ПРОЕКТ договора№
на поставку автомобиля LADA LARGUS FSOY5-51-A00 фургон для ФБУ«Воронежский ЦСМ»
г. Воронеж « » _________2016г.
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области», (ФБУ «Воронежский ЦСМ») именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Павельева Ивана Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны, _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________ ____________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1.Предмет договора
1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику:
Автомобиль LADA Largus FSOY5-51-A00 фургон- 1(шт.).
(далее товар) в порядке и на условиях, предусмотренных договором (далее договор).
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставляемого товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.3. Требования, предъявляемые к товару, его технические и функциональные характеристики определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).
1.4. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего договора, его наименование, цена, комплектация и количество определяются в Спецификации (Приложение № 2 к договору).
2. Качество товара
2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям нормативно-технической документации (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим договором.
2.2. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, в т.ч. надлежаще оформленной технической документацией.
2.3.Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Техническим заданием Заказчика.
3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1. Общая цена настоящего договора составляет _______________________ руб. (___________________________ тысяч рублей).
п/п
|
Наименование оборудования
|
Цена за единицу
товара (руб.)
|
НДС -18%
(руб.)
|
Стоимость
(руб.)
|
1
|
|
|
|
|
Итого: ____________________________________ тысяч рублей.
Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3.2. Цена договора оформляется путем подписания Протокола согласования цены (Приложение 3), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. Оплата товара производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением 100% денежных средств на счет Поставщика платежным поручением в течение 5 (пяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного сторонами акта сдачи- приемки исполнения обязательств по настоящему договору.
4. Срок поставки товара и порядок сдачи- приемки исполнения обязательств
4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора.
4.2 Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара и его комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы.
4.3 Передача товара осуществляется по месту нахождения Покупателя.
4.4. Днем поставки товара считается день подписания сторонами товарно-транспортной накладной.
4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
4.6. Выполнение обязательств по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки обязательств по договору.
4.7. В течение 10 дней с момента получения товара и документации Заказчик производит экспертизу результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставляемого товара и представленной документации требованиям и условиям договора.
4.8 По результатам экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору составляется, подписывается Заказчиком и передается Поставщику акт сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему договору или мотивированный отказ от его подписания.
4.9. В течение 3-х дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать его со своей стороны и один экземпляр акта возвратить Заказчику. В случае получения мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приема исполнения обязательств по договору Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3-х дней с момента его подписания.
4.10 Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему договору является основанием для оплаты Поставщику поставленного им товара.
5.Обязанности сторон
5.1.Заказчик обязан:
5.1.1.Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки и приемки.
5.1.2.Обеспечить своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.3.Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику техническую документацию и другие необходимые документы.
5.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его замену в порядке установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Если в период выполнения договора Поставщику станет известно о невозможности своевременной поставки товара, Поставщик должен незамедлительно в течение 3 дней направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах).
5.4. После получения уведомления от Поставщика Заказчик имеет право продлить срок выполнения договора Поставщиком с уплатой или без уплаты неустойки, либо направить уведомление о расторжении договора. Срок принятия соответствующего решения Заказчиком составляет 3 рабочих дня.
6. Гарантии
6.1.Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по договору, соответствует требованиям нормативной и технической документации.
6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц.
6.3. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 3-х лет или 100 000 км. пробега с момента подписания акта приема-передачи товара, соответственно гарантии производителя, на весь объем, подлежащего поставке товара.
6.4. Гарантийный срок товар исчисляется с даты передачи товара Заказчику. Дата передачи товара Заказчику указывается в гарантийном сертификате сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика либо иных доказательств приобретения товара у Поставщика и его передачи Заказчику в определенную дату.
6.5. Предоставляемая Поставщиком гарантия качества означает ответственность Поставщика за недостатки качества и, в зависимости от обстоятельств, предполагает бесплатный ремонт или замену деталей, признанных дефектными заводом-изготовителем или его представителем, причем ремонт или замена могут производиться с использованием новых деталей и новых или восстановленных узлов с одобрения завода-изготовителя или его представителя.. Замененные детали переходят в собственность Поставщика.
