Скачать 1.45 Mb.
|
Раздел 4. Проект договораДОГОВОР ПОДРЯДА №
ФГУП «Росморпорт» (_________________ филиал), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления технического менеджмента, действующего на основании доверенности от 30.05.2013 г. №53388, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту судовых технических средств и конструкций т/х «__________________» (далее – «Судно»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Полномочия на оплату работ, выполненных в рамках настоящего договора на основании доверенности------------------------ предоставлены директору ____________филиала ФГУП «Росморпорт (реквизиты филиала указаны в разделе 14 настоящего договора). 1.2. Перечень и объемы Работ приведены в Смете-ведомости (Приложение № 1к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: - выполнить все Работы в соответствии с требованиями Российского Морского Регистра Судоходства и либо Российского Речного Регистра (далее - Регистр) ведомственными ТУ и международными стандартами, в сроки установленные настоящим договором, с предъявлением Регистру; - обеспечить безопасную и безаварийную стоянку Судна в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий; - разработать (при необходимости) рабочие чертежи, технологические процессы для ремонтируемого судна; - нести ответственность за сохранность демонтированных с Судна узлов, деталей, оборудования; - нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, запасных частей, переданных Заказчиком для выполнения ремонта (замены) в рамках настоящего договора; - при выполнении работ по ремонту Судна нести ответственность за соблюдение правил пожарной и экологической безопасности и за возможный ущерб, причиненный их нарушением; - в течение гарантийного срока своевременно устранять недостатки и неисправности, в порядке, установленным разделом 7. настоящего договора. 2.3. Подрядчик вправе с согласия Заказчика привлекать к выполнению Работ субподрядчиков. Ответственность за качество выполненных субподрядчиком Работ, соблюдение им действующих норм и правил несет Подрядчик. 2.4. Подрядчик не препятствует выполнению работ на борту судна другим Подрядчикам, работающим по Договорам и заявкам Заказчика, при условии предварительного согласования с Подрядчиком порядка работ, в целях соблюдения технологического процесса ремонта судна Подрядчиком. 2.5. Заказчик обязан: - до начала ремонта передать Подрядчику техническую документацию по Судну, необходимую для выполнения заявленных ремонтных работ; - производить оплату в размерах и сроки, установленные настоящим договором; - по окончанию ремонта принять результат работ от Подрядчика; - обеспечить несение круглосуточной пожарной вахты на судне в период ремонта. 2.6. Заказчик (от его лица: Капитан судна, старший (главный) механик, иные лица командного состава по заведованию, специалисты Управления технического менеджмента флота ФГУП «Росморпорт») вправе в любое время проверять качество Работ и соответствие их техническим требованиям, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Для технического наблюдения, согласования и решения всех прочих вопросов Заказчик назначает своего представителя. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 3.1. Работы по ремонту Судна должны выполняться под надзором и с предъявлением Регистру. 3.2. При выполнении огневых работ Подрядчик обеспечивает подготовку рабочих мест и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик и Заказчик согласовывают план привлечения сил и средств для тушения пожаров на судне. 3.3. При постановке судна к месту проведения работ, Подрядчик проводит совместные с экипажем Судна учения по ликвидации пожара. 3.4. Контроль за ходом выполнения работ по ремонту Судна осуществляет судовой экипаж и уполномоченные представители Заказчика. 3.5. Постановка судна к месту проведения работ и вывод судна по завершении ремонта производится по заявкам Заказчика и за его счет. Дальнейшие перестановки судна, в рамках технологического процесса, не указанные в Смете- ведомости ( Приложение №1 к договору), осуществляются Подрядчиком и за его счет, включая оплату буксиров, швартовных бригад, лоцманов. 3.6. Используемые Заказчиком/Подрядчиком сменно-запасные части (далее - СЗЧ), узлы, механизмы и другое имущество (включая используемое для ремонта) должны быть одобрены Регистром, в случаях, когда такое одобрение необходимо согласно действующим Правилам Регистра. 3.7. На все поставляемые Заказчиком/Подрядчиком СЗЧ, узлы, механизмы и другое имущество (включая используемые для ремонта), подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации должны иметься соответствующие сертификаты. 3.8. Все работы должны выполняться в соответствии с установленными Регистром Правилами. 3.9. Все оборудование, узлы и механизмы, заменяемые или вновь устанавливаемые во время ремонта на Судне должны быть совместимы с имеющимся на нем оборудованием, коммуникациями и т.п. 4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 4.1. При исполнении настоящего Договора представителями Заказчика на основании предоставленных им полномочий выступают: * Управление технического менеджмента флота ФГУП «Росморпорт»- по вопросам согласования актов дефектации, ремонтных ведомостей (Смет-ведомостей), технологических указаний на ремонт, спецификаций на поставку сменно-запасных частей и другого материально-технического снабжения судна, подбора субподрядных организаций; сдачи-приемки выполненных работ и полписания Актов сдачи-приемки выполненных работ; * Филиал ФГУП «Росморпорт» - в части приемки судна из ремонта уполномоченными членами судового экипажа с составлением Акта-сдачи- приемки выполненных работ (технического) (Приложение №2 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью), приемки по товарным накладным материально-технического снабжения, предназначенного для ремонта (либо технического обслуживания) судна, акцепта и оплаты со счетов филиала выполненных работ ( услуг), поставленных товаров, отражение операций в учете. 