7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА
7.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Договора в сроки, предусмотренные документацией о закупке, по результатам которой заключается договор.
7.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком на сумму 548 829 (пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 01 копейка в форме безотзывной банковской гарантии; внесения денежных средств на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора. Выбор обеспечения исполнения Договора осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению.
7.3.ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7.2. настоящего Договора.
При этом банковская гарантия должна предусматривать безусловное право Заказчика требовать от Банка выдавшего ее, уплаты возмещений предусмотренных настоящим Договором.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, путем указания на Стороны настоящего Договора, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Договора.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.
Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения Договора должна быть выдана на срок, превышающий не менее чем на 60 календарных дней срок выполнения работ по Договору.
ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.2. настоящего Договора на следующий счет:
ГУП «Московский метрополитен»
129110, Москва Проспект Мира д.41, стр.2
ИНН 7702038150 КПП 772602003
Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
р/счет 40602810900070000045
к/счет 30101810145250000411
БИК 044525411
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
Срок обеспечения исполнения Договора, предоставляемый Подрядчиком, должен превышать не менее чем на 60 календарных дней срок исполнения обязательств по договору Подрядчиком.
7.4. В случае выявления факта недействительности представленного обеспечения исполнения договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор.
7.5. При этом Заказчик имеет право обратить взыскание во внесудебном порядке на обеспечение исполнения договора, представленное Подрядчиком, за нарушение Подрядчиком договорных обязательств, указанных в настоящем договоре.
7.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. С уведомлением Заказчика Поставщик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц. Заключение договоров с соисполнителями не изменяет обязательства Поставщика по Договору. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность, за последствия исполнения (ненадлежащего исполнения) соисполнителей своих обязательств, за действия привлекаемых им к исполнению настоящего Договора третьих лиц как за собственные действия.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщиком, Заказчик вправе потребовать от Поставщика:
- уплаты штрафа за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Договором – в размере ____% цены Договора (а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; в) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей).
– уплаты пени за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором – в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяющейся по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле: С = СЦБ х ДП,
где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле: К=ДП/ДК х 100%,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки за нарушения выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если докажет, что нарушение выполнения указанных обязательств произошло по независящим от Поставщика причинам.
8.4. Убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, возмещаются в полной сумме, сверх неустойки (пени). Уплата неустойки (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки. При этом, Заказчик освобождается от ответственности перед Поставщиком по своевременной оплате цены Договора, предусмотренной п. 2.3. Договора.
8.6. Ответственность за качество и сроки поставки и монтажа перед Заказчиком несет Поставщик. При не предоставлении Поставщиком Заказчику информации, указанной в п. 5.1.5. Договора, Поставщику начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем пеня подлежит начислению за каждый день просрочки такого обязательства.
8.7 При непредставлении Заказчику информации, указанной в п. 5.4.11. Договора, Исполнителю начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителями, пеня подлежит начислению за каждый день просрочки такого обязательства.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
11.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.3.Изменение и дополнение настоящего Договора, не влекущее изменения существенных условий Договора, возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору в форме электронного документа. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
11.4. Заказчик может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Поставщика в срок не позднее 30 календарных дней, в следующих случаях:
11.4.1. Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
11.4.2. В случае просрочки поставки товаров более чем на 10 календарных дней.
11.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе на основании ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заказчик может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Поставщика в срок не позднее 30 календарных дней.
11.5. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
12.2. Договор заключен в электронной форме.
12.3. Фактическое исполнение обязательств ГУП «Московский метрополитен» по настоящему договору координирует и осуществляет обособленное подразделение Служба профориентации, обучения и развития персонала ГУП «Московский метрополитен» во взаимодействии с иными подразделениями метрополитена в соответствии с локальными правовыми актами.
12.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение №1 – Техническое задание на __ л.
Приложение №2 - Спецификация на __л.
Приложение №3 – Смета на монтаж оборудования на __ л.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ГУП «Московский метрополитен»
Юридический адрес:
129110, Москва Проспект Мира д.41, стр.2
Фактический адрес:
117556, Москва, Варшавское шоссе д.93
ГУП «Московский метрополитен»
Служба профориентации, обучения
и развития персонала
ИНН 7702038150 КПП 772602003
р/счет 40602810900070000045
к/счет 30101810145250000411
Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525411
ОКПО 03320780
ОКОНХ 92200
Начальник Службы
_______________П.К. Ковалев
М.П.
|
ПОСТАВЩИК:
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ______, факс_______
Электронный адрес:__________
Получатель: л/с ______________
ОГРН
ИНН
КПП
БИК
ОКВЭД
к/с___________________
р/с___________________
|
Приложение № 1
к Договору от «___» _________20__г. №______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку с монтажом оборудования для лаборатории по транспортной безопасности
Вид деятельности: план по техническому перевооружению и
Реконструкции основных фондов на 2016 год
Планируемый способ закупки: аукцион
№ закупки: 93
1. Краткая техническая характеристика
1.1. Оборудование для укомплектования учебной лаборатории Комплекса транспортной безопасности (далее - Оборудование) предназначено для обучения слушателей практической работе на технических средствах досмотра физических лиц, их личных вещей и багажа.
2. Общие требования
2.1. Место установки:
Комплекс транспортной безопасности - шоссе Энтузиастов, д.4, к.7.
2.2. Доставка, погрузка и выгрузка Оборудования производится за счёт сил и средств Подрядчика по вышеуказанному адресу.
2.3. Требования к применяемым стандартам.
2.3.1. Требования к безопасности:
- Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51241-2008 и ГОСТ Р 50009-2000.
- По способу защиты от поражения электрическим током Оборудование должно соответствовать классу защиты 1 ГОСТ Р МЭК 60950-2002.
2.3.2. Эстетические и эргономические требования:
- Оборудование должно удовлетворять требованиям эргономики по ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78 и общим требованиям эстетики по ГОСТ 23000-78.
- Размещение органов управления и элементов индикации должно соответствовать эргономическим требованиям согласно ГОСТ 23000-78.
2.4. Требования к организации поставки:
2.4.1. Порядок поставки: Подрядчиик должен за сутки известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.
2.4.2. Поставляемое Оборудование на день поставки должно быть новым, неиспользованным, изготовленным не ранее 2015 года.
2.4.3. С Оборудованием поставляются в полном объёме паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе, документация предоставляется и в электронном виде в форматах pdf, jpeg, bmp.
2.4.4. Требование по применению аналогичной продукции или заменителей.
- Аналогичная продукция должна соответствовать Техническим требованиям, указанным в Приложениях № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 к настоящему Техническому заданию.
2.5. Требование к погрузке, транспортировке:
2.5.1. Поставляемое Оборудование должно отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя, обеспечивающей защиту от ударов и толчков, а также повреждений, в том числе связанных с соприкосновением.
2.6. Требование к монтажу и пуско-наладочным работам:
2.6.1. Провести монтаж Оборудования и пуско-наладочные работы в Комплексе транспортной безопасности Службы профориентации, обучения и развития персонала. Монтаж Оборудования осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами в области электробезопасности (ГОСТ 12.2.007.0 - 75) и требованиями санитарного законодательства РФ (СанПин 2.6.1. 2369 - 08). Все монтажные и пуско-наладочные работы, в т.ч. калибровка Оборудования, производятся силами и средствами Подрядчика, с применением инструмента Подрядчика. График ведения работ по установке и введению в эксплуатацию Оборудования: Понедельник - четверг: 09.00 - 16.00, Пятница: 09.00 - 14.30. Точки подключения оборудования предоставляются Заказчиком.
|