6.6. Гарантия качества распространяется на комплектующие изделия товара, считается равной гарантийному сроку на товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на товар.
6.7. Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка к товару, имеющие печать и подпись уполномоченного представителя Поставщика, являются неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик принимает на себя ответственность за возможные неблагоприятные последствия, вызванные невыполнением требований, изложенных в инструкции по эксплуатации и сервисной книжке.
7. Обеспечение исполнения обязательств и ответственность сторон
7.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% цены договора (максимальная сумма неустойки).
7.2. За неисполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
8.2. При наступлении указанных в п. 8.1. контракта обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них другую сторону в письменном виде с приложениями соответствующих доказательств и документов в течение 3 дней со дня наступления этих обстоятельств.
9. Срок действия договора, изменение и расторжение договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.3.Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и подписываются сторонами.
10. Разрешение споров
10.1.Все споры и разногласия, связанные с выполнением данного договора решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Воронежской области.
11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны устанавливают обязательное соблюдение претензионного порядка урегулирования спора. Обмен претензиями и документами, имеющими отношение к досудебному урегулированию спора, должен осуществляться в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения
11. Заключительные положения
11.1.Договор составлен в электронном виде.
11.2.Ответственными представителями за исполнение договора являются:
со стороны Заказчика – директор ФБУ «Воронежский ЦСМ» Павельев Иван Иванович, тел (473) 220-77-29
со стороны Поставщика –
11.3.Переписка сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, в тоже время допускается направление телекса, факса, иного электронного сообщения, но в обязательном порядке с последующим представлением оригинала документа.
11.4.Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов в течение 3 дней с момента осуществления указанных изменений.
12.Адреса и реквизиты сторон
12.1 Адреса и реквизиты сторон:
Поставщик:
|
Заказчик:
|
|
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области»
(ФБУ «Воронежский ЦСМ»)
|
|
ул.Станкевича, д. 2, Воронеж, 394018
|
|
ИНН/КПП 3664009359/366401001
|
|
УФК по Воронежской области
(Отдел №36УФК по Воронежской области
ФБУ «Воронежский ЦСМ» л/с20316X02530)
Отделение Воронеж
Р/счет 40503810400001000180
|
|
|
|
Кор. счет
|
Кор. счет
|
|
|
ИНН
|
БИК
|
042007001
|
|
ОКОНХ
|
ОКТМО
|
20701000
|
|
ОКПО
|
ОКПО
|
02567277
|
|
КПП
|
ОГРН
|
1033600007341
|
|
ОКВЭД
|
ОКВЭД
|
74.20.42
|
|
Тел. бухгалтерии 523-260 email:mail@csm.vrn.ru
|
13. Приложения к договору:
13.1.Техническое задание (Приложение 1);
13.2.Спецификация (Приложение 2);
13.3.Протокол согласования цены (Приложение 3).
Поставщик:
|
|
Заказчик:
|
|
|
ФБУ «Воронежский ЦСМ»
|
|
|
|
|
(подпись )
|
(Ф.И.О)
|
(подпись )
|
(Ф.И.О)
|
М.П.
|
М.П.
|
«____»________________2016г.
|
|
«___» _______ 2016г.
|
Приложение 1 к договору
№ ____ от ___ _______ 2016г.
.
СОГЛАСОВАНО
|
УТВЕРЖДАЮ
|
Поставщик:
|
|
Заказчик:
|
|
|
ФБУ «Воронежский ЦСМ»
|
|
|
|
|
(подпись )
|
(Ф.И.О)
|
(подпись )
|
(Ф.И.О)
|
М.П.
|
М.П.
|
«____»________________2016г.
|
|
«___» _______ 2016г.
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобиля LADA LARGUS FSOY5-51-A00 фургон для ФБУ «Воронежский ЦСМ»
№ ____ от «__» _______ 2016 г.