4.2. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об и хозяйственной деятельности, а также не использовать вор вред другу информацию, полученную в рамках исполнения настоящего договора. 4.3. Стороны обязуются рассматривать настоящий договор, а также любые материалы и документы, подготовленные и переданные одной из Сторон во исполнение настоящего Договора, как конфиденциальные. Передача указанных материалов государственным органам должна производиться при уведомлении Стороны по настоящему Договору, а третьим лицам – при взаимном согласии сторон. 4.4. В случае превышения стоимости работ, выполняемых по настоящему договору, 5 000 000 (пять миллионов) руб. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии. Текст гарантии предварительно согласовывается с Заказчиком. 5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ. 5.1. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в период стоянки Судна в ______________. 5.2. Согласно Смете – ведомости (Приложение №1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью) работы выполняются из материалов, сменно-запасных частей узлов, механизмов и другого имущества (далее – СЗЧ) поставляемых Подрядчиком (предоставляемых Заказчиком). 5.3. Все используемые Подрядчиком для ремонта материалы и СЗЧ должны быть новыми и ранее не использованными, а также быть свободными от любых прав и притязаний на них третьих лиц. 5.4. Все старое снятое оборудование и материалы являются собственностью судовладельца. 5.5. При необходимости использования СЗЧ и материалов Заказчика, включенных в Cмету- ведомость, Подрядчик направляет письмо на выдачу СЗЧ/материалов на имя директора __________________ филиала ФГУП «Росморпорт». Отпуск СЗЧ/ материалов со склада судна и передача их в ремонт уполномоченному (на основании доверенности) представителю Подрядчика производится членом судового экипажа, уполномоченным на подписание документов, по накладной (унифицированная форма М-15) и заверяется судовой печатью. Один экземпляр накладной остается на судне. Установка СЗЧ /использование материалов при проведении ремонтных работ оформляется Подрядчиком Актом на использование СЗЧ/ материалов (Приложение № 3 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью), который передается Заказчику при сдаче - приемке выполненных работ. Неиспользованные в процессе ремонта СЗЧ/материалы возвращаются на склад судна накладной по унифицированной форме М-15. 5.6. Стороны обязуются своевременно, в письменном виде извещать друг друга обо всех изменениях согласованного в Смете-ведомости перечня Работ, в противном случае переделки производятся за счет виновной стороны. Выполнение дополнительного объема работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 5.7. Демонтаж/монтаж, ремонт ответственных деталей и механизмов производится Подрядчиком только после согласования с Заказчиком технологии на ремонт. 5.8. Сдача и приемка выполненных Работ осуществляются членом судового экипажа, уполномоченным на подписание документов, уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, с составлением следующих документов: Судового технического акта-сдачи приемки выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями судна и заверенного судовой печатью, который передается Подрядчиком Заказчику (в Управление Технического Менеджмента Флота ФГУП «Росморпорт») вместе со счётом, счетом-фактурой и Актом приемки выполненных работ (финансовым) ( Приложение №4 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью) на следующий рабочий день после его подписания, по средствам электронной связи. Оригиналы вышеперечисленных документов направляются в течение 3-х рабочих дней после окончания работ (для удаленных филиалов допускается предоставление документов в течение 7-ми рабочих дней). К акту сдачи приемки выполненных работ (техническому и финансовому) прилагаются, согласованные с Заказчиком, акты дефектации, технологические указания на ремонт, отчеты, акты ОТК, акты и сертификаты на используемые материалы, технические паспорта на изделия. Если акт выполненных работ не оформлен должным образом Подрядчиком, он возвращается Подрядчику для устранения замечаний. 5.9. В случае выявления при приемке судна из ремонта несоответствия результатов выполненных работ технической документации, условиям настоящего договора, Заказчик незамедлительно письменно уведомляет об этом Подрядчика. С участием уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика составляется Акт устранения недостатков (произвольной формы), с указанием сроков их устранения. 5.10. Подрядчик обязан не позднее 7(семи) рабочих дней с момента получения Акта устранения недостатков устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.12. В случае нарушения сроков предоставления документов, указанных в п. 5.8 /или предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять срок оплаты работ, указанный в п.п. 6.3, 6.5 настоящего Договора. 6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 6.1.