Договор №
на выполнение работ по техническому обслуживанию и
ремонту кондиционеров
" ___" ____________ 201__ г.
_______________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _____________________ действующего на основании доверенности от ______ и Положения о филиале, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
-
Предмет договора
На условиях настоящего договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика произвести своими силами на системах кондиционирования Заказчика (далее оборудование) в мае и сентябре, указанных в Приложении № 1, следующие виды работ:
- техническое обслуживание;
- ремонт (текущий ремонт);
Техническое обслуживание (ТО) включает в себя проведение работ в объеме и в сроки в соответствии с Приложением №1,2.
Текущий ремонт (ТР) оборудования согласно перечня основных видов работ (Приложение №3 таблица №1 и таблица №2).
Техническое обслуживание и текущий ремонт систем кондиционирования Заказчика проводится выездными бригадами Исполнителем по месту нахождения оборудования Заказчика. Местонахождение оборудования Заказчика указано в Приложении №1
Требования, предъявляемые к работам: выполнение работ в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; ПБ 09-592-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем» и иными правовыми и нормативными актами, регламентирующими предмет договора.
-
Стоимость работ по договору
-
Сумма договора составляет ________, в том числе НДС (18 %) ________, и складывается из стоимости работ по техническому обслуживанию и стоимости технического ремонта.
Сумма технического обслуживания составляет ________, в том числе НДС (18 %) ________.
Сумма технического ремонта составляет ________, в том числе НДС (18 %) ________.и складывается из фактически проведенных работ.
Базовая стоимость технического обслуживания кондиционеров (сплит систем) указана в Приложении №1. Стоимость работ является фиксированной на весь период действия настоящего Договора.
Стоимость основных видов ремонта и запасных частей указана в Приложении №3 таблица №1,2. Стоимость работ является фиксированной на весь период действия настоящего Договора.
Заказчик оплачивает по отдельным счетам стоимость дополнительных работ (ремонтов), выполненных силами и/или за счет средств Исполнителя.
Стоимость внеплановых и аварийно-восстановительных работ определяется исходя из затрат, понесенных Исполнителем и подтвержденных документально. При этом работы осуществляются на основании дефектного акта, утвержденного Заказчиком. Оплата внеплановых и аварийно-восстановительных работ производится Заказчиком в рамках дополнительного финансирования с стороны Заказчика на основании акта выполненных работ (сдачи-приемки оказанных услуг) в течение пятнадцати дней с момента подписания сторонами Акта по ремонту оборудования кондиционирования.
-
Общие положения
Исполнитель принимает на техническое обслуживание оборудование, находящееся в рабочем состоянии. В случае обнаружения неисправности оборудования или необходимым проведением работ, не указанных в Приложении №1 при проведении технического обслуживания, составляется дефектный акт с указанием дополнительных работ в соответствии с перечнем работ указанным в Приложении №3 таблица №1,2, согласовывается с Заказчиком и принимается исполнителем к выполнению данных работ.
Ремонт оборудования в соответствии с таблицей №1 Приложения №3 выполняется Исполнителем после составления дефектного акта согласно Приложения №7, составления и подписания полномочными представителями Сторон двухсторонних Актов сдачи (вывода) оборудования в ремонт Приложение № 5, с обязательным указанием наименования модели, заводского номера.
В случае выхода из строя оборудования Заказчик уведомляет (факсимильного, по электронной почте, по телефону) Исполнителя о необходимости проведения аварийно-восстановительных работ. Исполнитель, после получения уведомления от Заказчика, обязан в течение 3 (трех) календарных дней (72 часов), с момента получения уведомления, направить специалиста на место проведения ремонтных работ для определения причины и срока устранения неисправности с составлением дефектного акта (Приложение № 7 настоящего договора).
Проезд к месту проведения работ осуществляется транспортом Исполнителя. (определяется Заказчиком из местных условий).
В случае, если предъявленное к сдаче оборудование не принимается Заказчиком по причине выполнения работ не в полном объеме или с низким качеством, несоответствия требованиям нормативно-технической документации и условиям настоящего договора, Исполнитель за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком устраняет выявленные недостатки и повторно предъявляет оборудование к сдаче. В случае, если в установленный сторонами срок Исполнитель не устранит замечания, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от приемки работ и исполнения договора.
-
Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется эксплуатировать оборудование, указанное в данном договоре, в соответствии с прилагаемой к нему технической документацией, регламентами заказчика и рекомендациями Исполнителя.
Сообщить не позднее 10 (десяти) дней до начала работы Исполнителю о изменении месторасположения, обслуживаемого по настоящему договору оборудования (или его составных частей).
Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к оборудованию и предоставить необходимые условия (с соблюдением требований правил охраны труда) для выполнения работ. Доступ к оборудованию Заказчика осуществляется в соответствии с внутренней инструкцией по организации пропускного режима на объекте, по предварительно согласованному списку специалистов (с указанием Ф.И.О., паспортных данных, адреса и места регистрации, года рождения и даты выполнения работ).
Заказчик обязан ознакомить персонал Исполнителя с особенностями пропускного и внутри объектового режимов, правил ОТ и ПБ на объектах Заказчика (провести инструктаж в соответствии с требованием регламентов) проверить их знание перед допуском на Объект.
-
Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан предварительно, до начала работ согласовать список специалистов (с указанием Ф.И.О., паспортных данных, адреса и места регистрации, года рождения) и дату выполнения работ, для получения разрешения на доступ к оборудованию Заказчика.
Исполнитель обязан проводить техническое обслуживание и ремонтные работы собственными силами без привлечения сторонних организаций.
Исполнитель берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
Соблюдает в течение всего срока действия Договора все необходимые меры противопожарной, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами ПАО «Транснефть», обеспечивает соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте Заказчика (при проведении технического обслуживания и ремонта на территории Заказчика).
При возникновении необходимости проведения работ в нерабочее время или выходные дни, если это не оговорено заранее, не позднее 12 (Двенадцати) часов дня, предшествующего дню проведения работ, Заказчику подается на согласование заявка с указанием времени начала и окончания работ и списка Персонала Исполнителя, которые будут осуществлять работы.
Работник Исполнителя организации, допустивший нарушение Инструкции о пропускном и внутри объектовом режимах, не допускается на Объект до принятия к нему мер воздействия со Стороны Исполнителя.
Исполнитель обязан оформить наряда-допуск по установленной форме на проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах. Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.
Исполнитель оформляет и предоставляет на подпись Заказчику акт сдачи-приемки оказанных работ по техническому обслуживанию кондиционерного оборудования, акт сдачи – приемки оказанных работ по ремонту оборудования кондиционирования, акт сдачи (вывода) оборудования в ремонт, акт выполнения технического обслуживания (ТО-2), дефектный акт и акт приемки оборудования из ремонта.
Стороны обязуются сообщать друг другу об изменениях юридического адреса, правового статуса и банковских реквизитов не позднее 10 дней с момента такого изменения.
Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах входящих в состав исполнительных органов Сторон, с приложением подтверждающих документов, Исполнитель обязуется представить по форме Приложения № 6 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора.
Если какие-либо поля формы приложения № 6 к настоящему Договору (кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН), юридических лиц (например, место жительства) или «Номер и дата заключения договора» в редакции данных о цепочке собственников, предоставленной до заключения Договора) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Исполнитель согласен на раскрытие информации по форме Приложения № 6 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в ПАО «Транснефть», органы государственной власти и предоставляет право передавать данную информацию и подтверждающие документы в ПАО «Транснефть» и указанным органам.
Исполнитель представляет информацию по форме Приложения №6 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных.
Исполнитель обязан ежегодно, до окончания срока действия Договора, оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику
-
Порядок расчётов
Исполнитель после выполнения работ, направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных работ, счет-фактуру, счет в течении 5-и дней, но не позднее 30-го числа отчетного месяца.
Заказчик в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных работ подписывает его, либо направляет подрядчику мотивированный отказ от его подписания с указанием допущенных недостатков в выполненных Работах и сроков их устранения.
В случае не предоставления Заказчиком Исполнителю в течение 10-ти (десяти) рабочих дней, с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных работ мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком.
-
Порядок и сроки проведения работ и ремонта
Плановое обслуживание проводится в согласованные сроки по Приложению №1.
Заказчик извещает Исполнителя о необходимости ремонта оборудования, после чего Исполнитель в трехдневный срок присылает специалиста для определения причины неисправности, определения и согласования даты проведения ремонта, составления дефектного акта Приложение № 7. Далее Исполнитель проводит подготовку к ремонту и не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала работ информирует Заказчика в письменном виде.
При получении уведомления Исполнителя о дате начала ремонтных работ, в случае невозможности проведения работ в обозначенный срок, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя не менее чем за 1 рабочий день до даты планируемого Исполнителем начала работ.
Выполненные работы подтверждаются актом сдачи (вывода) оборудования в ремонт, актом выполнения технического обслуживания (ТО-2), дефектным актом и актом приемки оборудования из ремонта.
Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по согласованию Сторон в письменной форме.
-
Ответственность сторон
Исполнитель гарантирует качество и своевременность проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования Заказчика. Исполнитель гарантирует возмещение ущерба, причинённого филиалу АО «Связьтранснефть» - ______________ ПТУС возникшего в результате некачественного проведения работ, выхода из строя оборудования связи в связи с нарушением сроков проведения ремонта оборудования в полном объеме за счет Исполнителя.
Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту определяется договором и составляет 3 месяца с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных работ по ремонту оборудования кондиционирования. Срок гарантии на выполненные работы по техническому обслуживанию и применяемые при выполнении работ материалы составляет 3 (три) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных работ по техническому обслуживанию кондиционерного оборудования. Срок гарантии на установленные запасные части и отремонтированное оборудование составляет 3 (три) месяца с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных работ.
При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Исполнителя об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Исполнителя для осмотра выявленных дефектов и подписания Сторонами акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Исполнителя, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Исполнителю либо с даты отправления заявления по почте или факсу.
В течение Гарантийного срока Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных дефектах (Приложение № 7), своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
Если Исполнитель в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах (далее – Акт), не устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других лиц. В этом случае Исполнитель обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
После устранения Исполнителем недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется Акт устранения недостатков.
В случае если Исполнитель допустил нарушение сроков выполнения работ, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости работ, по которым допущено нарушение за каждый день просрочки.
При невыполнении сроков выполнения работ Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
При возникновении споров стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров. При невозможности решения споров путем переговоров, стороны предъявляют претензию со сроком рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня её получения.
В случае невыполнения сторонами обязательств по настоящему договору, и при невозможности их решения путем переговоров, споры решаются в соответствии с законодательством в Арбитражном суде Тюменской области.
В случае нарушения представителями Исполнителя требований внутренних нормативных документов Заказчика по поддержанию чистоты и порядка, правил охраны труда и правил пожарной безопасности нарушители отстраняются от работ.
|