Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток»)

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток»)


Скачать 225.81 Kb.
НазваниеОбщество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток»)
страница1/3
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
  1   2   3
ДОГОВОР №
г. Ленск ___.___.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ООО «Транснефть-Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Ленское РНУ» ООО «Транснефть-Восток» Кондрахина Михаила Александровича, действующего на основании доверенности №01-07/18 от 10.12.2015, с одной стороны, и … (…), именуемое далее «Подрядчик», в лице …, действующей на основании …, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту оборудования ЛАЭС, ЦРС филиала "Ленское РНУ" ООО "Транснефть-Восток" в соответствии с Приложением №1 к Договору (далее – работы).

1.2. Место проведения работ – территория Подрядчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Выдать Подрядчику Задание на выполнение работ.

2.1.2. В любой момент проверять ход выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.1.3. Давать Подрядчику обязательные указания относительно способа выполнения работ.

2.1.4. В любой момент запросить у Подрядчика дополнительную информацию о ходе выполнения работ. Информация предоставляется Подрядчиком в течение 1 рабочего дня с момента получения от Заказчика запроса.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1 Передать Подрядчику оборудование для выполнения работ в чистом состоянии, с оформлением акта приема-сдачи оборудования по форме приложения №2 к Договору. Доставка оборудования до места выполнения работ осуществляется силами за счет Заказчика.

2.2.2. Рассмотреть представленный Подрядчиком Акт приемки выполненных работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения результат работ.

2.2.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в сумме и на условиях, установленных Договором.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить работы в точном соответствии с Приложением №1 к Договору, эксплуатационными документами на оборудование, а также нормами и требованиями, предусмотренным нормативными актами России, в том числе в части качества выполнения работ, полноты совершаемых действий, безопасности выполнения работ, а также сроков начала и окончания выполнения работ. Результат работ должен полностью соответствовать нормативным актам России, быть безопасным и пригодным для эксплуатации в соответствии со своим назначением и техническими характеристиками.

2.3.2. Исполнять указания Заказчика относительно способа выполнения работ.

2.3.3. Возвратить Заказчику демонтированное в ходе выполнения работ оборудование, запасные части, материалы и лом цветного металла.

2.3.4. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения от Заказчика запроса представить отчет о ходе выполнения работ.

2.3.5. Выполнить работы лично. Соисполнители привлекаются Подрядчиком только с согласия Заказчика.

2.3.6. После выполнения работ передать заказчику исправное оборудование, готовое к эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками, в чистом состоянии, с оформлением акта приема-сдачи оборудования по форме Приложения №2 к Договору.

2.3.7. Сдать Заказчику выполненные работы по Акту приемки выполненных работ.

2.3.8. Обеспечить сохранность полученного оборудования. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность оборудования, а также риск случайной гибели или повреждения оборудования с момента получения и до момента передачи его Заказчику или перевозчику.

2.3.9. Подрядчик при заключении Договора обязуется представить в ООО «Транснефть-Восток» информацию путем надлежащего оформления Приложения №4 к Договору, о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения к представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять в ООО «Транснефть-Восток» по форме Приложения №4 к Договору не позднее 3 (Трех) дней с момента, когда произошли данные изменения. Надлежащим образом оформленное Приложение №4, является обязательной и неотъемлемой частью Договора.

Если какие-либо поля Приложения №4 к Договору не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены в ООО «Транснефть-Восток», последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 15 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно – стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Подрядчик согласен на раскрытие ООО «Транснефть-Восток» предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения №4 к Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти, ОАО «АК «Транснефть» и предоставляет ООО «Транснефть-Восток» право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам и ОАО «АК «Транснефть». Подрядчик, предоставляя ООО «Транснефть-Восток» информацию по форме Приложения №4 к Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены.

Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.

2.3.9. При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования Энергетической и Экологической политики ОАО «АК «Транснефть», системы экологического менеджмента (международного стандарта ISO 5000:2011), требования противопожарной, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, окружающей среды, требования Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика оплатить фактически выполненные работы в порядке, установленном Договором.

