Документация на проведение запроса предложений в электронной форме
|
Скачать 1.24 Mb.
|
|
11.7. Форма № 7 «ДЕКЛАРАЦИЯ» ДЕКЛАРАЦИЯ ФОРМА декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства Подтверждаем, что (указывается наименование участника закупки) в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 1. Адрес местонахождения (юридический адрес): 2. ИНН/КПП: (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 3. ОГРН: 4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации): (наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре) 5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых работах и видах деятельности:
(подпись) М. П. (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 12. ПРОЕКТ ДОГОВОРА Московская область, Одинцовский район, р. п. Новоивановское «___» _________ 201_ года Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области ГУП МО «Мособлгаз» (филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Дмитровмежрайгаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Маркова Владимира Леонидовича, действующего на основании Положения и Доверености №_________от__________, с одной стороны и _____________________________________(____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом ______________________ заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.2. Технические и другие требования к результатам работ, являющимся предметом Договора, должны соответствовать требованиям СНиП, техническим регламентам и другим действующим нормативным актам Российской Федерации, в том числе Правительства Московской области, а также требованиям, содержащимся в техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 1.3. Перечень всего комплекса работ согласовывается Сторонами в техническом задании и локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Договору). 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки: Начало работ: 03.06.2019г. Окончание работ: 31.07.2019г. Подрядчик имеет право досрочно сдать работы. 3. ЦЕНА РАБОТ 3.1. Цена работ по Договору (далее – Цена работ) определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 2 к Договору), и составляет _________ руб. _____ коп. (___________________ рублей __ копеек), в т. ч. НДС 18 %_______________ руб._____коп.(_________________ рублей ____копеек). 3.2. Подрядчик за 30 (тридцать) дней до начала выполнения работ представляет Заказчику счет на предоплату в размере ___% от Цены работ, что составляет ________ руб. ____ коп. (__________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС 18 % – ________ руб. __ коп. (__________________ рублей ____ копеек). Заказчик оплачивает выставленный счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При этом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика последний выставляет Заказчику в соответствии с требованиями, предусмотренными Налоговым кодексом РФ, счет-фактуру на сумму полученной предоплаты. 3.3 Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), счет-фактуру и необходимый перечень документов, оформляемый подрядными организациями на объектах капитального ремонта (здания газорегуляторного пункта филиалов ГУП МО «Мособлгаз») (Приложение № 3 к договору) при сдаче-приемке каждого объекта по отдельности. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных и получения соответствующего счета оплачивает выполненные Подрядчиком работы, за вычетом предоплаты, размер которой в каждом случае платежа будет составлять ____ % от стоимости работ, указанной в акте о приемке выполненных работ (по форме № КС-2). 3.4. Цена Договора при его исполнении может быть изменена путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Договору в следующих случаях: 1) При снижении цены Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором объема и качества выполняемых работ. 2) При увеличении или уменьшении по предложению Заказчика предусмотренных настоящим Договором объема выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. Никакие устные соглашения по вопросам внесения изменений, дополнений в Договор, в том числе касающихся объемов, Цены работ и сроков их выполнения, не имеют юридической силы. Оплату превышения расходов, в основе которого не лежит письменное дополнительное соглашение к Договору, берет на себя Подрядчик. Цена Договора, включает в себя стоимость используемых для выполнения работ материалов, компенсацию издержек и причитающееся ему вознаграждение. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 4.1. Подрядчик обязан: 4.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, сдать результат работ Заказчику в установленном Договором порядке, в срок и в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими нормами и правилами. 4.1.2. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании (Приложение № 1 к Договору), а также в Типовом решении реконструкции и ремонта зданий пунктов редуцирования газа ГУП МО «Мособлгаз» (Приложение № 4 к Договору) и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступать от них только с согласия Заказчика, выраженного в письменной форме. 4.1.3. Обеспечить: – производство работ в полном объеме, в соответствии с техническим заданием, локальными сметами, строительными нормами и правилами; – качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами; – своевременное, за свой счет устранение недостатков, дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, а также при их приемке и в течение гарантийного срока. 4.1.4. В случае нарушения бесперебойного газоснабжения по вине Подрядчика (субподрядчика), Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, связанные с восстановлением безопасного и бесперебойного газоснабжения. 4.1.5. Все используемое оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов на материалы и оборудование, используемые при выполнении строительно-монтажных работ, должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 4.1.6. Гарантировать привлечение квалифицированных рабочих, аттестованных в установленном порядке. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы. 4.1.7. В целях учета выполненных работ вести журнал учета выполненных работ (по форме № КС-6а). На основании журнала учета выполненных работ составлять акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) и еженедельно отчитываться о выполненных работах. 4.