1. Наименование и количество:
Автомобиль:
LADA Largus FSOY5-51-A00 фургон – 1 шт.
2. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, комплектации
Двигатель – 1,6 л. 16 кл.,5МТ, 102 л.с..
Комплектация – FSOY5-51-A00. Comfort/.
Тип кузова – фургон.
Количество мест – 2.
Длина/ширина/высота, мм – 4470/1750/1650.
Объем багажного отделения, куб.дм. – 2540.
Колесная формула / ведущие колеса 4х2 / передние.
Год изготовления - 2016
Безопасность;
- подушка безопасности водителя,
-подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения,
- иммобилайзер,
- противотуманные фары,
- антиблокировочная система тормозов (ABS),
- электронная система распределения тормозных усилий (EBD),
Интерьер
- розетка 12V,
- противосолнечный козырек пассажира с зеркалом.
Комфорт;
- гидроусилитель рулевого управления,
- регулируемая по высоте рулевая колонка,
- регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте,
- воздушный фильтр салона,
- легкая тонировка стекол,
- центральный замок с дистанционным управлением,
- электростеклоподъемники передних дверей,
- подогрев передних сидений,
- кондиционер,
- аудисистема 2 динамика.
Экстерьер
- молдинг боковых дверей,
- колеса штанповынные 15,
- запасное колесо штампованное полноразмерное 15.
3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок
Гарантийный срок: на автомобиль не менее 3-х лет или 100000 км. с момента подписания акта приема-передачи товара, соответственно гарантии производителя, на весь объем, подлежащего поставке товара.Поставщик должен осуществлять за свой счет своими силами гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного товара в течение установленного гарантийного срока.
Все заменяемое оборудование и запасные части должны быть произведены и сертифицированы оригинальным производителем и иметь те же или лучшие характеристики.
Приложение 2 к договору
№___ от _________ 2016г.
СОГЛАСОВАНО
|
УТВЕРЖДАЮ
|
Поставщик:
|
|
Заказчик:
|
|
|
Директор ФБУ «Воронежский ЦСМ»
|
(должность )
|
|
|
И.И. Павельев
|
(подпись )
|
(Ф.И.О)
|
(подпись )
|
(Ф.И.О)
|
М.П.
|
М.П.
|
«____»________________2016г.
|
|
«___» ____________2016г.
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ
_________________________________________________________________________
в соответствии с техническим заданием по договору на поставку автомобиля LADA LARGUS FSOY5-51-A00 фургон для нужд ФБУ «Воронежский ЦСМ»
№ ___ от « »_____________ 2016 г.
1.Наименование товара (оборудования): автомобиль LADA LARGUS FSOY5-51-A00 фургон
_______________________________________
2.Количество: 1 шт.
3.Страна происхождения товара:
4. Комплектация FSOY5-51-A00. Comfort, в т. ч. по позициям:
№ поз.
|
Наименование товара по позициям
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО позиций ( ):
|
|
|
Цена: ___________________ руб. (__________________________ тысяч рублей)
Приложение 3к договору
№ ____ от_________ 2016г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
по договору на поставку автомобиля LADA LARGUS FSOY5-51-A00 фургон для нужд ФБУ «Воронежский ЦСМ»
№ ___ от «___»_________2016г.
Общая цена договора № _____ от «___»________2016г. на поставку автомобиля LADA LARGUS FSOY5-51-A00 фургон для нужд ФБУ «Воронежский ЦСМ» составляет _________________ руб. (______________________ тысяч рублей).
Настоящая договорная цена является окончательной и включает все затраты Поставщика, связанные с выполнение настоящего договора и изменению не подлежит.
Поставщик:
|
|
Заказчик:
|
|
|
ФБУ «Воронежский ЦСМ»
|
|
|
|
|
(подпись )
|
(Ф.И.О)
|
(подпись )
|
(Ф.И.О)
|
М.П.
|
М.П.
|
«____»________________2016г.
|
|
___________ 2016г.
|
|