2.4.2. Осуществлять иные права, предоставленные ему Договором.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ согласована сторонами в Приложение №1 к Договору. Окончательная стоимость работ формируется с учетом фактического объема выполненных работ и согласуется Сторонами в Акте приемки выполненных работ. Общая стоимость по Договору составляет не более … (…) рублей … копеек, в том числе НДС 18% … (…) рублей 00 копеек.

3.2. Все расходы Подрядчика по выполнению работ, в том числе оплата используемого при выполнении работ имущества, получения разрешений и согласований, а также любые иные расходы входят в стоимость работ по Договору.

3.3. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента получения оригинала счета, счета-фактуры, выставленных Подрядчиком на основании подписанного (принятого) Заказчиком Акта приемки выполненных работ, составленного по форме, указанной в Приложении №3 к Договору.

3.4. Стороны ежеквартально проводят сверку расчетов с составлением Акта сверки взаимных расчетов в срок до 15 числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала, предоставление акта сверки на 31 октября, предоставление акта сверки по итогам года – в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, в полном объеме представить Заказчику Акт приемки выполненных работ и счет-фактуру.

4.2. Заказчик рассматривает представленные документы в течение 5 рабочих дней и возвращает Подрядчику либо подписанный Акт приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ от подписания указанного акта.

4.3. На основании подписанного Заказчиком Акта приемки выполненных работ Подрядчик имеет право выставить счет на оплату принятых Заказчиком работ.

4.4. Если результатом выполнения работ является новое имущество либо внесение изменений в имущество Заказчика, Подрядчик Актом приемки выполненных работ передает Заказчику все права на новое имущество либо на улучшение предоставленного Заказчиком имущества, в том числе право собственности.
5. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора, Заказчик имеет право отказаться от принятия (подписания) Акта приемки выполненных работ, и, по своему выбору, имеет право:

- установить Подрядчику срок для устранения недостатков (дефектов) в выполненных работах;

- устранить недостатки (в том числе обнаруженные после приемки работ) самостоятельно либо с привлечением третьих лиц с последующим перевыставлением затрат, образовавшихся у Заказчика, Подрядчику, а Подрядчик обязан принять данные затраты Заказчика и оплатить их в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

5.2. Устранение недостатков Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные Заказчиком и без дополнительной оплаты.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, составляющего 1 (Один) год с даты приемки работ согласно Акта приемки выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вследствие обстоятельств, за которые несет ответственность Заказчик.

5.4. При обнаружении дефектов в гарантий срок Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, направляя ему акт о выявленных дефектах. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта направить своего представителя для подтверждения дефектов и их устранения. В противном случае никакие возражения Подрядчика на акт о выявленных дефектах не принимаются, акт, направленный Заказчиком, считается действительным, а указанные в нем дефекты подлежащими устранению Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения этого акта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Подрядчиком работ, установленного п. 3.3 Договора, Подрядчик вправе потребовать выплатить пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченных работ за каждый день просрочки.

6.2. В случае, если Подрядчик допустил нарушение Договора в части срока выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае привлечения для выполнения работ соисполнителя (соисполнителей), не согласованного с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости работ по Договору.

6.4. За нарушение срока устранения недостатков (дефектов), выявленных в течение срока действия Договора либо в течение гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

6.5. В случае невыполнения либо несвоевременного выполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

6.6. В случае невыполнения либо несвоевременного выполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.2 Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от общей стоимости, указанной в Акте приемки выполненных работ, за каждый день просрочки.

6.7. Предъявления сторонами неустоек/пени и/или санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещения. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий Договора.

6.8. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

6.9. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика возмещения реального ущерба.

6.10 Стороны договорились, что при возникновении между ними денежного обязательства (в частности, в результате уплаты аванса, предварительной оплаты, предоставления отсрочки или рассрочки платежей, а также излишней уплаты денежных средств независимо от причины, а также вследствие любой ошибки, заблуждения, неверных расчетов, и.т.п) кредитор по этому обязательству не вправе требовать от должника уплаты процентов, указанных в п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

6.11. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы, подтвержденные первичными документами, кроме расходов и выплат соисполнителям, которые не были согласованы Заказчиком.