Общая стоимость поручаемых Подрядчику Работ в соответствии со Сметой-ведомостью (Приложение № 1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью) составляет _____________ (_________________________) рублей ____________ копеек, в том числе НДС 18% - ______________ (_______________________________) рублей ______________ копейки. 6.2. В указанную в п.5.1. Договора общую стоимость выполняемых Подрядчиком работ включены все уплачиваемые Подрядчиком налоги, таможенные и иные обязательные платежи, а так же все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора и причитающееся ему вознаграждение. 6.3. Заказчик в течение 15 ( пятнадцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика счета на оплату производит авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонта на сумму ____________________ (_______________________) рублей ___________ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (_________________) рублей ____________ копеек., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае не предоставления Подрядчиком оригинала счета в течение одного дня с момента заключения Договора, Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять срок оплаты авансового платежа. 6.4. Стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена сторонами по результатам дефектации, проведённой Подрядчиком, на основании актов дефектации, подписанных представителями Заказчика и Подрядчика, а так же при дополнительных работах, выполняемых по заданию Заказчика, в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору. Дефектация узлов и механизмов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, должна быть проведена Подрядчиком в течение первой трети договорного срока выполнения Работ. 6.5. Окончательный расчет, за вычетом авансового платежа, производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании Акта выполненных работ и счета-фактуры Подрядчика. 7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 7.1. Все работы по настоящему Договору должны быть выполнены в период с «__» ______ 20 г. по «__» _______ 20 г включительно. По согласованию сторон допускаются досрочные начало и сдача результатов выполненных Работ. Постановка Судна на ремонт должна быть осуществлена Подрядчиком в срок не позднее «___» ________ 2013 г. 7.2. Срок выполнения работ – ___ (_____________) календарных дней со дня постановки судна на ремонт, из них ___ (___________) календарных дней в доке. 7.3. Началом работ считается дата подписания представителями Заказчика и Подрядчика Акта приёмки Судна в ремонт. 7.4. Окончанием работ считается дата подписания представителями Заказчика и Подрядчика Акта приёмки Судна из ремонта. 7.5. В случае вынужденного прекращения работ по настоящему договору по метеорологическим условиям представители сторон составляют двусторонний акт, с обязательным приложением справки Гидрометслужбы. 7.6. При необходимости срок выполнения работ по настоящему договору может быть продлен, что оформляется дополнительным соглашением сторон к Договору. 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 8.1. Подрядчик гарантирует качество используемых для ремонта СЗЧ, узлов и механизмов и наличие одобрения классификационного общества в случаях, когда такое одобрение необходимо по действующим Правилам Регистра. 8.2. Подрядчик гарантирует высокое качество ремонта и дает гарантию на выполненные работы на срок равный ______________________ календарным месяцам со дня подписания акта приемки судна из ремонта (на отдельные работы, отдельные механизмы и узлы, на которые есть гарантия изготовителя – не менее их срока). 8.3. Если в течение гарантийного срока при соблюдении правил технической эксплуатации Заказчиком будут выявлены дефекты, возникшие по причине некачественного исполнения работ, Подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить дефекты за свой счет в течение 7 (семи) дней с момента получения такого требования (рекламации). 8.4 Рекламации на выявленные дефекты предъявляются Заказчиком Подрядчику в письменном виде не позднее 24 часов с момента обнаружения дефекта, с указанием времени, места обнаружения дефекта, а также предполагаемых причин его появления. Подрядчик обязан рассмотреть предъявленные Заказчиком требования в срок не более чем 2(двух) рабочих дней, после чего сообщить Заказчику о планируемых действиях с его стороны, в частности известить Заказчика о его намерениях присутствовать при дефектации. 8.5. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика устранения выявленных в течение гарантийного срока дефектов по месту нахождения судна. В случае отказа Подрядчика от этого, Заказчик вправе по своему усмотрению разместить заказ на ремонт этих дефектов у другого судоремонтного предприятия и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта, связанного с устранением выявленных дефектов (недостатков), в т.ч. стоимости сменно-запасных частей производится Подрядчиком в срок не позднее пяти дней со дня предъявления требования Заказчика, с приложением документов, подтверждающих обоснованность произведенных расходов. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 9.2. За нарушение сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки. 9.3. За нарушение сроков платежей по настоящему договору Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки. 9.4 Уплата пени не освобождает виновную сторону от устранения нарушений и исполнения обязательств по настоящему договору. 