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 4.1.9. Не вносить без предварительного согласования с Заказчиком, совершенного в письменной форме, изменения и дополнения в техническую документацию, оказывающие влияние на Цену работ и сроки их выполнения. 4.1.10. Информировать Заказчика в письменной форме по его запросу о состоянии дел по исполнению Договора. 4.1.11. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками. 4.1.12. Исполнять свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора. 4.2. Подрядчик имеет право: 4.2.1. На оплату работ по цене, предусмотренной настоящим Договором. 4.2.2. Привлекать субподрядчиков к выполнению того или иного вида работ по Договору только по предварительному согласованию с Заказчиком, совершенному в письменной форме. Надлежащим образом оформленное обращение (письмо) Подрядчика о согласовании привлечения им того или иного субподрядчика, направляемое в адрес Заказчика, должно содержать следующую информацию: полное и сокращенное наименование субподрядчика; место его нахождения; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) субподрядчика и основной государственный регистрационный номер (ОГРН); виды работ, которые будет выполнять указанное лицо. В качестве приложения к вышеуказанному обращению (письму) Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные копии учредительных документов субподрядчика (устава), свидетельство о государственной регистрации субподрядчика – юридического лица или документ, подтверждающий государственную регистрацию субподрядчика – индивидуального предпринимателя. В случае если законодательством Российской Федерации для выполнения того или иного вида работ по договору подряда, планируемому к заключению с субподрядчиком, требуется специальное разрешение (свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, квалификационный аттестат и т. п.), Подрядчик одновременно с вышеуказанным обращением направляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию соответствующего разрешения, дающего право субподрядчику выполнять вышеуказанные работы. 4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, повлекших задержку выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их соответствующими документами, после чего Стороны договорятся о сроках и форме (способах) возмещения дополнительных расходов Подрядчика. 4.4. Подрядчик имеет право выполнить и сдать работы по Договору досрочно. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 5.1. Заказчик обязан: 5.1.1. Обеспечить доступ Подрядчика к месту выполнения работ. 5.1.2. Оказывать, по возможности, содействие Подрядчику в обеспечении электроэнергией зданий ГРП, в которых отсутствует электричество. 5.1.3. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.1.4. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора. 5.2. Заказчик имеет право: 5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 5.2.2. Заявить Подрядчику об отступлениях от условий Договора и выявленных недостатках, обнаруженных в ходе осуществления контроля за выполнением работ. 5.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ но не более чем 7 календарных дней, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет средств Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков. 6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 6.1. При выполнении работ Подрядчик письменно информирует Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования скрытых работ в количестве 3 (трех) экземпляров, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. 6.2. Если Заказчик не был информирован о проведении скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик по его требованию обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, при этом оформить акт освидетельствования вскрытия скрытых работ. 6.3. В случае неявки представителя Заказчика в срок, указанный в письменном уведомлении Подрядчика, вскрытие работ по требованию Заказчика производится за его счет. Неявка представителя Заказчика для приемки скрытых работ не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполнения скрытых работ. 6.4. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (по форме № КС-6а) и еженедельно отчитывается о выполненных работах, предоставляет Заказчику, по окончании работ на объекте, акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ, счет-фактуру и необходимый перечень документов, оформляемый подрядными организациями на объектах капитального ремонта (зданий газорегуляторных пунктов филиалов ГУП МО «Мособлгаз») при сдаче-приемке (Приложение № 3), в соответствии с объемами работ, отраженными в журнале учета выполненных работ. 7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ несет Подрядчик. 8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 8.1. От начала работ до подписания последнего акта о приемке выполненных работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, в том числе материалов, конструкций и т. п., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ. В случае произошедшей по вине Подрядчика (субподрядчика) утраты имущества, Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество на равнозначное или, при невозможности этого, возместить Заказчику убытки. 8.2. Ответственность за сохранность результатов работ после подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ несет Заказчик. 9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 9.1. Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2). 9.2. После выполнения работ Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), счет-фактуру и необходимый перечень документов, оформляемый подрядными организациями на объектах капитального ремонта (зданий газорегуляторных пунктов филиалов ГУП МО «Мособлгаз») (Приложение № 3) при сдаче-приемке. Заказчик обязан в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней подписать направленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в акте и направить Подрядчику мотивированный отказ. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 10.1. Подрядчик гарантирует: – надлежащее качество выполнения работ, предусмотренных Договором, материалов, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; – своевременное, за свой счет устранение недостатков, дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, а также при их приемке и в течение гарантийного срока. 