6.12. В остальном, что не предусмотрено Договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством России.
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ

7.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении Договора разрешаются путем переговоров и направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешить спор в претензионном порядке он передается на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменения и дополнения условий Договора (кроме раздела об адресах и реквизитах) считаются действительными, если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны сторонами.

8.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с … и действует по ….

8.4. Права и обязанности сторон по Договору не могут быть переданы ими третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.5. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение 1 – Задание Заказчика;

Приложение 2 – Форма Акта приема-сдачи оборудования;

Приложение 3 – Форма Акта приемки выполненных работ;

Приложение 4 – Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.7. Стороны обязаны уведомлять друг друга в течении 7 (Семи) дней с момента принятия соответствующего решения обо всех изменениях реквизитов, в том числе банковских, и адресов. Сторона, не исполнившая эту обязанность несет все связанные с этим риски.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик:

Подрядчик:

ООО «Транснефть-Восток»

Юридический адрес: 665734, Иркутская область,

г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, 14,

Почтовый адрес: 678145, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Ленина, 31,

ИНН 3801079671, КПП 141431001,

Р/с 40702810900060001109 в Банк «ВТБ» (ПАО)

г. Москва, к/с 30101810700000000187,

БИК 044525187.




Директор филиала «Ленское РНУ»

_________________М.А. Кондрахин


  1   2   3

Похожие:

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconОбщество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток»)

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconМесто выполнения работ, оказания услуг
Пао «Транснефть» в части ООО «Транснефть – Балтика», ао «Транснефть – Верхняя Волга», ао «Транснефть – Приволга», ао «Транснефть...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconДокументация о закупке Лот №04-тнэ/рэн/132. 4-09. 2016 Техническое...
...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconДоговор подряда на ремонт оборудования систем видеофиксации рабочей...
Ооо «Транснефть-Восток», в лице генерального директора Бронникова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconТехническое задание на оказание услуг по ремонту техники и оборудования...
Цель работы: Ремонт техники и оборудования линейно аварийно-эксплуатационных служб и центральных ремонтных служб филиала Ленское...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconТехническое задание на проведение текущего ремонта оборудования кипиА...
«Текущий ремонт оборудования кипиА» отдела асутп филиала Иркутского рну ООО «Транснефть-Восток»

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconОбщество с ограниченной ответственностью «Восток-Юнион»
Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Юнион» (далее – Управляющая организация), в лице Генерального директора Думкиной...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconОбщество с ограниченной ответственностью «Восток-Юнион»
Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Юнион» (далее – Управляющая организация), в лице Генерального директора Думкиной...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconОбщество с ограниченной ответственностью «Транснефть Балтика» (ооо...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconБщество с ограниченной ответственностью «транснефть-восток» филиал...
Ацст-4 ООО «Научно-производственное предприятие Северо-кавказский учебно-научный центр». 344010. г. Ростов-на-Дону пр. Нагибина,...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconТехническое задание на текущий ремонт освещения в помещениях уромто...
«Текущий ремонт освещения в помещениях уромто бпо ангарск филиала Иркутское рну ООО «Транснефть Восток»

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconОбщество с ограниченной ответственностью «транснефть трубопроводная строительная дирекция»
Документ разработан обществом с ограниченной ответственностью «Транснефть Трубопроводная строительная дирекция»

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconОоо «Транснефть-Восток», примыкающий к станции Зуй Восточно-Сибирской...
Зуй Восточно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «ржд» для ООО «Транснефть-Логистика» и уборку вагонов с железнодорожного пути...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconПрограмма «Восток Восток»
Общественный центр «Права человека и службы безопасности России» выражает благодарность фонду Джорджа Сороса за помощь в проведении...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») icon2. Номер и наименование предмета договора (лота)
К-y04-02601-2018 «Оказание услуг воздушного патрулирования и перевозок для ООО "Транснефть Восток" и ао "Связьтранснефть" (Прибайкальское...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ооо «Транснефть-Восток») iconОрганизация строительно-монтажных работ с использованием труб с заводским изоляционным покрытием
Документ разработан открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (оао «ак «Транснефть»),...


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск