасности работы;
- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 календарных дней.
9.5. Подрядчик вправе расторгнуть договор при систематической задержке расчетов за выполненные работы на срок более чем на 30 дней сверх срока,установленного Договором.
9.6 При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.
-
Сроки гарантий
10.1. Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированных сооружений требованиям НТД в течение 24 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их за свой счет и под свою ответственность в согласованные с Заказчиком сроки.
10.3.О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока Заказчик во всех случаях извещает письменно Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее трех суток с момента получения извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
10.4 Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие
нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу
несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
10.5.В целях обеспечительных мер по своевременному выполнению гарантийных обязательств Подрядчиком в период гарантийных сроков:
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего договора подряда, Подрядчик обязуется предоставить письменное обязательство банка, иного кредитного учреждения или страховой организации (Гаранта), уплатить Заказчику, в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства, денежную сумму по представлении Заказчиком письменного требования о ее уплате.
Либо,в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего договора подряда, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику, согласие своего Поручителя (и данные о Поручителе) на заключение договора поручительства с Заказчиком, об обязательстве Поручителя отвечать за полное или частичное исполнение Подрядчиком обязательств по договору подряда в период действия гарантийного срока.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком (должником) обеспеченного поручительством обязательства Поручитель несет перед Заказчиком (кредитором) субсидиарную ответственность.
-
Прочие условия
11.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2. Наличие недостатков в выполненных работах и сроках их устранения фиксируются двухсторонними актами Заказчика и Подрядчика.
11.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания актов обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд.
11.4.Настоящий договор подписан в 3-х экземплярах:2экз. для Заказчика и 1 экз. для Подрядчика.
-
Приложения к настоящему договору
12.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение № 1 "Локальный ресурсный сметный расчет"
- Приложение №2 -- Форма информации о собственниках компании
-
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
Юридический адрес: 680000,
г. Хабаровск ул.Фрунзе,49
|
___________________________________
Юридический адрес:__________________
Фактический адрес:___________________
|
ОАО "ДГК" филиал "Приморские тепловые сети"
Фактический адрес: 690091,
г. Владивосток, ул. Западная, 29
тел. 8(4232)43-20-01, факс 8(4232)400-383
ИНН 1434031363, КПП 254002001
р/сч40702810045510000117
в Дальневосточном филиале ОАО АКБ «РОССБАНК», г. Владивосток
БИК 040507871,
к/сч30101810300000000871
|
тел. __________, факс __________
ИНН __________, КПП __________
ОКПО __________, ОКАТО __________
ОКТМО __________, ОКОГУ __________
ОКФС __________, ОКВЭД __________
р/сч _______________________________
к/сч _______________________________
БИК __________
|
Директор филиала
"Приморские тепловые сети"
________________/О.В. Титов /
|
Руководитель
_____________/__________/
|
|