10.2. На результат выполненных работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок __ (____________) месяцев, исчисляемый с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в 10-дневный (десятидневный) срок с момента их обнаружения. Соответственно на период устранения недостатков, дефектов гарантийный срок продлевается. 10.4. Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам или другим документам, удостоверяющим их качество, то все работы по замене таких материалов осуществляет Подрядчик за свой счет. 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 11.1. За задержку общего срока выполнения работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика помимо пени уплаты единовременного штрафа в размере 5 % от Цены договора. 11.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком либо привлеченной субподрядной организацией с существенными или неустранимыми отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования (ст. 723 ГК РФ), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты единовременного штрафа в размере 5 % от Цены договора. 11.3. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком работ после подписание актов выполненных работ с двух сторон, более чем на 7 (семь) календарных дней, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от суммы долга. 11.4. За несоблюдение законодательства РФ, в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, за каждый выявленный случай, повлекший привлечения Заказчика к административной ответственности. 11.5. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду. 11.6. Уплата штрафов, пеней, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. 11.7. В случае нарушения бесперебойного газоснабжения по вине Подрядчика (субподрядчика), Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, связанные с восстановлением безопасного и бесперебойного газоснабжения. 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, природные катастрофы и т. п.). В этих случаях срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого такие обстоятельства действовали. 12.2. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно (в течение суток) известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности, в связи с чем обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением об обстоятельствах непреодолимой силы. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне документы компетентного органа о наличии обстоятельств непреодолимой силы. 12.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 12.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон вправе внести предложения об изменении соответствующих условий Договора либо о его расторжении. 13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 13.1. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть в любое время расторгнут. Соглашение о расторжении Договора должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон. 13.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договор в случаях: – задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; – принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ; – нарушения бесперебойного и безопасного газоснабжения по вине Подрядчика (субподрядчика); – приостановления или прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дающего право Подрядчику на выполнение работ по Договору. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от исполнения настоящего Договора по причине (-ам), указанной (-ым) выше или в п. 5.2.3 Договора, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 15 календарных дней с момента направления уведомления о расторжении Договора в адрес Подрядчика. 13.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях: – финансовой несостоятельности Заказчика; – существенной задержке (более чем на 2 (два) месяца) Заказчиком расчетов за надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы; – консервации или остановки Заказчиком производства работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 2 (два) месяца; – в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. При этом Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о расторжении Договора за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 13.4. При расторжении настоящего Договора по взаимному согласию Сторон (п. 13.1 Договора) Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные им и принятые Заказчиком работы на момент расторжения Договора, с учетом произведенной предоплаты. В случае если Подрядчик не приступал к выполнению работ по настоящему Договору либо выполнил работы частично, он обязан в трехдневный срок с даты заключения Сторонами соответствующего соглашения вернуть Заказчику сумму перечисленной ему предоплаты либо сумму предоплаты за вычетом фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ соответственно. 13.5. После получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора в соответствии с п. 13.2 Договора Подрядчик обязан: 13.5.1. Немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества или обеспечения сохранности Объекта. 13.5.2. Произвести совместно с Заказчиком выверку объемов фактически выполненных работ и сверку расчетов по Договору. После этого Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные им и принятые Заказчиком работы на момент расторжения Договора, с учетом произведенной предоплаты. В случае если Подрядчик не приступал к выполнению работ по настоящему Договору либо выполнил работы частично, он обязан в десятидневный срок с даты получения уведомления Заказчика о расторжении Договора вернуть последнему сумму перечисленной ему предоплаты либо сумму предоплаты за вычетом фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ соответственно. 13.5.3. Немедленно передать по акту приема-передачи всю документацию по работам, оборудованию и материалам, включая исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора. 14. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, ОБРАЗУЮЩИМИСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 14.1. Подрядчик обязан при осуществлении капитального ремонта и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства, об охране окружающей среды, о недрах, о безопасности ремонтных работ (в т. ч. требования противопожарной безопасности), земельное, лесное, водное, санитарно-эпидемиологическое законодательство РФ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик также несет ответственность перед Заказчиком за нарушение указанных требований привлеченными им субподрядчиками. 