Филиал «самарский областной радиотелевизионный передающий центр»
|
Скачать 0.68 Mb.
|
|
2 Стоимость работ и порядок расчетов
3 Сроки выполнения работ 3.1 «Исполнитель» обязуется выполнить работы в срок не позднее 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания договора. 3.2 «Заказчик» обеспечивает допуск персонала «Исполнителя» на объекты выполнения работ. 3.3 «Исполнитель» имеет право на досрочную сдачу работ. 3.4 В течение двух банковских дней после подписания договора «Заказчик» передает «Исполнителю» техническую документацию по объекту. 3.5 В случае задержки исполнения «Заказчиком» п. 3.2. и 3.4. срок начала и окончания выполнения работ соответственно сдвигается на количество дней задержки. 4 Обязанности сторон 4.1 Обязанности «Исполнителя»: 4.1.1 До начала производства работ согласовать с «Заказчиком» проект производства работ. 4.1.2 Приступить к работам по настоящему договору не позднее 5 рабочих дней с момента зачисления авансового платежа на его расчётный счёт. 4.1.3 Произвести работы по настоящему Договору своими силами и материалами, с качеством, соответствующим требованиям руководящих документов, ГОСТ и СНиП. Работы по устранению отклонения вертикальности АМС выполнить в соответствии «Инструкцией по эксплуатации металлических антенных опор радиоцентров и радиотелевизионных передающих станций», утвержденной Минсвязи СССР 23.04.80 г., СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», согласно действующим нормам РФ, правилами и стандартами в области строительства и связи. 4.1.4 Поставить на строительную площадку необходимую строительную технику и приспособления. 4.1.5 Нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему договору. 4.1.6 Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. 4.1.7 В 3-х дневный срок до дня предоставления «Заказчику» Акта сдачи-приемки выполненных работ, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. 4.1.8 Выполнить все работы в срок и с надлежащим качеством. Некачественно выполненные работы не принимаются и не оплачиваются «Заказчиком». 4.1.9 Обеспечить выполнение в зоне производства строительно-монтажных работ необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, охране труда, нести материальную ответственность за нарушение вышеперечисленных мероприятий. 4.1.10 Поэтапно отчитываться перед «Заказчиком» о ходе выполнения работ техническими Актами и другими документами, в объеме, перечисленном в Приложении № 3. Акты по выполненным работам подписываются уполномоченным представителем Заказчика. 4.2 Обязанности «Заказчика»: 4.2.1 Своевременно принять и оплатить выполненную и предъявленную работу. 4.3 Права «Заказчика»: 4.3.1 В процессе работы, «Заказчик» вправе вносить изменения в объем, виды, стоимость работ, с обязательным возмещением возможных издержек «Исполнителю», при условии, что изменения соответствуют профилю работы «Исполнителя». 4.3.2 Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 5 Порядок сдачи и приемки работ 5.1 По окончании выполнения работ по настоящему договору и предоставления документов в объеме перечисленном в Приложении №3, «Исполнитель» составляет Акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3 и ОС-3 на каждый объект и подписывает их у «Заказчика». 5.2 В случае досрочного выполнения работ «Заказчик» вправе принять и оплатить выполненные работы. 6 Гарантийные сроки 6.1 «Исполнитель» гарантирует качество выполненных работ в течение _______ месяцев с момента приемки работ по акту. В течение указанного срока «Заказчик» вправе предъявить «Исполнителю» претензии по выявленным в ходе эксплуатации недостаткам работ. При обнаружении брака в течение гарантийного срока «Исполнитель» обязан устранить все недостатки за свой счет. 6.2. Стороны согласовали следующий порядок исполнения гарантийных обязательств. Если в течение гарантийного срока, установленного в п. 6.1. настоящего договора, «Заказчиком» будут обнаружены признаки потери несущей способности АМС (вертикальность, гидроизоляция, нивелировка опорных узлов), он направляет в адрес «Исполнителя» соответствующую претензию. «Исполнитель» обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней принять меры к устранению указанных дефектов, предоставить по окончании работ соответствующий двухсторонний акт, содержащий информацию о работах, выполненных для восстановления несущей способности АМС, и стоимости выполненного объема работ в расценках настоящего договора. 7 Ответственность сторон 7.1 До сдачи объекта по Акту сдачи-приемки выполненных работ, «Исполнитель» несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 7.2 За неисполнение своих обязательств «Исполнителем» по настоящему Договору (в части сроков выполнения работ), «Заказчик» вправе взыскать с «Исполнителя» пени в размере 0,1% от суммы общей стоимости работ за каждый день просрочки окончания работ, но не более 5%. 7.3 Исполнитель несет ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату, порчу в ходе выполнения ремонтных работ имущества Заказчика или имущества третьих лиц в размере причиненных убытков. 7.4 При выполнении работ из материала «Исполнителя» «Исполнитель» несет ответственность за недоброкачественность материалов. 7.5 В случае если «Исполнитель» не приступил к выполнению работ в течение 5-и рабочих дней с момента зачисления авансового платежа на его расчётный счёт, «Заказчик» вправе письменно потребовать возврат аванса, в сумме, согласно настоящего Договора, и уплату процентов с учетом требований статьи 395 ГК РФ за каждый день использования денежных средств, а «Исполнитель» обязуется вернуть аванс в течение 5-и банковских дней с момента получения требования «Заказчика». 7.6 «Исполнитель» вправе взыскать с «Заказчика» пени в размере 0,1% за каждый день от суммы просрочки платежа согласно п.2.4. , но не более 5% от суммы договора. 7.7 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 7.8 Условия п.п. 7.2. и 7.5. применяются в случае направления стороной, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного требования. 7.9 «Исполнитель» гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии с проектом производства работ, «Инструкцией по эксплуатации металлических антенных опор радиоцентров и радиотелевизионных передающих станций», утвержденной Минсвязи СССР 23.04.80 г., со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», согласно действующим нормам РФ, правилам и стандартами в области строительства и связи. - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 8 Расторжение Договора 8.1 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях: – задержки «Исполнителем» начала строительства более чем на 5 рабочих дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»; - нарушения «Исполнителем» сроков выполнения работ;
8.2 «Исполнитель» вправе расторгнуть договор в случаях консервации или остановки «Заказчиком» строительства по причинам, не зависящим от «Исполнителя», на срок, превышающий три месяца. 8.3 При расторжении настоящего Договора (п. 8.1), «Исполнитель» обязан в течение 5-и банковских дней вернуть суммы авансовых платежей, работы по которым не завершены, но были оплачены «Заказчиком» на условиях п. 2.3. настоящего договора. 9 Обстоятельства непреодолимой силы 9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 9.2 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Исполнитель» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. 9.4 Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора. 10 Прочие условия 10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. Спорные вопросы разрешаются путем официального предъявления взаимных претензий, которые рассматриваются сторонами в течение 10-ти дней. При не достижении согласия спор передается на решение Арбитражного суда Самарской области. 10.2 Все, что не урегулировано настоящим Договором, разрешается в соответствии с действующим законодательством РФ. 10.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 10.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. 10.5 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения: Приложение №1. “Техническое задание”; Приложение № 1 «А». «Сводная ведомость осадок фундаментов опоры» (форма); Приложение № 1 «Б». «Таблица отклонений ствола от вертикали» (форма); Приложение № 1 «В». «Схема расположения осей башни» (форма); Приложение № 1 «Г». «Исполнительная схема вертикальности ствола башни» (форма); Приложение № 2. Локальные сметы на каждый объект; Приложение № 3. Перечень документов, предъявляемых перед приемкой объектов; Приложение № 4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (по строительным работам) № ______________ . 11. Реквизиты и подписи сторон
«Заказчик» «Исполнитель» Директор филиала _________________ РТРС “Самарский ОРТПЦ” _________________ _____________ Д.А. Калиновский ______________ /__________/ Приложение № 1 к договору № ______________ от “____” _________________ 2012 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Заказчик» «Исполнитель» Директор филиала __________________ РТРС “Самарский ОРТПЦ” __________________ _____________ Д.А. Калиновский ______________ /___________/ Приложение 1 «А» к Договору № ______________ от «_____» ___________ 2012 г. «Утверждаю» _____________________________________________________ (должность, организация) ___________________________ ___ФИО (подпись) «____» ____________________200___ г. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Филиал «приморский краевой радиотелевизионный передающий центр» утверждаю директор филиала ртрс Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен и выбор победителя |
|
Филиал «вологодский областной радиотелевизионный передающий центр» утверждаю: Директор филиала Заказчик, указанный в настоящей документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме (далее также Документация), проводит... |
|
Реферат «Нам 20 лет!» Шемордан 2015г … Но особо мне запомнилась работа... Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный... |
 |
«утверждаю» Директор фгбу «Самарский референтный центр Россельхознадзора»... «самарский референтный центр федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» |
|
Гбуз «Самарский областной клинический кардиологический диспансер» Гбуз «Самарский областной клинический кардиологический диспансер» путем проведения совместных торгов |
|
Совет ректоров вузов самарской области самарский областной совет по научной работе студентов Российской Федерации, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, фгбоу во «Самарский государственный медицинский университет»... |
|
Совет ректоров вузов самарской области самарский областной совет по научной работе студентов Российской Федерации, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, ректор гбоу впо «Самарский государственный медицинский... |
|
Документация по проведению открытого аукциона в электронной форме... Заказчик, организатор закупки (далее – организатор): Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной перинатальный... |
|
Кавминводский институт сервиса (филиал) фгбоу впо «южно-российский... Центр дополнительного профессионального образования и повышения квалификации (филиал) фгаоу впо «скфу» |
|
Отчет о результатах самообследования сооо «Самарский областной Автомотоклуб» Автодром: Самарская обл., Волжский р-н, южнее п. Подстепновка, участок б/н, площадью 5500,00 кв м (Договор №43 от 28. 11. 2013 г... |
|
I. Понятие и классификация потребительских кредитов Динамика развития и характеристика кредитных продуктов, предлагаемых ОАО акб "РосБанке" филиал "Самарский" |
|
«приморский краевой радиотелевизионый передающий центр» Россия, 690041, г. Владивосток, ул. Радио, 9 Тел. (423) 230-30-60, факс: (423) 230-30-61 |
|
Результаты плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности... Ой деятельности, проведенной в Кировском областном государственном бюджетном учреждении «Кировский областной центр охраны окружающей... |
|
Фбуз смкц фмба россии утверждаю «Самарский медицинский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» |
|
Фгбуз смкц фмба россии утверждаю «Самарский медицинский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» |
|
Фбуз смкц фмба россии утверждаю «Самарский медицинский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» |