Скачать 0.6 Mb.
|
6. Гарантии качества 6.1. На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приемки, если больший срок не установлен законами, подзаконными актами, ГОСТ и другими нормативными документами. 6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не использовался в эксплуатации, является новым, не восстановленным и не после проведенного капитального ремонта. 6.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки или дефекты в дополнительно согласованные сроки либо, по требованию Покупателя или Грузополучателя, заменить такой Товар на аналогичный либо вернуть стоимость Товара. 7. Ответственность сторон 7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором. 7.2. За нарушение сроков поставки, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. При задержке поставки товара на срок более 10 дней, Поставщик оплачивает дополнительно к неустойке штраф в размере 10% от стоимости Товара. 7.3. В случае просрочки поставки Товара Поставщик обязуется компенсировать Покупателю дополнительно возникшие в связи с поздней отгрузкой транспортные затраты, дополнительные затраты по работе (монтажу оборудования) в условиях низких температур, и упущенную выгоду в случае задержки ввода оборудования в эксплуатацию на основании предоставленных Покупателем документов и расчетов. 7.4. Обязанность по уплате штрафных санкций, связанных с нарушением обязательств возникают у Сторон с момента вынесения судом решения (постановления). 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров. 8.2. В случае не достижения согласия, споры и разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия). 9. Дополнительные условия 9.1. При оформлении, подписании договора сторонами допускается использование факсимиле. Договор, заключенный с использованием факсимиле имеет юридическую силу. 9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии совершения их в письменной форме и подписания уполномоченными на то представителями Сторон. Все Приложения, Спецификации, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 9.3. Настоящий Договор, Спецификации, Дополнительные соглашения, Акты и другие документы, подписанные уполномоченными на то лицами, имеющие печати Сторон и отправленные факсимильным способом имеют силу оригинала до получения Сторонами подлинников вышеуказанных документов. 9.4. Стороны обязаны в разумный срок информировать друг друга об изменении места нахождения, почтового адреса и банковских реквизитов. 9.5. При отсутствии такого сообщения все заявления и уведомления, отправленные по последнему известному месту нахождения Стороны по Договору считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится. 9.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 10. Реквизиты Сторон
|
![]() | Оао «Якутская топливно-энергетическая компания» 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76 (далее Заказчик/Организатор),... | ![]() | Оао «Якутская топливно-энергетическая компания» 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76 (далее Заказчик/Организатор),... |
![]() | Оао «Якутская топливно-энергетическая компания» 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76 (далее Заказчик/Организатор),... | ![]() | Оао «Якутская топливно-энергетическая компания» 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76 (далее Заказчик/Организатор),... |
![]() | Оао «Якутская топливно-энергетическая компания» 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76 (далее Заказчик/Организатор),... | ![]() | ... |
![]() | Документация о запросе предложений начиная с 14. 12. 2016 г в режиме свободного доступа размещается в сети Интернет на сайте | ![]() | Обязательного страхования гражданской ответственности владельца автотранспорта (осаго) и добровольного страхования автотранспорта... |
![]() | Настоящая документация определяет порядок проведения открытого запроса предложений (далее по тексту: запрос предложений), требования... | ![]() | Настоящая документация определяет порядок проведения открытого запроса предложений (далее по тексту: запрос предложений), требования... |
![]() | Заказчик, указанный в настоящей документации о проведении открытого запроса предложений (далее также Документация), проводит открытый... | ![]() | Организатором открытого запроса цен ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол», расположенный по адресу: рф, 426033, г. Ижевск,... |
![]() | Организатором открытого запроса цен ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол», расположенный по адресу: рф, 426033, г. Ижевск,... | ![]() | Организатором открытого запроса цен ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол», расположенный по адресу: рф, 426033, г. Ижевск,... |
![]() | Организатором открытого запроса цен ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол», расположенный по адресу: рф, 426033, г. Ижевск,... | ![]() | При проведении открытого запроса предложений в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам закупки |
Поиск |