9.5 Подрядчик несет ответственность за полноту и качество выполненных работ и соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам. 10. ФОРС-МАЖОР 10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за исполнение или ненадлежащее исполнение по настоящему договору, обусловленное действием обятостятельств непреодолимой силы,т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе стихийные бедствия, гражданские волнения, издание актов государственных органов в случае, влекущих резкий значительный (не менее, чем в 2 раза) рост цен на работы и материалы и существенных экономико-политических изменений). 10.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства по требованию другой стороны обязана предоставить документы, подтверждающие факт возникновения и длительность этих обстоятельств. Свидетельство соответствующей Торгово-промышленной Палаты и (или) иным компетентным органом, является досточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств. 10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязтельства вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. 10.4. Срок выполнения обязательств по настоящему договору может быть продлен сторонами соразмерно времени в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства и их последствия. Продление срока оформляется дополнительным соглашением сторон. 11. ИСПЫТАНИЯ
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, после письменного уведомления одной из Сторон о существовании подобного рода разногласий. 12.2 Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней с момента ее получения адресатом. 12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 13.1. Договор вступает в силу со дня подписания и прекращает свое действие исполнением Сторонами всех принятых на себя обязательств. 13.2. Уведомления и сообщения считаются отправленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченным лицом. 13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 13.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 13.5. Договор может быть расторгнут при обоюдном согласии Сторон, при этом согласованию подлежат сроки прекращения работ и условия компенсаций затрат Сторон, возникающих от расторжения Договора. 13.6. В случае существенного нарушения одной из Сторон обязательств по Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом другую Сторону за 10 (десять) дней в письменном виде. 13.7. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 14. ПРИЛОЖЕНИЯ: 14.1. Смета-ведомость. 14.2. Судовой (технический) акт сдачи-приемки выполненных работ. 14.3. Акт на использование Сменно-запасных частей (СЗЧ) и материалов. 14.4. Акт сдачи - приемки выполненных работ (финансовый). 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН На примере Северо-Западного бассейнового филиала ЗАКАЗЧИК: |
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел... Заместитель генерального директора по технической эксплуатации флота фгуп «Росморпорт» |
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 22 Раздел... Заместитель генерального директора по технической эксплуатации флота фгуп «Росморпорт» |
||
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 26 Раздел... Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений (Форма №1) 16 |
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 36 Раздел... Документация по открытому запросу предложений (утмф 72-14) по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ... |
||
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 32 Раздел... Документация по открытому запросу предложений (утмф 129-14) по выбору организации на право заключения договора на поставку сзч для... |
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 24 Раздел... Еис) внесенных в извещение и документацию о запросе цен изменений до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен срок... |
||
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 25 Раздел... Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе цен (Форма №1) 13 |
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 37 Раздел... Документация по открытому запросу предложений (утмф 360-14) по выбору организации на право заключения договора на поставку и установку... |
||
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 25 Раздел Проект договора 37 То и тр) охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (опс и соуэ) зданий и сооружений... |
I. общие условия проведения аукциона раздел II. Информационная карта... Претендент на участие в аукционе/участник аукциона обязан изучить аукционную документацию, включая все инструкции, формы, условия... |
||
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа и заявки... Договоров на поставку автобусов и автомобилей для транспортного обслуживания населения Саратовской области |
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа и заявки... Договоров на поставку автобусов и автомобилей для транспортного обслуживания населения Саратовской области |
||
Техническое задание Раздел Проект договора раздел термины и определения... Юридический/почтовый адрес: 446013, рф, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Красноармейская, 21 |
Техническое задание 33 раздел V. Проект договора 35 техническое задание... Дата публикации извещения о закупке и документации о закупке (размещения на сайтах) |
||
4. техническое задание образцы форм и документов для заполнения участниками закупки Проект договора |
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные... Орловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
Поиск |