14.2. В процессе выполнения работ и после их завершения Подрядчик обеспечивает сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ, с последующим их вывозом или утилизацией в соответствии с требованиями законодательства РФ. Право собственности на отходы, образующиеся из сырья и материалов Подрядчика, а также из сырья и материалов Заказчика в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору, возникает у Подрядчика с момента их образования. Подрядчик самостоятельно вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с законодательством РФ. 14.3. Подрядчик обеспечивает в процессе выполнения работ по Договору и после их завершения собственными силами или с привлечением третьих лиц сбор отходов, образующихся в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору (в том числе строительных отходов, грунта и строительного мусора), с последующим вывозом на специализированные полигоны или иные объекты размещения отходов либо их утилизацию (использование). 14.4. После завершения капитального ремонта Объекта Подрядчик обязуется провести рекультивацию земельного участка, предоставленного последнему для проведения работ по Договору, а также сдачу земельного участка Заказчику c приведением земельного участка в пригодное для использования состояние. 14.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ по Договору нарушения природоохранного законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда окружающей среде. 14.6. Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые убытки, возникшие вследствие нарушения обязательств, указанных в настоящем разделе Договора. 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 15.1. Замена материалов, указанных в локальном сметном расчете для отдельного объекта производится только с письменного согласования сторонами перед началом производства работ на данном объекте. Замена материалов может быть произведена на подобные материалы соответствующие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 15.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, за исключением п. 13.2 Договора. 15.3. Сторона обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны по Договору. 15.4. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Договора, учел в расчетах свои расходы и прибыль и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в настоящем Договоре. 15.5. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 15.6. Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Московской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии (требования). 15.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведенных работ по Договору по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно, Заказчиком. 15.8. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 15.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 15.10. Неотъемлемой частью Договора являются: 15.10.1. Техническое задание (Приложение № 1). 15.10.2. Локальный сметный расчет (Приложение № 2). 15.10.3. Необходимый перечень документов, оформляемый подрядными организациями на объектах капитального ремонта (зданий газорегуляторных пунктов филиалов ГУП МО «Мособлгаз») при сдаче-приемке (Приложение № 3). 15.10.5. Типовое решение реконструкции и ремонта зданий пунктов редуцирования газа ГУП МО «Мособлгаз» (Приложение № 4). 16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
16 мая 2017 года документация запроса предложений в электронной форме на поставку спецодежды Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений в электронной форме |
|
О проведении открытого запроса предложений в электронной форме Настоящая документация определяет порядок проведения запроса предложений, требования к содержанию и форме заявки и оформлению документов,... |
|
О проведении открытого запроса предложений в электронной форме Настоящая документация определяет порядок проведения запроса предложений, требования к содержанию и форме заявки и оформлению документов,... |
 |
Документация Извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и Разделе 3 Документации «Информационная карта открытого... |
|
Документация открытого запроса предложений Открытый запрос предложений... При проведении открытого запроса предложений в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам закупки |
|
Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений в электронной форме Инструкция претендентам на участие в открытом запросе предложений в электронной форме |
|
Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений в электронной форме Инструкция претендентам на участие в открытом запросе предложений в электронной форме |
|
Документация по проведению запроса предложений открытый запрос предложений... Ощадке процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению... |
|
Документация на проведение открытого запроса предложений Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на приобретение вычислительной техники и комплектующих... |
|
Оао «Газпром газораспределение Майкоп» Документация о запросе предложений... Нормативные основы регулирования порядка проведения запроса предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений) |
|
Оао «Газпром газораспределение Майкоп» Документация о запросе предложений... Нормативные основы регулирования порядка проведения запроса предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений) |
|
Условия проведения открытого запроса предложений в электронной форме Документация открытый запрос предложений в электронной форме по выбору организации на оказание супервайзерских услуг при выполнении... |
|
Условия проведения открытого запроса предложений в электронной форме Документация по открытому запросу предложений в электронной форме (СЗбф 85-16) по выбору организации на право заключения договора... |
|
Документация по проведению запроса предложений открытый запрос предложений... Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет побудителя... |
|
Документация по проведению запроса предложений открытый запрос предложений... Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет побудителя... |
|
Документация об открытом запросе предложений открытый запрос предложений Общие условия проведения Открытого запроса предложений в электронной форме |